水电工程施工合同范本与行业标准规范指南

('水电施工合同范文随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同起到的作用越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是整理的水电施工合同，欢迎大家分享。承建人(以下简称：_________________甲方)：_________________承包人(以下简称：_________________乙方)：_________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章，并结合_________市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：_________________工程名称：__________________________街_________楼_________#楼(以下简称：_________________本工程);工程地点：__________________________号施工现场条件：_________________以现场实际情况为准;二、工程承包方式、承包范围及承包内容：_________________1、承包方式：_________________乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：_________________本项目设计某某某纸中所包含的全部水电安装及其附属内容，包括但不限于以下内容：_________________①弱电﹙包括楼宇智能化、有线电视、宽带网络、可视对讲系统等﹚预留预埋(并穿好钢丝)及安装;②室内外所有一切给排水、室外落水、阳台排水及空调排水的预留预埋(并穿好钢丝)及安装;③强电的预埋与安装、调试检测工作;④楼宇防雷接地的安装、调试检测及验收合格工作。3、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。三、合同工期：_________________1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_________天;开工日期为：_____________年_________月_________日，竣工日期为：___________年_________月_________日。四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。承建人(以下简称：_________________甲方)：_________________承包人(以下简称：_________________乙方)：_________________签订日期：________________一、词语涵义１．词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：１．１有关合同双方和监理单位的词语（１）发包方：指专用合同条款中写明的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。（２）承包方：指已由发包方授标，并与发包方正式签署协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。（３）分包人：指本合同中从承包方分包其中一部分工程的当事人。（４）监理单位：指专用合同条款中写明的由发包方委托对本合同实施监理的当事人。１．２有关合同组成文件的词语（１）合同：指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第３条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。（２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理单位作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。（３）某某某纸：指招标某某某纸和发包方按合同规定向承包方提供的所有某某某纸（包括配套说明和有关资料）以及投标某某某纸和由承包方提交并经监理单位批准的所有某某某纸（包括配套说明和有关资料）。（４）施工某某某纸：指上述第（３）项规定的某某某纸中由发包方提供或由承包方提交并经监理单位批准的直接用于施工放样的某某某纸。（５）投标书：指承包方为完成本合同规定的各项工作，向发包方提交并为发包方所接受的投标报价书、已标价的工程量清单和经发包方确认进入合同的其它文件。（６）中标通知书：指发包方正式向承包方授标的通知书。１．３有关工程和设备的词语（１）工程：指永久工程和临时工程。（２）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包方使用的工程（包括工程设备）。（３）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。（４）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。（５）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。（６）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。（７）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和不包括临时工程和材料在内的其它一切物品。（８）承包方设备：指承包方的施工设备。（９）进点：指承包方接到开工通知后进入施工场地。１．４有关工期的词语（１）开工通知：指发包方委托监理单位通知承包方开工的函件。（２）开工日期：指开工通知中写明的开工日。（３）完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书（或临时移交证书）中写明的完工日。１．５有关合同价格和费用的词语（１）合同价格：指协议书中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包方的总金额。（２）费用：指为实施本合同所发生的所有开支，包括管理费和应分摊的其它费用，但不包括利润。１．６其它词语（１）施工场地（或施工地）：指由发包方提供的用于本合同工程的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。（２）书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和电子邮件等。（３）天：指日历天。二、合同文件２．语言文字和法律２．１语言文字本合同使用的语言文字为汉语文字。２．２法律、法规和规章适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国的法律、行某某某法规以及某某某有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。３．合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应能互相解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由监理单位作出解释或修正。除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：（１）协议书（包括协议书备忘录）；（２）中标通知书；（３）投标报价书；（４）专用合同条款；（５）通用合同条款；（６）技术条款；（７）某某某纸；（８）已标价的工程量清单；（９）组成合同的其它文件。三、双方的一般义务和责任４．发包方的一般义务和责任４．１遵守法律、法规和规章发包方应在其组织实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。４．２发布开工通知发包方应委托监理单位按合同规定的日期向承包方发布开工通知。４．３安排监理单位及时进点实施监理发包方应在开工通知发布前安排监理单位及时进入工地开展监理工作。４．４提供施工用地发包方应按专用合同条款规定的承包方用地范围和时限，办清施工用地范围内的征地和移民，按时向承包方提供施工用地。４．５提供部分施工准备工程发包方应按技术条款的有关规定，完成应由发包方承担的施工准备工程，并按合同规定的时限提供承包方使用。４．６移交测量基准发包方应按第２７．１款和技术条款的有关规定，委托监理单位向承包方移交现场测量基准点及其有关资料。４．７办理保险发包方应按合同规定负责办理由发包方投保的保险。４．８提供已有的水文和地质勘探资料发包方应向承包方提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责，不对承包方使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。４．９及时提供某某某纸发包方应委托监理单位在合同规定的时限内向承包方提供应由发包方负责提供的某某某纸。４．１０支付合同价款发包方应按第３３、３５条和３６条的规定支付合同价款。４．１１统一管理工程的文明施工发包方应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工，为承包方实现文明施工目标创造必要的条件。４．１２治安保卫和施工安全发包方应按第２９条的有关规定履行其治安保卫和施工安全职责。４．１３环境保护发包方应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包方按第３０条规定所采取的环境保护措施，并监督其实施。４．１４组织工程验收发包方应按第５２条的规定主持和组织工程的完工验收。４．１５其它一般义务和责任发包方应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。５．承包方的一般义务和责任５．１遵守法律、法规和规章承包方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证发包方免于承担由于承包方违反上述法律、法规和规章的任何责任。５．２提交履约担保证件承包方应按第６条的规定向发包方提交履约担保证件。５．３及时进点施工承包方应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。５．４执行监理单位的指示，按时完成各项承包工作承包方应认真执行监理单位发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外，承包方应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设施、工程设备和其它物品。５．５提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工某某某纸承包方应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包方负责的施工某某某纸提交监理单位审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。５．６办理保险承包方应按合同规定负责办理由承包方投保的保险。５．７文明施工承包方应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。５．８保证工程质量承包方应严格按技术条款中规定的质量要求完成各项工作。５．９保证工程施工和人员的安全承包方应按第２９条的有关规定认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。５．１０环境保护承包方应遵守环境保护的法律、法规和规章，并应按第3０条的规定采取必要的措施保护工地及其附近的环境免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失。５．１１避免施工对公众利益的损害承包方在进行本合同规定的各项工作时，应保障发包方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。５．１２为其他人提供方便承包方应按监理单位的指示为其他人在本地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。除合同另有规定外，有关提供条件的内容和费用应在监理单位的协调下另行签订协议。若达不成协议，则由监理单位作出决定，有关各方遵照执行。５．１３工程维护和保修工程未移交发包方前，承包方应负责管理和维护；移交后承包方应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需要保修期内继续完成，则承包方还应负责该未完工程的管理和维护工作，直至完工后移交给发包方为止。５．１４完工清场和撤离承包方应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退人员、设备和剩余材料。５．１５其它一般义务和责任承包方应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。四、履约担保６．履约担保６．１履约担保证件承包方应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额，在正式签署协议书前向发包方提交经发包方同意的银行或其它金融机构出具的履约保函或经发包方同意的具有担保资格的企业出具的履约担保书。取得证件的费用由承包方承担。６．２履约担保证件的有效期承包方应保证履约保函或履约担保书在发包方颁发保修责任终止证书前一直有效，发包方应在保修责任终止证书颁发后１４天内把上述证件退还给承包方。五、监理单位和监理人员７．监理单位和监理人员７．１监理单位的职责和权力（１）监理单位应履行本合同规定的职责；（２）监理单位可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，但若发包方要求监理单位在行使其中一种权力之前必须得到发包方批准，则应在专用合同条款中予以规定，否则监理单位行使的这种权力应视为已得到发包方的事先批准；（３）除合同中另有规定外，监理单位无权免除合同中规定的承包方或发包方的责任和权利。７．２总监理工程师总监理工程师（以下简称总监）是监理单位驻工地履行监理单位职责的全权负责人。发包方应在开工通知发布前把总监的任命通知承包方，总监易人时应由发包方及时通知承包方。总监短期离开工地时应委派代表代行其职责，并通知承包方。７．３监理人员总监可以指派监理人员负责实施监理中的项工作，总监应将这些人员的姓名、职责和授权范围通知承包方。他们出于上述目的而发出的指示均视为已得到总监的同意。７．４监理单位的指示（１）监理单位的指示应盖有监理单位授权的现场机构公章和总监或按上述第７．３款规定授权的监理人员签名。（２）承包方收到监理单位指示后应立即遵照执行。若承包方对监理单位的指示持异议时，仍应遵照执行，但可向监理单位提出书面意见。监理单位研究后可作出修改指示或继续执行原指示的决定，并通知承包方。若监理单位决定继续执行原指示，承包方仍应遵照执行，但承包方有权按第４４．１款的规定提出按合同争议处理的要求。（３）在紧急情况下，监理人员可以当场签发临时书面指示，但监理单位应在发出临时书面指示后４８小时内补发正式书面指示，如监理单位未在４８小时内及时补发，则承包方可提出书面确认函，声明已视临时书面指示为正式指示。（４）除合同另有规定外，承包方只从监理单位总监或上述第７．３款规定的监理人员处取得指示。７．５监理单位应公正地履行职责监理单位应公正地履行职责，在按合同要求由监理单位发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包方或承包方的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。六、函件８．函件８．１联络以书面函件为准合同文件中述及的由任何人提出或给出的与合同有关的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等是双方联络和履行合同的凭证，均应以书面函件为准，并应送达双方约定的地点和办理签收手续。８．２来往函件的发出和答复上述第８．１款中的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等来往函件均应按合同规定的时限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，否则由责任方对由此造成的后果负责。七、某某某纸９．某某某纸９．１招标某某某纸和投标某某某纸（１）列入合同的招标某某某纸及其补充通知仅作为承包方投标报价和在履行合同过程中衡量变更的依据，不能直接用于施工放样。（２）列入合同的投标某某某纸及其补充资料仅作为发包方选择中标者和在履行合同过程中检验承包方是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工放样。９．２施工某某某纸（１）按合同规定由发包方委托监理单位提供给承包方的施工某某某纸包括工程建筑物的结构某某某、体形某某某和配筋某某某以及合同规定由发包方负责的细部设计某某某、浇筑某某某和加工某某某等均应按技术条款中规定的时限和数量提交给承包方。由于发包方未能按时提交施工某某某纸而造成的工期延误应按第４２条的有关规定办理；施工某某某纸中涉及变更的应按第３９条的有关规定办理。（２）按合同规定由承包方自行负责的施工某某某纸，包括部分工程建筑物的结构某某某、体形某某某和配筋某某某以及承包方按发包方施工某某某纸绘制的细部设计某某某、浇筑某某某和车间加工某某某等均应按技术条款中规定的时限提交监理单位审批。监理单位应在收到上述某某某纸后的２８天内批复承包方。承包方应对其未能按时向监理单位提交施工某某某纸而造成的工期延误负责；若监理单位未在２８天内批复承包方，则应视为监理单位已同意按上述某某某纸进行施工。监理单位的批复不免除承包方对其提交的施工某某某纸应负的责任。９．３设计修改某某某和设计修改通知单发包方委托监理单位提交给承包方的施工某某某纸需要修改和补充时，应由监理单位在该工程（或工程部位）施工前签发设计修改某某某或设计修改通知单提交承包方，具体时限应视修改内容由双方商定，设计修改某某某和设计修改通知单与施工某某某纸具有同等效力。设计修改涉及变更时应按第３９条的有关规定办理。９．４某某某纸的保管监理单位和承包方均应按第１．２款第（３）项所包含的内容，在工地各保存一套完整的某某某纸。９．５某某某纸的保密未经对方许可，按合同规定由发包方和承包方相互提供的某某某纸不得泄露给与本合同无关的第三方，违者应对泄密造成的后果承担责任。八、转让和分包１０．转让未经发包方同意，承包方不得转让合同或合同的任何部门或任何权利，下述情况除外：（１）承包方的开户银行代替承包方收取合同规定的款额。（２）在保险人已清偿了承包方的损失或免除了承包方的责任的情况下，承包方将其从任何其他责任方处获得补救的权利转让给承包方的保险人。１１．分包１１．１工程分包应经批准承包方不得将全工程分包出去。除合同另有规定外，未经监理单位同意，承包方不得把工程的任何部分分包出去。经监理单位同意的分包工程不允许转包。承包方应对其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行为负全部责任。即使是监理单位同意部分分包，亦不能免除承包方按合同规定应负的责任。监理单位认为有必要时，承包方应向监理单位提交分包合同。除合同另有规定外，下列事项不要求承包方征得监理单位同意：（１）提供劳务；（２）采购符合合同规定标准的材料；（３）合同中已明确了分包人的工程分包。１１．２发包方指定分包人（１）发包方根据工程特殊情况欲指定分包人时，应在专用合同条款中写明分包工作内容和指定分包人的资质情况。承包方可自行决定同意或拒绝该指定的分包人。若承包方在投标时接受了发包方指定的分包人，则该指定分包人应与承包方的其它分包人一样被视为承包方雇用的分包人，由承包方与其签订分包合同，并对其工作和行为负全部责任。（２）在合同实施过程中，若发包方需要指定分包人时，应征得承包方的同意，此时发包方应负责协调承包方与分包人之间签订分包合同。发包方应保证承包方不因此项分项而增加额外费用；承包方则应负责该分包工作的管理和协调，并向指定分包人计取管理费；指定分包人应接受承包方的统一安排和监督。由于指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿均应由指定分包人直接对发包方负责，承包方不对此承担责任。九、承包方的人员及其管理１２．承包方的人员１２．１承包方的职员和工人承包方应为完成合同规定的各项工作向工地派遣或雇用技术合格和数量足够的下述人员：（１）具有合格证明的各类专业技工和普工；（２）具有技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员及有能力进行现场施工管理和指导施工作业的工长；（３）具有相应岗位资格的管理人员。１２．２承包方项目经理（２）承包方为实施本合同发出的一切函件均应盖有承包方授权的现场机构公章和承包方项目经理或其授权代表签名。（３）承包方指派项目经理应经发包方同意。项目经理易人，应事先征得发包方同意。项目经理短期离开工地，应委派代表代行其职，并通知监理单位。１３．承包方人员的管理１３．１承包方人员的安排（１）除合同另有规定外，承包方应自行安排和调遣其本单位和从本工程所在地或其它地方雇用的所有职员和工人，并为上述人员提供必要的工作和生活条件及负责支付酬金。（２）承包方安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应相对稳定，不应频繁调动。１３．２提交管理机构和人员情况报告承包方应在接到开工通知后８４天内向监理单位提交承包方在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况。若监理单位认为有必要时，承包方还应按规定的格式，定期向监理单位提交工地人员变动情况的报告。１３．３承包方人员的上岗资格技术岗位和特殊工种的工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明，监理单位认为有必要时还应在上岗前进行岗位培训，并进行理论和操作的考试和考核，合格者才准上岗。承包方应按第１３．２款要求提交的人员情况报告中说明承包方人员持有上岗资格证明的情况。监理单位有权随时检查承包方人员的上岗资格证明。１３．４监理单位有权要求撤换承包方的人员承包方应对其在工地的人员进行有效的管理，使其能做到尽职尽责。监理单位有权要求撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员，承包方应及时予以撤换。１３．５保障承包方人员的合法权益承包方应遵守有关法律、法规和规章的规定，充分保障承包方人员的合法权益，承包方应做到（但不限于）：（１）保证其人员有享受休息和休假的权利，承包方应按《劳动法》的规定安排其人员的工作时间。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间，不应超过规定的限度，并应按规定给予补休或付酬。（２）为其人员提供必要的食宿条件和符合环境保护和卫生要求的生活环境，配备必要的伤病预防、某某某和急救的医务人员和医疗设施。（３）按有关劳动保护的规定采取有效的防止粉尘、有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等的劳动保护措施。人员在施工中受到伤害，承包方应有责任立即采取有效措施进行抢救和某某某。（４）按有关法律、法规和规章的规定，为其管辖的所有人员办理养老保险。（５）负责处理其管辖人员伤亡事故的全部善后事宜。十、材料和设备１４．材料和工程设备的提供１４．１承包方提供的材料和工程设备（１）除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和工程设备均由承包方负责采购、验收、运输和保管。（２）承包方与供货厂家的供货协议一经签订，应将一份副本提交监理单位。１４．２发包方提供的工程设备（１）按合同规定由发包方提供的工程设备的名称、规格、数量、交货地点和计划交货日期均规定在专用合同条款中。（２）承包方应根据合同进度计划的进度安排，提交一份满足工程设备安装要求的交货日期计划报送监理单位审批，并抄送发包方。监理单位收到上述交货日期计划后，应与发包方和承包方共同协商确定交货日期。（３）发包方提供的工程设备不能按期交货时，应事先通知承包方，并应按第２０．２款的规定办理，由此增加的费用和工期延误责任由发包方承担。（４）发包方要求按专用合同条款中规定的提前交货期限内提前交货时，承包方不应拒绝，并不得要求增加任何费用。（５）承包方要求更改交货日期时，应事先报监理单位批准，否则由于承包方要求提前交货或不按时提供所增加的费用和工期延误责任由承包方承担。（６）若发包方提供的工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求或交货日期拖后，由此增加的费用和工期延误责任由发包方承担。１５．承包方材料和设备的管理１５．１承包方设备应及时进入工地合同规定的承包方设备应按合同进度计划（在施工总进度计划尚未批准前，按签署协议书商定的设备进点计划）进入工地并需经监理单位核查后投入使用，若承包方需变更合同规定的承包方设备时，须经监理单位批准。１５．２承包方的材料和设备专用于本合同工程（１）承包方运入工地的所有材料和设备应专用于本合同工程。（２）承包方除在工地内转移这些材料和设备外，未经监理单位同意，不得将上述材料和设备中的任何部分运出工地。但承包方从事运送人员和外出接运货物的车辆不要求办理同意手续。（３）承包方在征得监理单位同意后，可以按不同施工阶段的计划撤走其属于自己的闲置设备。１５．３承包方旧施工设备的管理承包方的旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备鉴定资格的机构出具检修合格证或经监理单位检查后才准进入工地。承包方还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。１５．４承包方租用的施工设备（１）发包方拟向承包方出租施工设备时，应在专用合同条款中写明各种租赁设备的型号、规格、完好程度和租赁价格。（２）承包方可以根据自身的条件选租发包方的施工设备。若承包方计划租赁发包方提供的施工设备，则应在投标时提出选用的租赁设备清单和租用时间，并在报价中计入相应的租赁费用，中标后另行签订协议。（３）承包方从其他人租赁施工设备时，则应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生承包方违约而解除合同时，发包方或发包方邀请承包本合同的其他承包方可以相同的条件取得该施工设备的使用权。１５．５监理单位有权要求承包方增加和更换施工设备监理单位一旦发现承包方使用的施工设备影响工程进度和质量时，有权要求承包方增加和更换施工设备，承包方应予及时增加和更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包方承担。十一、交通运输１６．交通运输１６．１场内道路（１）发包方按第４．５款规定提交给承包方使用的场内道路和交通设施，应由承包方负责其在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。（２）除本款（１）项所述的由发包方提供的部分场内道路和交通设施外，承包方应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部其余的场内临时道路和交通设施，并承担一切费用。（３）承包方修建的场内临时道路和交通设施，应免费提供给发包方和监理单位使用；其他承包人需要使用上述道路和设施时，应按第５．１２款的规定办理。１６．２场外交通（１）承包方的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等一切费用由承包方承担。（２）承包方车辆应服从当地某某某门的管理，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通监管部门的检查和检验。１６．３超大件和超重件的运输由承包方负责运输的物件中，若遇有超大件或超重件时，应由承包方负责向交通管理部门办理申请手续。运输合同规定的超大件或超重件所需进行的道路和桥梁临时加固改造费用和其它有关费用均由承包方承担。若实际运输中的超大件或超重件超过合同规定的尺寸或重量时，应由发包方和承包方共同协商确定各自分担的费用。１６．４道路和桥梁的损坏责任承包方应为自己进行的物品运输造成工地内外公共道路和桥梁的损坏负全部责任，并负责支付修复损坏的全部费用和可能引起的索赔。１６．５水路运输本条上述各款的内容适亦用于水路运输，其中“道路”一词的含义应包括水闸、码头、堤防或与水路有关的其它结构物；“车辆”一词的含义应包括船舶，本条各款规定仍有效。甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：施工某某某内所有的水电、(施工某某某重大改变后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;(5)防雷接地安装;四、工程承包方式：包人工，按某某某施工，所有材料，辅材及施工机械，由甲方提供。五、合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工.六、付款和结算方式按月完成工程量的80%结算，于次月5日前付清工程完工后付至总量的95%，三个月后付清另5%保修金。七、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。八、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材，辅材均由甲方采购供应。2水电安装的所有工器具甲方提供，甲方不提供相应的工器具，另加1元/平方。九、双方职责1、甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、某某某说、某某某纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。(6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。2、乙方责任(1)土建面积、施工某某某内所有的水电、(不含消防及弱电安装工程)。(2)应按照设计某某某的要求及施工规范施工，达到验收标准。(3)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。十、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮70%后作为结算价款付给乙方。十一、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：日期：年月日日期：年月日发包方：xx市xx公司世纪外滩3#楼项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）xx公司中标承建的世纪外滩3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程，经甲、乙双方共同协商，该公项工程由甲方发给乙方施工，为了明确双方的权利和义务关系，特对承包方中的一些事项订立如下合同条款：第一条承包范围：世纪外滩3#楼设计某某某纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工，办公楼土建施工中的临时用水用电。第二条承包形式：包工不包料。第三条承包价款：按世纪外滩3#楼建筑面积每平方米元。第三条付款办法：第五条：工程质量：必须严格按照设计某某某纸及施工验收规范施工，服从建设单位及甲方人员的管理，精心施工，严格各工序的施工程序和施工质量，每道工序完成后，该试验的要进行试验，该检测的要进行检测；建筑电器工程竣工后，按建筑电气工程施工质量验收规范gb50303—20xx标准验收，质量必须达到合格。建筑给排水工程按建筑给排水施工质量验收规范gb50242—20xx验收，质量必须达到合格。避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。若有质量不合格的生，乙方必须及时返工，其人工费、材料费由乙方承担自理。若在竣工交付使用后，在保修期限内发生质量问题，乙方必须及时自费修理，或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题，由乙方承担责任和损失。第六条施工安全：乙方搞好安全生产教育，必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度，重视安全生产，若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。第七条施工工期：土建施工阶段，水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度，若耽误工期，引响施工进度，按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。第八条材料供应有关事项乙方根据设计某某某纸，提前计划出各种材料的用量交甲方负责人，并配合甲方材料员采购，以避免材料供应不及时影响工期。后购材料的材质必须符合质量要求，保留好产品出厂合格证，不合格的材料不得采购进场，更不得使用于工程中。第九条文明施工：1、乙方必须搞好施工现场文明施工，所有材料必须堆放整齐，存放在指定的位置，随用随收，工完料净，若因乙方管理不当造成材料浪费、材料丢失，由乙方赔偿。2、要搞好食堂卫生和职工生活；若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为，一次给予20元及其以上罚款。3、若乙方人员在现场打架，一次给予100元及其以上罚款。4、搞好各工种之间的配合，搞好洞口预留、埋件预埋。第十条：特约事项1、甲方在土建、安装施工过程中使用临时用水用电，由乙方派人跟随服务，若不跟随服务，甲方可从乙方承包费中扣除服务费。2、乙方必须搞好流动人口计划生育管理，人人持计划生育有关证明进场，杜绝违背国家计划生育现象的发生，若在各级领导检查中查出违规行为，一切责任由乙方承担。3、乙方承包期间发生的一切债权，债务均由乙方自行处理，甲方不负责任，乙方不得拖欠民工工资。4、由乙方引起的甲方被批评，造成荣誉损失，根据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。在乙方支工程款中扣除。6、本合同自双方签字之日起生效，合同条款执行完毕失效。7、本合同一式四份，双方各持两份。甲方：代表：乙方：代表：20xx年月日总承包方：________（以下简称甲方）分包方：________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行某某某法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称：________________二、工程地点：________________三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工某某某范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。第三条工程施工期限一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以________年________月________日为准。二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。第四条工程质量一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。第五条工程款支付结算一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%；余款5%作为工程保修金（不计息）。第六条双方职责一、总包方职责1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。二、分包方职责1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。3、分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证复印件。4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并办理好暂住证等手续。违约责任：甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日甲方：（发包人）乙方：（承包人）因工程建设需要，乙方承包四川科芯公司办公楼水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行某某某法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设劳务承包事项协商一致，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包内容承包范围：基础工程、结构主体工程，附属工程预埋、安装、进出材料装卸等电气工程，给排水工程所包含的某某某纸内容。（1）基础及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口（如落水管、空调管落水、厨房、厕所等）；（2）装饰工程：各种电箱盒的预埋安装、本工程的外墙、落水管等管道安装。三、结算单价和付款方式1、承包方式：双包（包工包料、包工期、包质量、包安全）；2、计价方式：按总建筑面积计价，总施工建筑面积m，12每平米按元/m结算；3、付款方式：本工程三层现浇板浇筑完成八个工作日，甲方向乙方支付水、电已完成工程量价款的50%，主体全部完工8个工作日，甲方向乙方支付水电总价款的60%，竣工验收合格后除总价款的5%外，剩余的35%10个工作日内全部付清。四、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工等方面进行教育，做好日常监管工作；2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法等方面进行咨交底；3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面工作进行交底、指导、监控，并按规定及时做好验收。4、按合同约定及时发放工程款，未按约定时间支付工程款，按同期建设银行贷款，利息向乙方支付施工欠工程款利息。5、提供乙方施工人员临时住宿。五、乙方责任（一）质量责任：1、工程质量等级要求：合格2、坚持工程质量标准、严格按照设计某某某纸工、施工规范、技术方案等有关要求组织施工，确保工程达到约定要求；3、乙方必须提高质量意识，实行自检、交接检专职，严格按照规范施工。4、在施工中，乙方必须按甲方验收程序验收，上道工序完成后经自检合格，再由甲方及监理等相关部门验收合格后才能进入下道工序。（二）工期责任：1、乙方必须按甲方的工期计划，认真编排施工计划，每月每周按时完成甲方下达的计划，确保甲方的关键工序、关键工作顺利完成；2、不可抗拒自然因素、自然灾害影响工期的，工期顺延；3、乙方任何人不得以任何理由辱骂甲方，建设单位、监理人员及相关部门人员，违者罚款200元整，不得以任何理由在场地打架，违者罚款1000元整；4、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关键工序工期，每延误一日，应向甲方支付500元违约金；5、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料及一切费用由乙方承担，同时乙方向甲方支付损耗金额两倍违约金；6、乙方由于劳动力不足，不能保证正常施工，又不采取有力措施整改，甲方有权派人员打突击，一切费用由乙方承担，同种类型发生三次，甲方有权解除合同，乙方必须在本合同解出后48小时内无条件退场，甲方按乙方实际完成工程量的40%结算价款，且付款时间本工程竣工验收合格后二周内支付。六、有关事宜本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字即生效，合同内容履行完后自行解除。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日发包单位：社会福利服务中心（以下简称：甲方）承包人：建筑工程有限公司（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：工程内容：水电表安装施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：二、工程承包方式、承包范围及内容：1、承包方式：包工包料。2、承包范围及内容：3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装（详见工程预算书）。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为10日历天；开工日期为：20xx年5月25日，竣工日期为：20xx年6月5日。2、乙方必须服从和执行甲方安排。四、质量标准：本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。如质量未达到合格，由乙方负责返工，返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。五、合同价款、工程量的计量：1、本工程为包工包料，包干价为25000.00。2、根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由甲、乙双方书面签字为工程变更。六、工程款及质保金的支付：1、工程竣工并通过甲方验收后，乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起10日内，支付本合同结算总价款的100%。质保金在一年后（自工程竣工之日起计）10日内甲方一次性无息按实支付给乙方。2、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。七、争议：八、合同生效：1、本合同自甲已双方法人或委托代理人签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、已双方各执两份。2、本合同未尽事宜，双方协商解决。3、本合同订立时间：20xx年5月xx日。4、签订地点：1工程概况山口水电站工程是某某某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为3某47mW，单机流量157.30m3/s。2建设工程监理水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的其中一种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：①提前的时间和修订后的进度计划；②承包人的赶工措施；③发包人为赶工提供的条件；④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。以便提高承包方工作积极性。对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公平、合理解决。2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。2.6合同争议与索赔管理2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；②不属于承包商应承担责任；③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：①对其中一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；②承包商的取费标准是否正确、合理；③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。3几点建议结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；③重视材料供应；④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。',)