加工承揽合同的正式版(3篇)

('加工承揽合同的正式版甲方（定作方）：代理人：地址：联系电话：乙方（承揽方）：代理人：地址：联系电话：为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，确保合同全面履行，经双方平等协商一致，根据《_____》及有关规定订立以下条款，以资双方共同遵照执行。第一条定作物名称、数量、规格、质量、价款防盗门名称_____，规格_____，单位_____，数量_____，单价（元/M2）_____。注：以实际安装樘数结算，面积以现场实际测量面积为准。以上价格为一次性包死价。需方继续订货时，提前7天向供方提供计划通知单通知乙方。工期要求：第二条承揽方式、材料的提供2.1承揽方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。负责制作、安装，运输到施工安装现场；第1页共14页2.2本合同价格内已包含：制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容；2.3材质标准：2.3乙方产品必须附有产品出厂合格证，需检验的，应提供检验合格证，作为质量资料向甲方提供。禁止使用不合格产品和假冒伪劣产品，如有发生乙方无条件退货重作。第三条承揽范围3.1乙方承揽加工范围：3.2工程地点：第四条合同价款的计算、结算、支付方式4.1计算方法：面积以现场实际测量面积为准。4.2本合同签订后，乙方必须提供样品，经甲方同意后方可大量使用，乙方全额垫资。4.3付款方式：安装完毕经验收合格付总价款的95%，余5%作为质量保证金，待竣工验收合格后无质量问题质保期满后付清。第五条合同价款与酬金本合同价款共计：以实结算_____元整。第六条加工制作安装要求6.1甲方在本合同签订后及时向乙方提供相关资料，具体施工尺寸由乙方现场实测。6.2乙方进入场后甲方配合接通电源、安装电表，相关费用及电费由乙方承担。第2页共14页6.3乙方必须严格按照甲方要求设计门型，甲方审核签字后方可制作生产6.4乙方在施工阶段应配合主包单位工作，按进度要求及时提供安装。6.5为了保证工程的进度和质量，总包单位应配合乙方在施工阶段清理门口障碍物，乙方负责保护安装成品，属于乙方保护不当造成损坏费用乙方自理。第七条工期7.1开工前三天甲方向乙方下达开工通知书，工期由甲乙双方与土建施工方协商确定后乙方以书面报甲方进度报表。乙方必须保证加工安装进度，不得影响甲方工程按期竣工验收。7.2如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：（1）按施工准备规定，不能提供施工场地、电源、障碍物未能清除、不具备安装条件，影响进场施工；（2）在施工中如因现场连续停电24小时以上影响正常施工（3）人力不可抗拒的因素而延误工期。第八条工程质量标准和验收办法8.1本工程质量要求达到国家现行不锈钢门窗规范合格标准。8.2乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督和整改。8.3乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、第3页共14页发包方等单位共同研究，并经设计单位签证后实施，所发生的费用由承包方负责。安全培训交底、安全责任、防护由乙方负责。甲方通知乙方返修时，乙方应及时维修，如乙方未能及时维修甲方有权安排人员维修，一切费用从质保金中扣除。质保期满后无发生保修费用，甲方全额退还质保金。第十条安全及特别约定1、乙方在施工过程中必须严格按照国家操作规程进行操作，高空作业配安全带，进入施工现场戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方负责协调、配合，所有责任及费用均由乙方承担。2、乙方应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。禁止将本合同内容向第三方转包，如有发现，甲方有权随时解除本合同。第十一条违约责任11.1工程质量不符合合同约定的，乙方负责无偿修理、返工。11.2由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方偿付逾期违约金，每逾期一天，向甲方支付合同价款的千分之一。11.3甲方未能按照合同约定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。第十二条争议的处理如在本合同履行过程中双方发生争议，应当首先通过友好协商解决。如协商不成时，可通过_____人民法院诉讼解决。本合同未尽事宜，可由双方协商一致后订立补充协议处理，补充协议为本合同的组成部分。第4页共14页第十三条合同的生效和份数本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：代理人（签字）：合同签订地：_____年_____月_____日乙方（盖章）：代理人（签字）：合同签订地：_____年_____月_____日加工承揽合同的正式版（二）合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿定作人：＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承揽人：＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日第一条加工物、数量、报酬、交货期限加工物｜规格｜计量｜｜报酬｜交货期限及数量数量名称｜型号｜单位｜｜单价｜金额｜合计合计人民币金额（大写）：（注：空格如不够用，可以另接）第二条定作人提供的材料材料｜规格｜计量数量｜质量｜提供日期｜消耗定额第5页共14页名称｜型号｜单位（注：空格如不够用，可以另接）第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：第四条加工物的技术标准、质量要求：第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：第六条加工物的包装要求及费用负担：第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在＿＿＿＿日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的＿＿＿＿日内答复。第九条定作人（是／否）允许第三人完成加工物的主要工作。第十条加工物的交付方式及地点：第十一条加工物的检验标准、方法、地点及期限：第十二条报酬的结算方式及期限：第十三条定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。第十四条本合同解除的条件：第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是／否）可以留置加工物。第十六条违约责任：第6页共14页第十七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿_____委员会_____；（二）依法向人民法院起诉。第十八条其他约定事项：定作人｜承揽人｜鉴（公）证意见：定作人（章）：承揽人（章）：住所：_____住所：_____法定代表人：_____法定代表人：_____居民身份证号码：_____居民身份证号码：_____委托代理人：_____委托代理人：_____电话：_____电话：_____开户银行：_____开户银行：_____鉴（公）证机关（章）账号：_____账号：_____经办人：_____编码：__________编码：_____年_____月_____日监制部门：印制单位：加工承揽合同的正式版（三）承揽方（甲方）：_____定作方（乙方）：_____甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第7页共14页第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担第8页共14页第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承担第六条加工费结算办法与时间_____。第七条乙方应于_____年_____月_____日前向甲方交付定金_____元；乙方应于_____年_____月_____日前向甲方交付预付款_____元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担第9页共14页违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_____‰偿付违约金。5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_____％的违约金。6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_____％的违约金。第10页共14页3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5．乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6．乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证（一）甲方：1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3．在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方：1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。第11页共14页3．在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_____年。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、_____、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_____天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_____（书信、传真、第12页共14页电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2．各方通讯地址如下：_____。3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1．本合同受_____国法律管辖并按其进行解释。2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：（1）提交_____委员会_____；（2）依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_____年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。本合同正本一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力；合同副本_____份，送_____留存一份。第13页共14页承揽方（盖章）：_____定作方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____地址：_____地址：__________年_____月_____日_____年_____月_____日签订地点：_____签订地点：_____第14页共14页',)