光伏安装合同【范本模板】,光伏工程合同模板范本

('光伏发电施工劳务承包合同发包单位(甲方):承包单位（乙方）:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。第一条:工程概况1、工程名称：2、工程地点:3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装)，甲方按每瓦0。2元（不含税），承包给乙方施工,共计400KW，工程款总计:元（人民币大写）。4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100％。5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天，视为验收合格。第二条：施工工期1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨(雪)天、停电）的因素,经业主确认后延长工期。2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误,施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。第三条：工程质量及适用的标准、规范1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。第四条：甲方责任1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖)。2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。第五条：乙方责任1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务，施工人员安全问题，由乙方全权负责。2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工.4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场，确保正常施工。第六条：其他事项本合同未进事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决,协商不成的,向当地人民法院起诉。本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。甲方(签章）：乙方（签章）:负责人：负责人：联系电话：联系电话签约日期：年月日',)