《民法典》修订版：正式电力供配电工程合同、配电设备托管协议、配电柜购销契约

('供配电工程施工合同（正式电）要点：本合同适用于正式电供电施工。包括变压器、高、低压柜等供电设备供应安装、电力电缆管线敷设、电缆沟施工、从环网柜到高压开关柜高压电缆及桥架、接地装置、配电室电气照明、变压器通风系统、变配电模拟图、配电房必配安全设施、电缆试验、供电调试、验收、供电运行等内容。一、协议书部分发包人（全称）：（简称“甲方”）：统一社会信用代码：承包人（全称）：（简称“乙方”）：统一社会信用代码：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：项目供配电工程工程地点：项目工程规模：。建筑面积：约㎡二、工程承包范围承包范围：图纸范围内变压器、高、低压柜等供电设备供应安装、电力电缆管线敷设、电缆沟施工、从环网柜到高压开关柜高压电缆及桥架、接地装置、配电室电气照明、变压器通风系统、变配电模拟图、配电房必配安全设施、电缆试验、供电调试、验收、供电运行等全部工作内容。承包范围同时包括为完成上述工程所发生的一切安装、运输、检测、为配合其它业主指定专业分包单位（包括但不限于与景观施工界面收口、与总包低压配电等专业的对接配合等）而发生的一切配合费用及竣工、保修期服务等全部工作。（详见清单及图纸）三、合同工期开工日期：年月日（以甲方的开工令为准）竣工日期：年月日，合同工期：个日历天。承包人作为经验丰富的承包商，工期已经充分考虑可能出现各种形式的下雨、下雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路管制、道路施工影响等不利因素，承包人已考虑上述不利因素在工期内合理组织施工。四、质量标准工程质量标准：完全符合国家和市现行各项规定及国家电网、市供电局的相关验收规定，满足《供电工程施工质量验收统一标准》的各项验收要求并负责完成验收手续，送电手续。并达到甲方及设计的各项技术与功能要求（以上规范存在冲突的以要求较高的为准），保证验收合格及正常运行。五、合同价款本工程为固定总价合同，其中措施费、其它费总价包干。合同总价为￥：元（大写：人民币）。1.本合同为固定总价合同，总价包含税金（包括但不限于增值税等，该固定总价为图纸包干，投标人自行计算核对工程量，并承担清单准确性及完整性的所有责任，所有图纸范围内内容未报价的均视为让利，措施项目费、其它项目费总价包干，施工期间的工程变更及签证不再计取上述措施项目费、其它项目费等各项费用，应视为已包含在固定合同总价中。措施费是指完成合约约定的图纸范围所有工程而采取的一切措施。后期实施过程中不再调整任何措施费用。工程量计算规则按照2013年《建设工程工程量清单计价规范》。2.合同工程量清单中没有列入而实际需要发生的项目及施工中变更、签证项目，按下列方式确定。3.工程量清单中有相同或类似项目的，其单价按工程量清单中相同或类似项目的最低单价执行。4.如果工程量清单中没有相同或类似项目，根据实际发生的分部分项工程，乙方按照市相关规定的相关规定，计算报价；人工工资按合同报价执行，今后如遇到政策性调整不调整；材料费、机械费合同中已有的则按合同报价执行，如没有则由乙方报价或市场价经甲方审定价格后执行，再根据乙方投标时所报的各种费率计算实际工程造价，最终由审计单位核价，经甲方确认价格。取费按照中标费率计取。5.在项目实施过程中，工程量清单中列入的项目，甲方有权取消或指定分包。如甲方取消该项目，则该项目报价（包括措施费）将从乙方合同总价中扣除，不予结算，甲方也不给乙方任何补偿；如甲方指定分包，则该项目报价将从乙方合同总价中扣除，不予结算，另外总包配合费为固定总价不予调整。工程量清单中未列入的项目，甲方可再发包给乙方，总包配合费为固定总价不予调整。6.措施项目费：总价包干，包括但不限于以下项目：环境保护费、现场安全文明施工措施费（含基本费、增加费）、临时设施费、施工场地范围内的施工道路（此类道路应能满足施工要求）、夜间施工增加费、二次搬运费、大型机械进出场及安拆费、已完工程及设备成品保护费、模板及支架、脚手架（包括分包工程所需脚手架）、施工排水降水费、垂直运输费、检验试验费、工程超高费、赶工措施费、工程按质论价费、钢筋支撑费等。7.施工期间的工程变更及签证不再计取上述措施项目费、其它项目费等各项费用，应视为已包含在固定合同综合单价。8.结算金额＝合同固定总价（含增值税）+现场签证结算额-减少项目-违约金等（甲供材（如有）、水电费、罚款、甲方代缴款项单独核对列项，在财务结算时扣除）。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同（含协议书、通用条款、专用条款）2.补充协议3.明确双方权利、义务的会议纪要等4.承诺书5.招标文件、投标书和中标通知书6.施工图纸、设计变更7.标准、规范及有关技术文件、技术要求8.工程量清单及其总说明、工程报价单或工程预（结）算书9.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、其他1.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。2.乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。3.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。八、廉洁条款1.本协议签订后，严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品、借款或接受乙方提供的其他私人便利或利益；严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿、借款等一切非正常活动，一经查实，甲方有权单方解除本协议，因解除相关本合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任；同时，乙方如有违约，仍须承担违约责任。乙方的上述行为严重的，甲方保留追究法律责任的权利；如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实，或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方仍保留与上述行为相关的合同的权利和义务。乙方在合同履行过程中，将甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、借款、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向甲方所属集团进行举报。具体举报渠道告知如下：举报邮箱：。举报电话：。2.甲方承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。九、合同份数及送达方式1.本合同正本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有相同法律效力。2.本合同经双方法定代表人加盖印章及公章后生效。至办理工程验收交接备案和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。3.本合同未尽事宜，一旦在合同履行过程中出现，双方可协商解决或签订补充合同。4.书面形式：指合同书、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：。本合同双方约定：合同双方在本合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章或合同专用章后生效。发包人：（公章）住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：承包人：（公章）住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：二、通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分通用条款》三、专用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义除专门定义的词语，其他词语与通用条款中的定义一致。2.合同文件及解释顺序组成合同文件应能互相解释、互为说明，除施工合同协议书另有规定外，其组成部分和解释顺序如下：（1）补充协议条款和合同履行过程中乙方承诺（如有）、合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要；（2）合同协议书；（3）合同专用条款；（4）合同通用条款；双方核对完成的工程预决算书；（5）施工招标文件、中标通知书、甲方招标过程来往的函件；（6）承诺书（确认函）及外来文、册（确认函）；（7）工程建设标准强制性条文；（8）施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明；（9）工程量清单、工程报价单；（10）廉政管理协议书。3.语言文字和适用法律、标准及规范（1）本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字。（2）适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）、《建筑安全生产监督管理规定》（建设部第13号令）、《建设工程施工现场管理规定》（建设部第15号令）等国家、政府颁发的相关法律、法规及当地的相关规定。（3）适用标准、规范：适用标准、规范的名称：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。甲方提供标准、规范的时间：无国内没有相应标准、规范时的约定：按照《合同法》相关规定处理。如适用的法律法规、标准、规范有更新调整，参照最新版本执行。4.图纸（1）甲方向乙方提供图纸日期和套数：开工前提供供配电工程施工图肆套。工程完工后乙方需向甲方提供供配电工程施工图叁套，作为竣工检测、验收、存档和结算用。甲方对图纸的保密要求：未经甲方同意不得复制，不得向乙方以外的人员泄露有关图纸内容。使用国外图纸的要求及费用承担：无A：如甲方提供的图纸、资料不完整的，乙方应至少在该项工程或分项工程开工前15日，向甲方提交补充图纸及资料的使用时间表，列明在不影响进度的条件下，甲方在整个工期内应向乙方提供补充的图纸、资料的种类和最后期限。在工程施工过程中，如甲方未按约定提供图纸乙方必须以书面形式及早向甲方进行提示。同时乙方应以施工执行人的身份对设计图纸进行审核，并且在图纸实施前从施工合理性和安全的角度向甲方提交书面说明。B：乙方必须确保竣工图纸与实际相吻合，无论竣工资料（包括竣工图）是否通过验收，凡由于竣工图及施工记录等与实际不符引起的一切纠纷和责任（包括但不限于结算工程量的确认、竣工资料的移交和验收、物业管理和维护及保修等）均由乙方承担，甲方将全力协助乙方予以解决。甲方、监理及市城建档案馆等有关部门和市质监单位对竣工资料的验收和确认，既不代表甲方已认可竣工图与实际相吻合，也不能免除乙方应承担的责任和义务。当甲方对乙方的竣工图的准确性提出异议时，乙方应提供必要的证明，而这种证明不得仅局限于监理、市城建档案馆等有关部门和市质监单位的意见。（2）知识产权关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：\ue5e5甲方所有。二、双方一般权利和义务1.监理工程师甲方分别委托监理有限公司对本工程进行监理（以甲方的函件为准），其监理内容和监理权限以甲方和监理单位签订的监理合同为准，甲方有权对这些内容和权限进行相应的调整，但须提前7天告知乙方。如监理合同与本合同规定不符，应以本合同为准。监理单位委派到各项目的总监理工程师分别为（以甲方的函件为准）。若监理单位调整各项目的监理人员，甲方将及时通知乙方。其后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。2.甲方代表甲方派驻的现场工程师职权：代为签收乙方的施工过程中来往函件，代表甲方监控监理工作，对工程质量、进度、安全进行管理。协助甲方书面授权的委托人进行工程进度付款审核、签证、工程竣工验收审查等工作。甲方派驻的工程师仅有签收相关文件的权利，并无对文件内容的决定权和确认权。针对乙方提出的顺延工期的签证、对发生的不可抗力造成工程无法继续施工的处置、设计变更及施工条件变更等所有内容的签证，以及确认工程竣工验收报告、确认工程进度款、确认竣工结算款等工作必须由甲方书面授权的委托人签认并加盖甲方公章后方为有效，甲方不予认可其他未经授权的人员签字。3.项目经理姓名：，职务：项目经理，项目经理全权代表乙方对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。项目经理的承诺均对乙方具有约束力。乙方的项目经理、项目副经理、技术总工等主要行政与技术领导必须常驻工地。（1）合同签订后，乙方在收到甲方签发的开工令之前，投标书内承诺配备的项目管理机构必须在甲方指定日期前进场，以保证项目管理机构有效运转；（2）乙方须提交项目经理常驻现场工地承诺书作为本合同的附件。项目经理每周驻场时间不少于5个工作日、每日不少于8小时且每周不得少于40小时，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事不能出席必须事先请假。如项目经理未经甲方同意违反上述规定，每缺勤一日支付违约金200元整，每缺席一次例会支付违约金500元整。（3）未经甲方同意不得擅自更换项目经理或主要管理人员，否则应向甲方支付人民币3万元每次的违约金，更换后的项目经理或主要管理人员所签署的文件甲方不予认可，所造成的损失由乙方承担。4.甲方工作甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备条件（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：已接至施工现场，剩余工作由乙方完成并承担相关费用。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：进场后7天内。（5）由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前一周。（6）水准点与坐标控制点交验要求：。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前一周。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：乙方负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并承担相关费用。（9）双方约定甲方应做的其它工作：。甲方委托乙方办理的工作：。5.乙方工作（1）乙方应按约定的时间和要求，完成以下工作：A：应提供计划、报表的名称及完成时间：按通用条款；收到施工图后6日内提交施工组织设计，施工组织设计应包括动态劳动力安排计划，施工组织，设备、材料等供应进场计划，质保体系，安全文明施工措施、施工机械设备配置情况以及施工现场优化布置等内容。编制详细的该工程施工总进度计划以及各单体工程的施工进度计划。乙方还应每周五前提供下周施工进度计划并按约定提交具体的材料供应计划。B：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：乙方承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明，并承担相关费用C：需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按地方有关规定D：已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：乙方应负责成品保护工作，并承担相关费用。E：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由乙方负责F：施工场地清洁卫生的要求：符合省/市级文明工地要求G：双方约定乙方应做的其它工作：乙方负责建筑垃圾的清理、外运、处理（工完料净场地清），费用包含在合同总价内。（2）监理提出需调整的乙方以下人员，经甲方同意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付违约金2000元；同时，乙方应在3天内完成用合格的人员（甲方批准）代替上述调离的任何人员，否则每拖延1天乙方支付违约金300元。A：监理或甲方确认乙方人员无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等、工作责任心不强的施工人员、不积极配合甲方工作、不积极执行甲方指令者。B：不能积极配合监理及甲方正常工作（包括销售）者；C：违反甲方或乙方工地现场管理规定者；D：无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；E：与本合同规定名册不符者；F：与本工程施工无关的人员；G：高空抛倒建筑垃圾者；H：随地大小便者；（3）乙方项目经理（副经理）、项目技术负责人、水电安装负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金500元/人.次。项目经理或技术负责人如离开工地，应向甲方代表请假并经批准，否则乙方向甲方支付违约金300元/次，若发生超过三次，乙方向甲方支付违约金800元/次。（4）乙方如因工程进度、质量、安全、配合等问题而导致项目经理被甲方驱逐，乙方一次支付甲方违约金人民币1万元；项目经理被甲方驱逐达3次，甲方有权单方解除合同，乙方支付甲方合同预算总价10%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，不足部分由乙方另行承担。项目部其他人员因上述原因被驱逐或调职调岗者，乙方每一人次支付甲方人民币2000元违约金。乙方人员不得以任何原因与看房、购房客户发生任何冲突，否则乙方根据情节轻重每次支付甲方违约金人民币2000~10000元，并向客户赔礼道歉。（5）乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。甲方将施工场地移交给乙方后，乙方应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰），若发生非不可抗力或甲方指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失，由乙方承担一切责任。（6）乙方收到施工图后，应在十五天内做出详细的施工组织设计（含网络进度表、横道图），报甲方及监理总监审批，施工组织设计应包括全部设备、材料、成品半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容。甲方接到监理报来的施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）后五天内组织审核批准或提出修改意见，甲方批准的施工组织设计可作为工程款的支付参考依据，乙方不按时送审符合要求的施工组织设计，造成甲方无法判断工程进展顺利与否，甲方可按照现实情况给予乙方100-500元的经济处罚，并可拒付相应部分工程进度款，责任由乙方承担。（7）按合同约定内容，为甲、乙双方分包的工程（含三方施工合同）提供配合和管理，对甲、乙双方分包的工程进行施工总协调，参加甲方分包工程和三方施工合同的分项工程验收和竣工验收，并对整体工程的施工质量和工期负责。（8）开工前乙方对施工图纸认真核查，积极配合甲方组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。如因乙方未能在施工该道工序提前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，乙方承担全部责任。（9）乙方必须配备专职的预结算人员满足本工程的工作。每月二十五日向甲方书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程月报》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，甲方有权不予支付本期进度款，且不承担任何逾期付款责任。（10）地实行周报制度，周报在每周例会前一天报送甲方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从甲方及监理现场总协调做出的决定。（11）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定、规范，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取可靠的安全防护措施，消除事故隐患。（12）已竣工工程未交付使用前，乙方应负责已完工程的成品保护工作，并承担毁损、火灾、灭失的风险，保护期间发生损坏、失窃，乙方自费予以修复。（13）乙方须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。（14）乙方办理自己在施工场地的人员生命财产和机械设备的保险，并支付相应的保险费用。（15）在施工过程中发现文物和有价值的物品时，乙方在采取防止损坏措施的同时，应立即知会甲方、文物局和公安局，否则责任自负。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，乙方应立即停止挖掘工作，并及时报告甲方或专门机构。乙方根据有关指示，负责修理那些被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由破坏方承担。（16）乙方在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，而且必须提前三天发文给甲方，口头汇报不作依据。乙方发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署发，甲方代表签署并加盖公章（其他章无效）后生效。项目部资料专用章仅作为传递图纸、资料使用，不作为结算依据使用。（17）本合同规定的工程项目，未经甲方书面批准，乙方不得将任何工程项目分包给第三方，若经确认有未经甲方批准的第三方施工单位进场施工，甲方有权拒绝验收分包商施工的工程，并有权解除合同并没收履约保证金，且免除以后的合作机会，乙方承担甲方由此造成的一切损失。（18）施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需设计院、甲方四方签字后方可执行，否则责任自负。（19）在施工过程中必须配合甲方销售需要，积极配合样板房、室外环境等销售展示区域等非计划内施工，并按甲方指令时限完成。（20）合同规定由乙方完成或给分包提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排第三方完成，按实际发生费用（另加20%的管理费）从乙方当月工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。（21）在施工过程中做到工完场清，工程竣工后10天内清理现场，并将门窗、洁具等擦拭干净。（22）乙方负责标段内厕所污水的外抽和垃圾清除外运及相关的一切费用。（23）自行解决本工程所需所有资源，包括施工所需足够量的设备、材料，并自行进行妥善看管，丢失、损坏由乙方自理。（24）遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会甲方、监理，严格遵守有关环境保护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。并且由此发生的费用及罚款由乙方负责。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由乙方及时自行办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理。因处理不当造成行政主管部门或第三方对甲方给予行政处罚或诉讼赔偿的，所有费用最终由乙方承担，由甲方在乙方工程进度款或结算款中直接扣减。（25）未经甲方同意，乙方不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道，无论该等报道是否用于施工现场或社会宣传媒体。但乙方必须积极配合甲方的相关宣传报道、形象展示行为。（26）其它设施和场地内围墙、其他内外道路由乙方自行解决，其做法必须符合甲方的要求。乙方负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。（27）临时停水、停电、二次搬运、施工场地不足、在场外食宿、成品保护等所需措施的一切费用和工期乙方已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。（28）竣工后的场地，乙方有责任将该场地内，因工程施工所留下临时便道，各类路、场基材料全部清理干净。（29）乙方承担因违反以上各条而导致的一切责任和费用，且不得以任何理由停工和向甲方提出经济和工期补偿要求。确保不会因上述原因使甲方声誉受到不良影响。（30）在工程施工过程中以及工程竣工保修期内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由乙方向甲方支付5万元违约金，从乙方工程进度款或保修款中扣除。（31）乙方接到甲方或监理任何指令必须按时完成，否则每次支付甲方违约金500元，累计3次后，每次支付甲方违约金2000元，并且甲方有权选择其他单位完成该项指令，从乙方工程款中扣除1.2倍实际发生金额。（32）因乙方管理不善等原因引发安全、质量或其它事件造成媒体负面报道的，每发生一起，甲方可以对乙方处以5万元的处罚，上不封顶，并可以要求乙方限期整改，但此经济处罚并不影响甲方行使因乙方施工质量问题而向其提出索赔的权利。三、施工组织设计和工期1.进度计划（1）乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：进场后一周内提供施工方案和总进度计划，开工后每周报周进度计划和已完工程量报表。本工程工期：日历天。工程师确认的时间：收到乙方资料三天内予以确认。（2）本工程中有关进度计划的要求：服从甲方的统一协调。2.工期延误本条款不执行合同通用条款第13条。（1）因甲方原因造成工期延误的，乙方在工期顺延情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，超过上述期限乙方未及时提出报告，属于乙方怠于行使权利并造成甲方无法具体核实事件发生当时的具体情形，因此甲方有权认为乙方放弃工期顺延及索赔请求，甲方可自行决定工期是否需要顺延和顺延的具体天数。（2）乙方必须按甲方、监理确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理的检查、监督。工程实际进度与计划不相符时，乙方应制定切实可行的进度纠偏方案报甲方和监理审核，并经甲方、监理书面确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方同意就改进措施不提出追加合同价款。（3）为确保工程的顺利进行，甲方有权合理调整施工的顺序和工期的安排，乙方对此无异议。（4）尽管合同已有其它规定，若因乙方工期延误而引发未能按期完工，乙方应承担双方约定的违约责任和由此给甲方带来的损失，甲方有权在任意一次对乙方的付款审核中考虑是否要求乙方承担违约责任和扣除该损失，同时甲方有权保留向乙方进一步追偿的权利。如果工期的延误是多重原因决定的，由乙方证明各个原因所占的比重，乙方根据该比重承担责任。（5）双方约定工期顺延的其他情况：（6）合同工期及具体的节点工期安排按甲方和监理批准的施工组织设计和施工合同的规定执行。在合同履行过程中，无论何种原因需要变更总工期及具体节点工期的，必须由甲方、监理和乙方书面签字确认并加盖三方单位公章后，方可调整变更。乙方每月所上报的施工进度计划等，即使甲方、监理接受，也不能作为确认工期调整变更的依据。（7）若由于非甲方及非不可抗力原因造成工期延误（包括延期竣工或延误任何一个节点工期），每延误一天，乙方向甲方支付合同价款0.2‰的违约金。如果乙方的实际施工进度滞后于合同规定工期超过30日（含节点工期延误），甲方有权选择中止、终止或继续履行本合同。甲方选择终止/解除本合同的，甲方有权指定任一有资质的审计机构对已完工程价款进行核算，作为双方合同终止结算依据之一，由乙方承担甲方由于终止合同而造成的一切损失（包括但不限于因采取任何补救措施而产生的全部经济损失、与其他方签约的差价损失与总工期损失等）。3.工程竣工（1）乙方必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。（2）因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任：若由于非甲方及非不可抗力原因造成工期延误，每延误一天，乙方向甲方支付合同价款1‰的违约金。四、质量与验收1.严格按施工图施工，执行国家及地方有关供配电施工验收规范。2.执行国家及地方有关标准化图集（详见图纸说明）。3.完全符合国家和市现行各项规定及国家电网、市供电局的相关验收规定，满足《供电工程施工质量验收统一标准》的各项验收要求并负责完成验收手续，送电手续。五、安全施工1.在项目实施中，乙方应遵循国家关于安全生产的规定，制定安全措施，配备专职安全管理人员，完善督查及保证体系，避免重、特大安全事故的发生。2.乙方必须严格按照国家安全生产法第十七条、第三十三条规定：制定和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。如：（1）坍塌事故；（2）倾覆事业；（3）物体打击事故；（4）机械伤害事故；（5）触电事故；（6）环境污染事故；（7）高空坠落事故；（8）火灾事故；（9）施工中挖断水、电、通信光缆、煤气管道事故；（10）食物中毒、传染疾病事故等等。3.乙方必须严格按照有关安全施工操作规程组织施工，建立健全安全保证体系。如在施工过程中发生人员、机械设备、交通等安全事故，其责任全部由乙方承担。4.若监理工程师认为乙方在现场施工中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员的生命安全和甲方的利益，有权要求乙方采取必要的措施和增加必需的设施以杜绝安全隐患。产生安全隐患的原因若是由乙方引起，采取措施和增加设备的费用应由乙方承担。5.乙方在危险环境下施工之前，应制订完善的安全保护措施，经甲方批准后实施。乙方必须每月组织一次施工安全检查及安全教育，3天内以书面形式向监理单位汇报。针对不同的分部分项工程，乙方在开工前必须进行安全技术交底（必须有监理人员参加），并以书面形式向监理汇报，经认同后方可开工。对安全有特别要求的分部分项工程，乙方必须按甲方、监理的要求及时提供施工方案，方可开展后续工作。施工中若发生工伤、事故，由乙方承担全部整改及赔偿费用，且甲方有权暂停支付进度款或结算款，或自主选择代付，直至乙方整改或处理完毕后，扣除相关费用后支付款项。六、合同价款与支付1.合同价款及调整本合同价款采用（1）方式确定。（1）采用固定总价合同，总价中含税金（包括但不限于增值税等），合同价款中包括的风险范围：政策性风险、原材料价格风险等所有风险。风险费用的计算方法：已包括在合同价格内风险范围以外合同价款调整方法：因甲方要求的设计变更等造成的工程量增减，以实际增加或减少的工程量计入最终决算价款。单价按清单报价执行，如清单报价中无此项目，则执行等单价，比照乙方的投标优惠幅度或类似项目单价，确定增加项目的单价。计价表中没有的项目或材料，由双方经市场询价后确定，作独立费处理。因乙方未给甲方预留充足审核周期导致工期延误，合同总工期不予以顺延。乙方擅自未经核价即施工的，视同放弃对甲方审定价格质疑的权利，以甲方最终审定价格进行结算。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：对于变更、签证计价及结算的约定：（1）有效工程变更签证的认定原则：签证单上必须有甲方书面授权委托的代表、监理工程师、乙方、现场造价咨询代表四方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量等和签证时间（照片）。（2）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）；（3）当变更的工作内容完成之后，乙方要及时督促监理人员和甲方书面授权委托的代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则甲方可以不予支付；对于其他签证，乙方要及时督促监理人员和甲方工地代表必须在完工后10日内签字确认；所有变更签证均应同时报送甲方书面授权委托的代表、监理工程师、现场造价咨询现场代表，最终工程竣工结算审计时对未能及时报送，事后补报的一律不予认可。（4）乙方每月25日前报送符合条款2范围的变更签证预（结）算；（5）每月5日前，甲方、乙方应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。结算时最终以审计为准。2.工程预付款甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：甲方同时支付合同总价30%的预付款，乙方同时递交同等金额银行保函，保函有效期至正式通电日期截止。3.工程款（进度款）支付（1）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：A：配合甲方交房正式通电后付至合同价款的65%；请款时需提供请款确定金额、重要资料以及合法有效的建安增值税专用发票等，在请款资料及发票齐全并经甲方审核确认后30天内支付各节点的工程款；若乙方请款时除等额增值税发票外资料齐全的，则甲方有权在90日内付款，并有权从应付款中暂扣除该增值税发票税票金额，待乙方提供增值税发票后，另行无息支付。B：正式通电后付至合同价款的95%，留审定总价5%的质保金，在保修期满后无质量问题的30日内一次性无息付清；有质量问题的，扣除甲方代为支付的人工费、材料费等后将剩余部分一次性无息支付。以上支付均基于甲方物业公司确认无质量问题的情况下无息支付，若有质量问题的应扣除甲方代为支付的人工费、材料费等费用后将剩余部分一次性无息支付。（2）甲方有权直接扣除按合同规定对乙方的罚款；（3）乙方开出的发票必须为甲方财务部认可的合法有效的增值税专用发票，每次付款须及时提供等额发票，付款至95%时，乙方提供100%的合法有效的增值税专用发票。否则甲方有权延付或拒付款项而无需承担违约责任。（4）乙方请款前，先送审工程量，待甲方审核确认后，请款时需及时提供甲方要求的请款资料（包括但不限于请款金额等额的合法有效的增值税专用发票），否则，甲方有权拒绝审核请款资料及付款而不承担任何违约责任。（5）设计变更及工程联系单增减引起的造价变更不作为进度款支付依据，待审计确认后一并支付。（6）设计变更、签证及增减工程量的结算办法：单项变更造价超过合同总价款的10%的或变更工程所涉价款达到30万元的变更，双方另行签署补充协议。乙方与甲方未签署补充协议的即实施变更部分施工的：A：乙方恢复原状，施工及恢复的全部费用均由乙方承担，合同总工期不予顺延。或B：变更工程经验收合格且甲方书面同意接收违反约定程序施工的变更的，最终低于合同总价款的10%或实际核价或不高于30万元（特指合同总价超过300万元的）（以三者中较低金额为准）进入变更结算且工期不调整。乙方确认对此约定没有任何异议，且放弃以任何方式向甲方主张工程价款的权利；乙方擅自实施未经甲方书面确认（特指加盖公章的文件）的变更的：A：甲方有权在项目全面竣工验收结算前任何阶段要求乙方恢复原状；因工程建设过程的周期性长、复杂性、特殊性，任何甲方真实意愿均以甲方明示的书面意见为准，乙方不得推断甲方同意或推断甲方默认；B：如甲方书面同意对乙方违反约定程序实施变更的行为不予追究的，且单项变更部分造价增加合同总价款的10%或30万元的，增加的造价金额不予结算，且乙方承担不低于2万元/次的违约责任。变更单项造价超过合同总价款的10%的或变更工程所涉价款达到30万元（含本数）的变更，未签署补充协议但乙方擅自施工达三次的，甲方有权单方解除合同，且乙方另行承担合同总价款30%的违约金。未加盖甲方公章的任何个人签字文件均视同个人行为，甲方不予认可，确实造成乙方损失的，由乙方自行向签字的个人主张。监理单位盖章的但甲方未确认的，由乙方向监理单位主张。（7）为方便双方核对，减少核对时间，乙方上报的结算额，不得高出最终审计结算额的5%，否则，乙方承担超报部分的10％的违约金，并在结算款中扣除，即：超报决算违约金=（乙方上报结算额-最终审定结算额1.05）10%。（8）为方便双方核对，减少核对时间，乙方上报的结算额，不得高出甲方审定后的结算额的5%，否则，甲方收取超出部分的10％的违约金，并在结算款中扣除。（9）乙方提供的所有发票必须真实、合法、有效，增值税专用发票必须能通过税务认证，日后因票据问题对税务稽查一切损失由乙方承担。。（10）如果乙方提供的增值税专用发票所记载的税金不能抵扣，则乙方必须承担由此给甲方造成的全部损失。（11）乙方确认：任何个人签字、单方签字、白条、复印件等均不作为付进度款或结算依据，由乙方自行承担相应费用（或损失）。七、材料设备供应1.乙方采购材料设备（1）乙方采购材料设备的约定：双方约定由乙方采购的材料必须符合有关国家及地方关相规范、设计图纸规定的质量要求或甲方所要求的标准且经甲方和监理方事先认可。材料均为乙供，所有乙供材料订货前应将采购的材料、设备以书面形式对其性能、产地、厂家、品牌、规格型号、价格等向甲方作出说明，须获得甲方确认后方可订货签订合同，材料设备进场后须向工程监理提供产品出厂证明、质量说明、合格证书、准用证，进口产品还应提供原产地证明、报关手续等证明资料。未经甲方及监理共同验收及安装或施工的材料，甲方不支付任何款项，并有权要求乙方恢复至原状，所产生的工期损失及恢复费用由乙方自行承担。因客观原因，合同约定材料无法采购需采用代用材料的，须经甲方（特指加盖公章）和监理书面认可。如甲方或监理发现不合格的材料设备进场，有权责令其无条件退场，已经使用的，乙方应无条件返工。乙方不按甲方或监理方要求退场的，甲方有权安排第三方清理或拆除，所发生的费用由乙方承担，拆除过程中出现损毁的由乙方自行承担损失。乙方对其采购的材料设备的数量、规格及供应时间负责，应满足工程要求。除甲方已明确采购范围的，必须选用市场主流品牌厂家的优质产品，否则在工程实施过程中，甲方有权予以变更厂家。乙供主要材料品牌如下（详见主材品牌表）如投标单位采用其他品牌，需经甲方认可。2.甲方供应材料设备：无八、工程变更1.工程变更以合同附件《关于设计变更、工程指令单及签证的协议》约定的内容为准。2.承包方根据甲方书面确认的通知予以变更，不得拒绝更改。乙方不得随意更改设计及施工方案。因乙方自身原因导致的工程及施工方案变更，乙方无权要求追加合同价款，造成甲方损失的，甲方有权要求其承担赔偿责任。变更内容所需发生造价变更必须由乙方在变更发出后14天内向监理和工程师以书面的形式提出，否则视为不需变更造价；当变更项目造成造价减少时，即使乙方未提出，甲方也有权在结算时扣除相应费用。3.凡变更的工期拖延，仅作相应的工期顺延，甲方对此等情况引起的工期增加的费用不予补偿。因乙方原因达不到质量要求而引起的设计变更所发生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延，同时甲方视情节严重程度，有权扣减乙方的工程款5000-10000元。九、竣工验收与结算1.竣工验收乙方提供竣工图的约定：工程竣工后一个月内提供肆套完整的竣工图和竣工结算及其他资料。竣工图纸和资料必须符合市质量监督站及市城建档案馆要求。如有延误，甲方将对乙方处以违约金5000元/天。2.竣工结算（1）自工程竣工验收合格且完成项目全面竣工验收之日起两个月内，乙方向甲方提供本工程全套竣工验收资料、审核后的竣工图一式四份、和工程结算资料，其中工程竣工结算书一式三份（包括变更工程量计算书），竣工图纸和资料必须符合市质量监督站及市城建档案馆要求。如有延误，乙方承担5000元/天的违约金，在结算款中扣减。结算必须按幢号分别编制。（结算资料具体要求，见本合同附件十）（2）结算依据资料：所有工程结算依据资料均以甲方书面授权的代表、监理、造价咨询单位的签字盖章为准，以及合同内的相关约定为准。（3）乙方在工程完工后两个月内将竣工结算报监理人进行初审，监理人初审后由甲方报审计部门进行审计，在审计过程中甲方不接受乙方提交的任何补充资料（除非这些补充资料的内容被证实是发生在工程完工以后的），所有遗漏的结算资料甲方将视为乙方做出的优惠。（4）乙方必须按甲方要求提交完整的结算资料，结算资料目录详见附件十，乙方未按结算资料要求提交结算资料的，甲方有权拒收，或不予结算，甲方不承担违约责任。（5）自甲方收到乙方按照合同约定条件报送的完整结算资料起算，六个月内完成出具结算审核意见（其中扣除乙方补充提供的资料、鉴定等耽搁的时间）。甲方在收到乙方提交竣工结算申请书后六个月内未完成审批且未提出异议的，不视为甲方认可乙方提交的竣工结算价款，双方继续依合同约定进行结算。（6）乙方对审核报告不予认可的，可在收到审核报告后15日内提出书面意见，逾期无正当理由且未提出书面意见的，视为乙方确认审计单位出具的审核报告。（7）为方便双方核对，减少核对时间，乙方上报的结算额，不得高出最终审计结算额的5%，否则，乙方承担超报部分的10％的违约金，并在结算款中扣除，即：超报决算违约金=（乙方上报结算额-最终审定结算额1.05）10%。十、违约、索赔和争议1.违约（1）本合同中关于甲方违约的具体责任如下：按照通用条款。双方约定的甲方其他违约责任：本合同通用条款第26.4款约定甲方违约应承担的违约责任：不按通用条款执行，乙方提供完整请款资料和发票，甲方未付款的按同期贷款利率承担逾期付款部分利息。（2）本合同约定乙方违约应承担的违约责任：合同范围内的工作内容如供电部门一次验收达不到国家验收标准，除返工至合格外，还需对乙方每天处以合同总价的千分之一的违约金。本合同通用条款第14.2款约定乙方违约应承担的违约责任：乙方逾期完成或者延误本合同约定的任何一个节点工期的，应向甲方支违约金，违约金标准为3000元/天。乙方支付逾期完工违约金，不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务。乙方未达到甲方的阶段性工期要求视同逾期完工违约。逾期达30天，甲方有权解除合同。本合同通用条款第15.1款约定乙方违约应承担的违约责任：工程质量必须达到合同约定的质量标准，如违反本条约定的质量标准，乙方必须无偿返修并按工程结算价款的1%向甲方支付违约金。此赔偿并不能解除乙方完成工程的责任及合同约定的其他责任，如因施工质量导致安全事故，承担事故处理的一切（责任）费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。如上述约定仍不足以弥补甲方的损失，甲方有权要求乙方赔偿损失。双方约定的乙方其他违约责任：A：如果属乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，经乙方免费修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补，甲方有权终止合同，由乙方承担一切责任和造成的损失。B：如果属乙方施工问题而造成周边建筑物、市政公用设施的毁坏，由乙方承担一切责任和造成的损失。C：除了规范明确的不可抗力对本工程的施工产生实质性的影响且经甲方书面签字确认外，乙方不得以任何理由中途中止合同的执行，否则，乙方自愿承担合同暂定总价款30%的违约金且承担由此而产生的一切经济损失。D：因乙方原因，将其承包范围的项目甩项时，乙方同意甲方按其甩项部分工程造价的130％从乙方工程款中扣除。E：因乙方施工队伍素质差或管理不善，将要对工期、质量、文明安全施工造成影响时，乙方同意甲方将其乙方承包范围进行调整，按照调整部分工程造价的130％从乙方承包价中扣除。F：本合同签订后乙方不得将工程转包，否则乙方应承担合同总价30%的违约责任。G：在施工期间，乙方若违反施工操作及管理程序，则由乙方承担500－5000元/次标准的违约金；若造成人员伤亡事故，乙方向甲方支付20万元/死亡1人、5万元/受伤1人标准的违约金，因事故调查分析而产生的工期延误和费用增加由乙方承担。（3）如因乙方的违约事件导致甲方经济损失且违约金尚不足以赔偿造成损失的，则乙方应向甲方支付相应的赔偿款。因乙方的违约致使甲方采取诉讼或仲裁方式实现权利的，乙方应承担甲方为此支付的律师费、诉讼费、仲裁费、调查取证费、差旅费、资料费及其他实现权利的一切费用。（4）合同履行期间，乙方必须合法履行自己的义务，如若合同履行期间发生任何一起材料商、民工等相关人员到甲方（及关联公司）办公场所、施工工地或公共场所、政府部门等地点以及各类形式聚集、闹事或上访事件的（以甲方工作人员的报警记录或闹事录像为依据），由乙方承担全部责任，同时向甲方承担20万元/天的违约责任（该违约金为惩罚性违约金，乙方放弃以任何理由或任何原因申请撤销或降低的权利），并在此后甲方的任一付款阶段在乙方合同价款中予以扣减，合同价款不足以扣减的，由乙方另行支付给甲方。2.争议、索赔（1）双方约定，在履行合同过程中产生争议时：采用第A种办法A：建设主管部门调解，合同履行地经济合同仲裁机关仲裁；B：建设主管部门调解，向工程所在地人民法院起诉方式解决。发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。A：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；B：调解要求停止施工，且为双方接受；C：法院要求停止施工。（2）索赔A：如果乙方打算按照合同规定向甲方索取合同外的费用补偿，他必须在合理预见到将导致增加合同外费用的事件发生时，尽快将其索赔的意向书面通知甲方，但无论怎样，该通知不得迟于索赔事件发生后14天，否则由于乙方怠于行使权利，导致甲方无法核实事件发生时的真实情况，甲方将视为乙方的索赔不成立，乙方将无权获得任何形式的补偿。B：甲方和监理在收到乙方按合同通用条款提交的报表后，于28天内给予答复，或有权要求乙方在规定的期限内提交证明其索赔成立和索赔费用及工期等全部资料，但这种要求并不意味甲方和监理已同意乙方的索赔申请或索赔金额和要求。甲方收到乙方的索赔资料后，未在28天内给予答复的或提出进一步要求的，视为甲方对该项索赔的拒绝。3.工程分包本工程甲方同意乙方分包的工程：本供配电工程须乙方自行完成，不准转包，若发现乙方自行转包，甲方有权要求乙方退场，一切损失均由乙方承担，并视情况向建设行政主管部门汇报。符合条件的分包工程必须得到甲方的书面认可方可分包。4.不可抗力双方关于不可抗力的约定：九级及以上台风；24小时降雨量超过100mm；24小时积雪厚度大于200mm；五级及以上地震，战争。5.保险（1）合同签订后的14日内，应按合同规定办理施工现场人员、材料、设备险和第三者责任险，并向甲方提交保险单。（2）工程建设期间，通用条款中甲方应办理的保险及相关人员的劳保统筹按市相关规定执行。（3）本工程双方约定投保内容如下：A：甲方投保内容：无B：甲方委托乙方办理的保险事项：无C：乙方投保内容：按本合同通用条款执行。D：双方约定的其他担保事项：无6.履约保证金（1）乙方须向甲方提供人民币元整（对工期、质量提供不少于总造价5%的保证金或者10%履约保函）作为履约保证金，于签订本合同之前必须交足。（2）履约保证金或履约保函在本工程竣工并供电验收合格后15个工作日内无息退还。（3）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金或履约保函中直接扣款，履约保证金或履约保函不足的部分可向乙方主张从工程款中直接扣除。7.担保本工程双方约定担保事项如下：乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：对工期、质量提供不少于总造价5%的保证金或者10%履约保函。甲方向乙方提供履约担保，担保方式为：无，作为本合同附件。双方约定的其它担保事项：无8.合同解除（1）通用条款44.2不适用。当发生以下情况时，乙方有权终止合同，而无须承担任何责任。甲方破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的；甲方放弃或否认合同；甲方不能按照合同约定有效履行本合同，导致乙方权益已受到重大侵害时，经乙方书面通知，甲方仍无改进。（2）通用条款44.3不适用。当乙方违反合同发生以下情况时，甲方有权解除合同，而无须承担任何责任。乙方破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的；乙方放弃或否认合同；无正当理由而未能按甲方要求开工；乙方未能有效履行投标前发承包双方达成的有关协议；乙方的实际进度滞后于合同进度30日（含节点进度）；乙方不能按照合同约定或国家有关规定有效履行本合同，导致甲方权益已受到重大侵害时，经甲方书面通知仍无法确保甲方的权益或在14天内仍无实质性改进的，甲方有权单方面终止合同；在分部、分项工程验收过程中，发生2次质量不合格；在合同履行过程中，乙方的人员发生聚众斗殴或有对甲方工作人员进行人身攻击等干扰正常秩序的行为时；甲方书面决定项目停、缓建；因乙方原因受到媒体曝光，对于甲方的声誉造成不良影响；因乙方原因受到行政机关处罚2次以上；在合同履行过程中，乙方发生较大安全事故（依据《生产安全事故报告和调查处理条例》）；根据合同其他条款约定应当解除合同或终止合同的。合同解除后，对于已完工部分的结算双方协商一致同意由甲方选择第三方造价咨询公司予以结算，乙方承诺并认可其结算结果。另外对于甲方另行选择第三方施工单位进场，乙方应按照甲方的要求做好业务、资料等的交接工作，因此造成的工程总费用的增加由乙方承担甲方的损失。甲方解除合同的，均不免除5万元/天的合同期间内延误工期的违约责任。若乙方违约，甲方选择继续履行的，按照本合同相关约定执行。9.合同份数本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。从双方签字盖章之日起生效。10.补充条款：（1）本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由乙方负责。（2）竣工验收前乙方需提供完整的竣工资料，竣工验收后两个月内提供完整的竣工结算资料。乙方提供的所有资料必须满足工程备案要求。（3）乙方对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。（4）施工过程中涉及到排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等需办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等，由乙方负责直接处理，需业主配合的，业主提供必要的配合。（5）在履行合同过程中，乙方应遵循国家或地方的法律、法规、法令或任何对工程有管辖权的部门规章，并按要求支付有关费用。（6）无论甲方、监理是否给予批准或同意，乙方应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠有效运行所必须的全部工作。（7）乙方必须服从甲方和监理工程师的管理监督，施工中发现的质量问题必须及时整改，因乙方原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由乙方负责。（8）对实行暂定价的材料，乙方在投标时应核对材料用量，乙方在合同谈判同时上报材料核价单，如核价后的材料价格为包死价，承发包和甲方双方共同承担材料价格变化带来的风险。如乙方所报材料价格与市场价不符，甲方无法接受的，甲方有权指定材料供应商或转为甲供。（9）甲方代扣，代乙方缴纳的所有应支付费用从工程进度款中直接扣除。（10）乙方在投标前对施工现场情况和条件应有充分的了解和把握，中标后再因此提出任何异议甲方将不予接受。（11）由于乙方原因而引起的监理、造价咨询单位所增加的额外工作报酬和附加工作报酬，由甲方从乙方应得的工程款中扣除，然后支付给监理人、造价咨询单位。（12）乙方施工过程中发生重大质量事故，甲方有权责令乙方退场，一切损失由乙方承担。（13）廉洁条款本协议签订后，严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品、借款或接受乙方提供的其他私人便利或利益；严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿、借款等一切非正常活动，一经查实，甲方有权单方解除本协议，因解除相关本合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任；同时，乙方如有违约，仍须承担违约责任。乙方的上述行为严重的，甲方保留追究法律责任的权利；如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实，或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方仍保留与上述行为相关的合同的权利和义务。乙方在合同履行过程中，将甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、借款、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向甲方所属集团进行举报。具体举报渠道告知如下：举报邮箱：。举报电话：。甲方承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。附件一：阳光合作协议书附件二：质量保修书附件三：关于设计变更、工程指令单及签证的协议附件四：农民工工资支付承诺函附件五：承包人银行履约保函格式附件六：支付担保银行保函格式附件七：图纸附件八：清单附件九：请款资料附件十：结算资料提交要求及样表四：附件附件一：阳光合作协议书甲方：乙方：甲乙双方于年月日签署了项目供配电工程合作协议，为加强项目合作期间的阳光合作，确保项目合作的高效优质按时完成，经甲乙双方协商签定本协议书作为甲乙双方共同遵守的阳光合作行为准则。一、甲方责任1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关阳光合作的各项制度和规定。2.甲方有责任对本单位人员进行阳光合作教育。3.甲方有权对乙方在项目合作中执行阳光合作协议情况实行监督，并根据需要召集甲乙双方召开阳光合作管理会议。4.甲方人员应严格遵守本单位制定的《职员手册》及本阳光合作协议，如违反则给予当事人通报批评外，视情节轻重、后果大小给予相应的经济或行政纪律处罚。5.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券以及甲方员工个人服务。如因活动需要参加乙方单位的活动或会议，需经主管领导同意，活动及会议所发的礼品、礼券（现金）均应缴纳至集团财务中心。6.甲方人员在项目合作中发现乙方单位有不廉政不阳光的行为，应及时采取措施，终止其不廉政行为的继续发生，并报告双方主管领导。7.对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。二、乙方责任1.乙方应保证乙方人员了解甲方及本协议有关阳光管理的各项制度和规定，并遵守执行。2.乙方有责任对本单位项目人员进行阳光合作教育（包括甲方单位制定的《职员手册》、本协议等有关阳光合作方面的制度和规定），按时出席甲方召集的阳光合作管理会议。3.乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式给甲方人员赠送各种礼品、礼券（现金）或提供甲方员工个人服务。4.乙方有责任接受甲方对乙方在项目合作期间阳光合作管理执行情况的监督；5.乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计监察部门及甲方总经理举报。如乙方向甲方人员行贿或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，甲方将向乙方出示警示黄牌，并在甲方内部通报，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价基础上再让利10%，并对乙方知情不报人员进行相应处罚。一年内连续出现两次及以上类似情况，甲方向乙方出示警示红牌，甲方有权暂停或终止与乙方的合作，并由乙方承担完全违约责任并承担甲方损失。6.乙方在项目合作中采用不正当的手段拉拢甲方人员，损害甲方利益，根据具体情节和造成的后果乙方单位承担在项目合同总价的1~5%为违约金，甲方并有权终止活动项目合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。7.如乙方在活动项目建设中贿赂甲方人员，被公安检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止双方签署的合同。由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并由乙方向甲方承担经济赔偿责任。甲方接受乙方实名或匿名投诉，保证为投诉者的信息保密，常设举报联系人及联系方式：；举报电话：。签署时间：年月日甲方（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权人（签字）：附件二：工程质量保修书发包人（全称）：有限公司承包人（全称）：（中标单位）发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对项目供配电工程（工程全称）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。二、质量保修期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，质量保修期2年。三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3.对于涉及安全的质量问题，应当按照规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为：结算审定价的5%作为质保金。质保金银行利率：0五、质量保修金的返还本工程在质保期满后14天内，将剩余保修金（无息）返还承包人。以上返还均基于甲方物业公司确认无质量问题的情况下无息支付，若有质量问题的应扣除甲方代为支付的人工费、材料费等费用后将剩余部分一次性无息支付。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。签署时间：年月日发包人（公章）：法定代表人（签字）：签署时间：年月日承包人（公章）：法定代表人（签字）：附件三：关于设计变更、工程指令单及签证的协议发包人：有限公司承包人：有限公司发包人、承包人经协商于年月日签订了合同，为规范与该合同有关的设计变更、工程指令单（以下分别简称“变更”、“指令”）的管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以下协议：一、关于设计变更、工程指令的执行及签证结算费用的支付承包人应及时、完整地的执行发包人发出的变更、指令，并保证工程的质量和进度；发包人应按照设计变更完工确认单、签证结算审定的金额，根据合同相关条款支付承包人费用。二、关于设计变更、工程指令办理的约定1.发包人发出的设计变更单、工程指令单，应加盖合同规定的发包人公章，否则承包人可以不接受，如承包人对未按合同约定的程序及调价发出的设计变更单、工程指令单等文件进行审核而自行施工的，该变更部分的作为承包人让利，不得以任何理由向发包人主张增加工程款和其他费用。发包人有权任何期间要求承包人恢复原状或整改达到工程质量标准，恢复或整改所发生费用及工期损失均由承包人自行承担；承包人完工后申报的签证单及结算书，应加盖合同规定的承包人公章，否则发包人将不予结算费用。2.发包人、承包人指定的有效印章式样如下：（发包人印章式样）（承包人印章式样）3.合同履约中，发包人、承包人填制的变更通知单都应使用本协议后附的标准表格，否则发包人可以不予审核费用，承包人可以不予接受。4.一份设计变更、工程指令只能办理一份结算书及签证单，发包人不接受承包人以汇总形式编制的多项设计变更结算书、签证。5.设计变更、工程指令办理签证前承包人准备申报资料包括以下内容（所有资料必须统一编号（（1）（2）由发包人编号），不得跳号重号，否则无效）：（1）签证（一式四份，甲乙双方各贰份，）；（2）设计变更及工程指令单（原件一份及复印件三份）；（3）现场测量记录（原件一份及复印件三份）；（4）工程量计算书（一式四份）；（5）结算书（一式两份）；（6）约谈纪要、图片（原件一份及复印件三份）。6.承包人收到发包人发出的变更通知单后，在该变更内容全部施工完毕后10工作日内（从监理及发包人工地代表确认完工情况的日期计算），向发包人报送签证单及相应的结算书；因承包人原因，资料报送较规定时间延误10工作日以内的，违约金按变更部分的最终审定价的10%支付给发包人。资料报送较规定时间延误超过10工作日的，视同放弃变更工程费用，发包人不予结算。7.关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下内容：工作内容及工作量、工作时间、工作人数，取定的人工单价按合同规定。8.发包人对变更通知单分类连续编号，不得跳号重号，否则无效；发包人、承包人都应做好变更的交付记录，资料交付时接受方不得拒签。9.单项变更造价超过合同总价款的10%的或变更工程所涉价款达到30万元的变更，双方必须另行签署补充协议。单张工程指定单或承包人累积施工的系列工程变更总价达到合同总价款10%或达到30万元的，承包人未经签署补充协议而自行施工的，该部分工程发包人不予结算变更费用，视同承包人让利。10.承包人提出的不可抗力造成工程无法继续施工的处置、设计变更及施工条件变更、顺延工期等所有内容的签证，以及确认工程进度款、工程竣工验收报告、确认竣工结算款等内容的文件均必须由发包人书面授权的委托人签字确认并加盖发包人公章后方为有效。如施工单位通过其他途径让建设单位员工个人在上述任何类别的表单上签字的，该文件对发包人不发生法律效力，并由承包人承担该类文件对应的费用的10倍且不低于2万元/次的违约金。三、关于设计变更、签证结算的约定1.设计变更、签证结算的计价严格执行与其相关的主合同的经济条款，相同或相近的工作，套用相同或相近综合单价或定额子目、取费标准、材料调差方式等。当没有合适的单价套用时，双方可以按当时当地市场的合理价格协商确定。2.设计变更、签证结算申报的内容必须完整、准确，不得虚报瞒报，若结算报价超过最终审定价5%，承包人将支付超出最终审定价5%部分的10%作为违约金。（例：超报违约金=（上报金额-审定金额1.05）10%）3.对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更、指令，承包人必须在覆盖或拆除前，会同监理、现场工程师共同完成工程量的确认，否则发包人对此费用不予计取。4.因变更或指令涉及到可重复利用的材料时，承包人应在拆除前与发包人谈定材料的可重复利用情况，否则视为承包人100%的回收利用。5.发包人成本管理部一般在每月5日前完成截止上月5日项目经理部已办理的设计变更、签证的结算审核并双方签字确认生效。在审核过程中，承包人应在时间和人员安排等各方面积极配合审核工作。因承包人原因造成的审核延误及后续延误，发包人不承担责任。6.设计变更及工程联系单增加引起的造价变更不作为进度款支付依据，待结算确认后一并支付。7.设计变更、签证及增减工程量的结算办法：单项变更造价超过合同总价款的10%的或变更工程所涉价款达到30万元的变更，双方另行签署补充协议。乙方与甲方未签署补充协议的即实施变更部分施工的：（1）乙方恢复原状，施工及恢复的全部费用均由乙方承担，合同总工期不予顺延。（2）变更工程经验收合格且甲方书面同意接收违反约定程序施工的变更的，最终低于合同总价款的10%或实际核价或不高于30万元（特指合同总价超过300万元的）（以三者中较低金额为准）进入变更结算且工期不调整。乙方确认对此约定没有任何异议，且放弃以任何方式向甲方主张工程价款的权利；乙方擅自实施未经甲方书面确认（特指加盖公章的文件）的变更的：（1）甲方有权在项目全面竣工验收结算前任何阶段要求乙方恢复原状；因工程建设过程的周期性长、复杂性、特殊性，任何甲方真实意愿均以甲方明示的书面意见为准，乙方不得推断甲方同意或推断甲方默认；（2）如甲方书面同意对乙方违反约定程序实施变更的行为不予追究的，且单项变更部分造价增加合同总价款的10%或30万元的，增加的造价金额不予结算，且乙方承担不低于2万元/次的违约责任。变更单项造价超过合同总价款的10%的或变更工程所涉价款达到30万元（含本数）的变更，未签署补充协议但乙方擅自施工达三次的，甲方有权单方解除合同，且乙方另行承担合同总价款30%的违约金。未加盖甲方公章的任何个人签字文件均视同个人行为，甲方不予认可，确实造成乙方损失的，由乙方自行向签字的个人主张。监理单位个人或盖章的但甲方未书面以公章进行确认的，乙方自愿向监理单位主张损失，放弃向甲方主张相应价款的权利，此承诺不可主张撤销且不得主张任何调整。8.为方便双方核对，减少核对时间，承包人上报的结算额，不得高出最终审计结算额的5%，否则，承包人承担超报部分的10％的违约金，并在结算款中扣除，即：超报决算违约金=（承包人上报结算额-最终审定结算额1.05）10%。四、其他本协议与双方签定的主合同，具有同等法律效力；主合同的条款与本协议有矛盾时，以本协议为准。发包人（盖章）：签字：日期：承包人（盖章）：签字：日期：工程指令单项目：工程指令单号：公司简写-项目简写【年度】3位流水号项目名称日期对应合同编号合同金额（元）主送单位抄送单位费用责任单位□开发公司□单位名称：事项名称详尽描述并附图（如有）建设单位：主办工程师：负责人：项目部（盖章）：日期：年月日施工单位：签收工程师：项目部负责人：项目部（公章）：日期：年月日监理单位：签收工程师：项目部负责人：项目部（公章）：日期：年月日说明：1.建设单位（发包人）下发经过审批的《工程指令单》至监理单位及施工单位。2.建设单位（发包人）任何内容审批过程文件不得对外下发，不作为对公司的任何约束，且不作为建设单位对外任何承诺或证明。3.本单一式三份。建议单位、施工单位、监理单位各执一份。现场签证单工程名称：签证单编号：公司简写-项目简写【年度】3位流水号对应设计变更、工程指令单编号：提出部门：事项名称及适用范围：完工时间：年月日附件资料：□结算书□变更依据□照片（可选）□其他（请注明）：完工工程量确认施工单位填写监理单位填写跟踪审计单位填写建设单位填写项目工程师意见：造价工程师意见：施工单位监理单位跟踪审计单位建设单位经办人：项目经理：公章：监理工程师：总监：公章：经办人：项目负责人：公章：项目工程师：造价工程师：项目总经理：公章：1.申报流程：承包人申请完工情况（完工10个工作日内）→监理审核资料（1个工作日）→审计单位审核、甲方审核资料（7个工作日→成本部及工程部存档，工程部下发施工单位项目部2.所有签署人签名时均需注明日期；3.完工确认资料包括：后附变更依据的本表单一式四份（承包商一份，监理一份、建设单位两份）、签证结算书一式两份（承包商一份，建设单位一份）；4.本表适用于成本管理手册内第二条第8项“现场签证的结算审核流程”用表；设计变更完工确认单工程名称：变更完工确认单编号：公司简写-项目简写【年度】3位流水号对应设计变更通知单编号：提出部门：事项名称及适用范围：完工时间：年月日附件资料：□结算书□变更依据□照片（可选）□其他（请注明）：完工工程量确认施工单位填写监理单位填写跟踪审计单位填写建设单位填写项目工程师意见：造价工程师意见：施工单位监理单位跟踪审计单位建设单位经办人：项目经理：公章：监理工程师：总监：公章：经办人：项目负责人：公章：项目工程师：造价工程师：项目总经理：公章：1.申报流程：承包人申请完工情况（完工10个工作日内）→监理审核资料（1个工作日）→审计单位审核、甲方审核资料（7个工作日→成本部及工程部存档，工程部下发施工单位项目部2.所有签署人签名时均需注明日期；3.完工确认资料包括：后附变更依据的本表单一式四份（承包商一份，监理一份、建设单位两份）、完工结算书一式两份（承包商一份，建设单位一份）；4.本表适用于成本管理手册内第二条第7项“设计变更的结算审核流程”用表。附件四：农民工工资支付承诺函对于贵公司与我公司就项目签订的供配电施工合同及其补充合同（简称“原合同”），我公司承诺如下：一、根据国家和当地劳动法规，我公司与在贵公司项目上施工的所有劳动者（含农民工、下同）签定了劳动合同，将严格履行支付劳动报酬等合同义务。二、对贵公司支付的工程款，我公司将优先用于支付劳动者报酬。三、若在项目上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳动者报酬纠纷使得贵公司可能涉及诉讼、仲裁、或造成其他不利影响时，贵公司有权从我公司工程款中扣除相应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同。贵公司直接扣除且支付给劳动者的款项，视同贵公司已经向我公司支付了工程款，我公司应当就该款项开具工程款发票。合同中有约定相关闹事的违约处罚标准的，我司愿意承担相应的违约责任；若原合同无民工工资拖欠或闹事的违约责任约定的，若有民工到贵司及关联单位办公或经营场所闹事或到政府有关部门闹事的（包括但不限于围堵大门、围堵工作人员，或占用办公区域，影响日常办公的所有行为），我公司承担3万元/天的违约责任。本承诺是不可撤销的，在原合同履行完毕或提前终止前且双方全部款项结算完毕前均有效。签署时间：年月日单位名称（盖章）：法定代表人（签字）：经办人（加按手印）：附件五、承包人银行履约保函格式致：有限公司鉴于（承包人名称）（以下简称“承包人”）已保证按有限公司的供配电工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包人履行本合同责任的保证；本银行统一为承包人出具本保函；本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币（大写）元（RMB￥元）的责任，承包人在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。签署时间：年月日银行名称：（盖章）银行法定代表人：（签字或盖章）地址：邮政编码：附件六：支付担保银行保函格式致：（承包人名称）鉴于（承包人名称）（以下简称“承包人”）已保证按有限公司项目供配电工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。鉴于你方在上述合同中要求发包人向你方提交下述金额的银行开具的支付担保保函，作为发包人履行本合同责任的保证金；本银行统一为发包人出具本保函；本银行在此代表发包人向你方承担支付人民币（大写）元（RMB￥元）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。本银行放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。本银行进一步同意在你方和发包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。本保函直至合同终止发包人付清应付给承包人一切款项后28天内一直有效。签署时间：年月日银行名称：（盖章）银行法定代表人：（签字或盖章）地址：邮政编码：附件七：图纸1.项目供配电工程施工招标图纸一套。附件八：清单附件九：请款资料进度款请款资料要求及样表成果验收单（样表）合同编号合同内容合同相联系人/电话对方阶段性成果名称对应合同条款合同总价（元）已付款（元）本期请款（元）验收日期成果提供单位（盖章）交验人：相关单位（盖章）验收人：需求部门质量符合度：工期符合度：其他：验收结果：□合格□不合格不合格处理：□退货□降级使□违约索赔□单价下调签名：日期：合约部质量符合度：工期符合度：其他：验收结果：□合格□不合格不合格处理：□退货□降级使□违约索赔□单价下调签名：日期：工程部质量符合度：工期符合度：其他：验收结果：□合格□不合格不合格处理：□退货□降级使□违约索赔□单价下调签名：日期：分管副总□同意验收意见□不同意验收意见□处理意见（详细描述）：签名：日期：填写说明1.阶段性成果验收单（填写内容必须机打）必须附阶段性成果且需合同相对方加盖公章，明确：已按合同履行完毕。如成果体量过大，可由分管副总确认后免提供2.本验收单随发票报财务部；3.附合同对应付款页复印件，并描着重色；附件十：结算资料提交要求及样表结算资料提交要求为了便于理顺项目工程合同结算流程、提交满足结算要求的工程结算资料，加快结算进度，及时办理结算协议，现将结算操作流程、工程结算资料提交时间及要求列出如下：一、工程结算的前提1.工程竣工并验收合格，并办理全部移交手续，具备以下条件：（1）项目工程合同，必须是：有分部分项工程完工验收报告（由监理、施工方、发包人三方签名盖章）。（2）设备采购合同（仅供货不含安装），必须是：分部分项工程通过完工验收，安装调试报告、若由政府职能部门进行专项验收的，有专项验收报告，由监理、安装方、发包人三方签名盖章的正式验收移交书面证明材料。（3）材料供货合同（同上），必须是：分部分项工程通过竣工验收后，安装调试报告、若由政府职能部门进行专项验收的，有专项验收报告，由监理、安装方、发包人三方签名盖章的正式验收移交书面证明材料。（4）合同所约定的工程结算的条款。二、项目工程结算资料的准备1.项目工程结算资料的准备：（1）符合工程结算的前提条件。（2）结算资料一式两份（总包结算需三份），其中：设计变更、建设工程联系单需提交原件，由发包人签收，验证复印件后发还。需政府专项验收的，还应提交政府相关部门竣工档案收件证明。（3）结算书的电子文档一份。（4）竣工图纸需提交四套竣工图（安装图要在图上反映现状，对在原施工蓝图上进行修改的，需标注索引说明变更的对应设计变更或签证编号；经我公司工程部确认）。（5）工程量计算书：要求尽量采用电子文件。（6）提供施工范围和界面的文字说明。（7）提供移交证明文件（或提供经验收后对不合格项目详细清单整改计划并承诺书）。（8）提供无经济纠纷的证明文件（总包单位需要提供与所有分包单位的证明、分包单位需要提供与总包单位的证明），此项在结算完成并付款前提供即可。2.结算资料目录名细及分册装订要求：（1）结算资料申报清单目录明细表：单列，一式二份。样表如下：序号文件名称份数页数原件/复印件申报单位备注申报单位（签名盖章）：（2）结算表格：工程结算申请单，表中附件栏以上部分，由申报单位填写；工程部门确认的结算资料清单，表中材料确认价单以上的部分，由申报单位填写；以上表格，一式一份。（3）竣工图纸、设计变更、工程签证、价格确认书，单独装订成册并编上顺序码，一式两份。（4）工程结算书，必须与合同清单格式一致，分列出结算书明细，签证、变更计价单独报出，一式两份。（5）结算书的电子文档一份。（6）以上全部材料，需签名盖章为有效。三、设备采购合同、材料供货合同结算资料的准备1.结算资料的准备：（1）符合设备、材料结算的前提条件。（2）结算资料一式一份，需提供：订货通知书、送货单（由发包人、承包人、使用方三方签名或按合同约定的收货方式处置，如发包人要求，必须监理签章）、材料移交单。送货单或移交单必须为原件并加盖使用方项目部章或公司公章。（3）结算书的电子文档一份。（4）设备安装调试报告或检测报告，移交清单，一式一份。2.结算资料名细及分册装订要求：（1）结算资料申报清单明细表：单列，一式一份。样表如下：序号文件名称份数页数原件/复印件申报单位备注申报单位（签名盖章）：（2）结算所需提供资料（样表）序号结算资料内容审查结论原因备注（评判标准）1工程决算资料报审表（表一）建设单位相关部分及领导签字2工程决算汇总表（表二）施工单位签字盖章3工程决算书（表三）完整4工程量计算书（表四）包括钢筋计算书5工程合同、协议（表五）原件或用印复印件6竣工图（表六）需有监理和发包人专业工程师签字7工程签证（表七）经建设单位审批用印确认8图纸会审记录（表八）需建设单位监理设计院施工单位签字9设计变更（表九）设计变更通知单即程序是否符合10测量记录（表十）建设单位：成本部、工程部、造价咨询单位、监理单位及施工单位签字11甲供材料核对单（表十一）双方代表及建设单位财务签字12水电费核对单（表十二）双方代表签字，需要建设单位用印。13其他奖罚、摊销费用（表十三）由工程和财务部门确认14开工报告（开工令）（表十四）需要建设单位用印15竣工验收报告（表十五）需要建设单位用印16工期证明（表十六）需要建设单位用印17招标文件（表十七）包括工程量清单、招标图纸（要有招标印章）、答疑有公司印鉴等18投标文件（表十八）包括工程量清单报价明细、承诺书19合同履约符合性验收表（表十九）原件20其他相关结算资料（表二十）包括工程结算资料电子文件光盘21审定的施工组织设计及施工方案要有总监及建设单位技术负责人、项目总签字并加盖公章22隐蔽工程验收记录、现场验收资料、质保资料有施工单位项目总、建设单位现场代表、工程部负责人签字盖章23结算资料真实性、有效性承诺书及结算人员授权委托书施工方签字盖章，建设单位审核24地质勘察报告、原始地貌标高测量记录要附规范的方格网及坐标25严格落实《省质量通病控制标准》的实施情况要有各阶段平立面图，并经三方签字盖章26付款明细表需施工方财务提供，且加盖财务章或公司章注：1.以上所有资料原件与复印件各一份。必须按要求装订成册，目录清晰、资料齐全；2.原件用绿色封面纸，复印件用红色封面纸。（1）工程完工并验收合格，并办理全部移交手续的书面证明材料。（2）项目公司的结算表格：〈工程结算申请单〉，表中附件栏以上部分，由申报单位填写；〈工程部门确认的结算资料清单〉，表中材料确认价单以上的部分，由申报单位填写；以上表格，一式一份。（3）订货通知书、送货单、价格确认书、单独装订成册并编上顺序码，一式一份。（4）设备、材料结算书，必须与合同清单格式一致，分列出结算书明细，签证、变更计价单独报出，一式一份。（5）结算书的电子文档一份。（6）以上全部资料，需签名盖章为有效。第三章工程技术要求第一条主要设备、材料清单及品牌要求设备部分：序号名称规格型号、技术参数甲方指定品牌（投标人须在以下品牌中任选其一，并标注所选品牌）1高压开关详见图纸2低压开关详见图纸3仪表详见图纸4无功补偿详见图纸5保护详见图纸6变压器详见图纸7浪涌详见图纸当地防雷办备案的国产优质产品8其他未指定设备详见图纸综合国标优质产品10注：1.本招标文件所附图纸中，标注了所有设备的型号规格，原则上请根据审图意见按图招标报价，如图纸提供品牌有恶意报价行为，投标人可根据自身情况，选择招标人推荐同档次品牌。所投设备必须满足图纸设计要求。2.低压柜：报价中需含柜内母排及柜体连接母线。柜体连接母线在招标货物清单中的数量还需投标人根据图纸丈量长度。实际金额按照投标单价调整。3.相关电气元器件选用如在招标文件中未说明或与图纸矛盾时均以图纸为准。4.有关技术要求及招标设备的数量、型号，当招标文件与所供设计图纸有矛盾时，以图纸为准。5.投标人需要出具设备原厂生产证明，如发现贴牌生产，甲方将追究投标人违约责任。主要材料部分：序号名称规格型号、技术参数甲方指定品牌（投标人须在以下品牌中任选其一，并标注所选品牌）1电线电缆详见图纸2其他未指定品牌材料详见图纸综合国标优质产品第二条技术要求2.1环境条件（1）安装条件户内/户外（2）环境温度-10℃～+40℃（3）最高月平均相对湿度90%（25℃）（4）海拔高度≤1000m（5）地震烈度≤7度2.2主要技术规范要求要求投标设备技术先进，功能齐全，质量优良，运行可靠，设备外型美观、经济适用。投标人提供的所有货物，应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品须符合最新颁发的国家标准和行业标准。投标人在投标书中应对质量保证体系做出说明，并提供产品质量体系认证证书（含国际、国家认证）。投标人所提供的货物的设计、制造、产品的性能，材料的选择和材料的检验及产品的测试等，应符合本招标文件技术要求规定，同时符合相应的国家标准，行业标准和国际标准。在本技术规范中引用的标准和规范，应是在投标截止日期之前30天内尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。标准详见相关设计图纸并执行国家、地方及行业相关现行规范、标准。主要电气设备性能要求（实际要求根据设计图纸要求）：10KV高压配电系统、10KV主变压器、0.4kV低压配电系统、电气二次部分及其他要求详见相关设计图纸，相关产品规格参数须满足设计图纸及以下要求；干式变压器10kV干式变压器主要技术要求（1）在短路下的耐受能力。具有良好的电气及机械性能，具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点，并符合GB1094.5的试验规定。（2）变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的预期寿命应不小于30年。（3）线圈采用铜导线或铜箔绕制，玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘，薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补。（4）变压器分接引线需包封绝缘护套。（5）变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，高温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。（6）要求大部分材料由不可燃烧的材料构成。800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。（7）对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁芯和全部金属件均有防锈保护层。（8）变压器壳体选用易于安装、维护的优质非导磁材料，下有通风百叶或网孔，上有出风孔，出风口的总面积满足变压器满负载运行时的散热要求，外壳防护等级大于IP20。壳体设计应符合GB4208的要求。变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。（9）铁芯结构及材质。铁芯为硅钢片（包括卷铁式及叠铁式）。铁芯为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片（铁芯规格不低于30ZH120）；采用优质环氧树脂。变压器铁芯采用45°全斜接缝，心柱表面应喷涂绝缘漆，心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。铁芯为非晶合金变压器。铁芯由非晶合金带材卷制而成。预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。高压柜中置柜2.2.1产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和（或）扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。2.2.2产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求。2.2.3类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。2.2.4各元件应符合各自的有关标准。40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC。2.2.5高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位，应采取倒角打磨等措施。所有铜排连接部位应镀银/搪锡处理。2.2.6柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不得小于2mm。2.2.7开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。2.2.8断路器室的活门应标有“母线侧”、“线路侧”等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。2.2.9开关柜按工程要求提供相序标识，柜体颜色为：Ral7035。2.2.10对最小空气间隙的要求：单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求。（1）12kV：相间和相对地125mm，带电体至门155mm。（2）40.5kV：相间和相对地300mm，带电体至门330mm。以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：（1）对12kV设备应不小于30mm。（2）对40.5kV设备应不小于60mm。开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应与开关柜的使用寿命一致，并提供试验报告。2.2.11对接地的要求：（1）开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号。（2）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2。（3）主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地。（4）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。（5）可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。（6）可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流。（7）接地回路应能承受的短时耐受电流最大值不小于主回路额定短时耐受电流的87%。（8）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体（如需要）。2.2.12开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。2.2.13观察窗的要求：（1）观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。（2）观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明遮板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷。玻璃遮板应安装紧固，位置应满足观察需要。（3）主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。2.2.14对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备，并方便灯具更换。2.2.15柜内各隔室均安装驱潮加热器，总体加热功率由厂家提供。电加热选用AC220V，加热器安装应远离一次设备，选用长寿命板式型。每隔室加热器要求常加热型与温湿度控制器加热相结合，且在每间隔安装一控制开关（带辅助触点）。2.2.16铭牌：2.2.16.1开关柜的铭牌应符合DL/T404的规定。2.2.16.2铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应用中文印制。2.2.16.3铭牌应包括如下内容：（1）制造商名称或商标、制造年月、出厂编号。（2）产品型号。（3）给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（如有）。2.2.16.4开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。2.2.17开关柜的“五防”和联锁要求：（1）开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地开关；防止带接地开关送电；防止误入带电间隔。（2）电缆室门与接地开关采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。（3）当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。（4）当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。（5）当接地开关处在合闸位置时，断路器小车无法从试验位置进入工作位置。（6）当断路器小车处在试验位置与工作位置之间（包括工作位置）时，无法操作接地刀闸。（7）进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置，并应装设在仪表室。当出线侧带电时，应闭锁操作接地开关，并通过电磁锁直接闭锁后柜门。（8）母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变压器开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的验电小车不能推入。（9）站用变压器开关柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便站用变压器检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。（10）站用变压器开关柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为先拉开低压总开关、再拉出隔离小车，然后再开站用变压器开关柜门，反之亦然。（11）开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。2.2.18对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求：（1）开关柜应通过内部燃弧试验，并出具相应的试验报告。（2）开关柜的各隔离室之间，应满足正常使用条件和限制隔离室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。（3）应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔离室内过电压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。（4）除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，压力排泄方向为无人经过区域，泄压侧应选用尼龙螺栓。（5）所有低压元件（照明开关等）不应直接装设在电缆室柜门上，应装设在仪表室。2.2.19开关柜防护等级的要求：在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。2.2.20对充气柜的补充要求：（1）制造厂应明确规定充气柜中使用的SF6气体的质量、密度，并为用户提供更新气体和保持要求的气体质量的必要说明。SF6气体应符合GB/T12022的规定。在气体交货之前，应向项目单位提交新气试验的合格证书，所用气体应经项目单位复检合格后方可使用。（2）充气隔离室应能承受运行中的正常压力和瞬态压力。（3）制造厂应明确充气柜的额定充入水平（充气压力）和允许泄漏率。应具有高低压闭锁和报警功能。（4）充气柜应设置用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点（阀门）。（5）SF6气体监测设备：充气柜应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表），且该设备应设有充气阀门，并便于在不拆卸的情况下进行校验。（6）吸附剂：供货方需提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和质量。（7）充气柜应充微正压气体运输。（8）柜间通道不应相通。2.2.21开关柜电缆连接在下部进行，电缆室有足够电缆头安装空间，连接处距地面高度大于700mm。零序电流互感器装于柜内。避雷器接地线应独立引出接地，各接地线应有集中接地螺栓，接地线经接地螺栓集中接地。母线设备及引下线加装复合绝缘外套，复合绝缘外套应满足相应电压等级要求，要求制造厂内加工，复合绝缘寿命与开关柜寿命一致。邻相间热缩绝缘的端部应错开，间距大于空气净距的要求。母线TV间隔具备母线接地功能。开关柜活门为金属材质，与带电部位满足绝缘距离要求。2.3断路器断路器技术参数见技术参数特性表。2.3.1对真空断路器的要求：（1）真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。（2）真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。（3）真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。（4）真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×103Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。（5）用于投切电容器组的真空断路器在出厂时应做“高压大电流老炼”试验，厂家应提供断路器整体老炼试验报告。（6）用于开合电容器组的断路器应通过开合电容器组的型式试验，满足C2级的要求。（7）真空断路器上应设有易于监视真空开关触头磨损程度的标记。（8）真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。2.3.2对SF6断路器的要求：（1）SF6气体应符合GB/T12022的规定，应向项目单位提交新气试验的合格证书，所用气体应经项目单位复检合格后方可使用。（2）气体抽样阀：为便于气体的试验抽样及补充，断路器应装设合适的阀门。（3）SF6气体系统的要求：断路器的SF6气体系统应便于安装和维修，并有用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点。（4）SF6气体监测设备：断路器应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表），且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验，并应有两对辅助触点输出。（5）SF6气体内的水分含量：断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150mL/L，在其他温度时应予以修正。（6）SF6断路器的吸附剂：供货方在需提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和重量。2.3.3操动机构要求：（1）操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分/合闸以及自动重合闸。（2）操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分/合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。（3）应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合/分闸操作。计数器采用不可复归型合闸记数。（4）弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能（每个站配备2把操作手柄），并配置紧急脱扣装置。（5）操动机构的额定电源电压（Uu）为直流220V/110V，应能满足：85%Uu～110%Uu时可靠合闸，65%Uu～110%Uu可靠分闸，30%Uu及以下时不动作。（6）弹簧储能系统：由储能弹簧进行分/合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分–0.3s–合分–180s–合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。（7）断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。（8）在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。（9）在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。（10）合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次分–0.3s–合分操作循环。（11）机械动作应灵活，储能及手动或电气分/合闸等各项操作过程中不应出现卡死、阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。（12）应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。（13）供货方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。2.4隔离开关（若有）技术参数见技术参数特性表。2.5接地开关技术参数见技术参数特性表。操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合闸位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。2.6电流互感器技术参数见技术参数特性表。对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75°C时最大二次电阻值等。开关柜内的电流互感器在出厂前应做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相互匹配，并有出厂报告。2.7电压互感器技术参数见技术参数特性表。2.8避雷器技术参数见技术参数特性表。2.9站用变压器（1）站用变压器应采用干式、低损耗、散热好、全工况的加强绝缘型产品。（2）变压器应能在单相接地的情况下持续运行8h以上，在布置上考虑方便调换和试验。2.10母线技术参数见技术参数特性表。2.10.1母线材料：铜，且含铜量不低于99.9%。2.10.2充气柜应提供各种触头的结构图。2.11电气二次接口2.11.1总体要求：（1）线路、站用变压器、接地变压器、电容器保护测控装置均下放安装于开关柜；分段开关柜内配置分段保护测控装置，该装置可含备自投功能；10kVTV并列装置、交换机可放置于分段隔离柜。（2）电能表下方安装于开关柜。（3）开关柜应具备规范要求的“五防”闭锁功能。（4）开关柜继电器室、电缆室应有照明装置，柜内应具备驱潮及加热设施。（5）二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面积不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。2.11.2回路要求：（1）开关柜应装设断路器远方和就地操作切换把手。（2）应具备监视断路器分/合闸状态外回路。（3）断路器操动机构应配置内部防跳功能。（4）断路器要求配有一个独立的跳闸、合闸线圈。（5）断路器中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台断路器应提供对8动合、8动断辅助触点供用户使用，并应引至端子排上。剩余的辅助开关触点全部引至端子排上。2.11.3电源配置：（1）开关柜交、直流电源宜采用环网供电，并设开环点。（2）开关柜顶设交直流电源小母线，各开关柜内按照交流、直流及保护、控制、联锁等不同要求设置电源小空开，空开上口与柜顶小母线连接。2.11.4端子排及接线要求：（1）端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。（2）端子排列应符合标准，正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（＋）电源和跳/合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。（3）按照“功能分段”的原则，开关柜内的端子排应按照如下要求分别设置：TA回路，TV回路，交流电源回路，直流电源回路，断路器的控制、操作、信号回路，“五防”闭锁回路，报警回路。其中“五防”闭锁回路由各厂家按照相关“五防”要求完成，应注意预留开关柜外闭锁条件接口。高压环网柜2.2.1环网柜的设计应保证设备运维、检修试验、带电状态的确定、连接电缆的故障定位等操作能安全进行。2.2.2环网柜的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求，与结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。2.2.3环网柜应配置带电显示器（带二次核相孔、按回路配置），应能满足验电、核相的要求。高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。感应式带电显示装置，其传感器要求与带电部位保持125mm以上空气净距要求。2.2.4环网柜按回路配置具有电缆故障报警和电缆终端测温功能的电缆故障指示器，并具有远方传输接点和远方复位控制接点，在未接到复位指令时故障指示器闪光指示须大于24h。2.2.5实施配电自动化的环网单元，操作电源可采用直流48V、110V或交流220V，并配置自动化接口。进出线柜可装设3只电流互感器（自产零序）或2只电流互感器、1只零序电流互感器，并设置二次小室。2.2.6环网柜中各组件及其支持绝缘件爬电比距应满足瓷质材料不小于18mm/kV，有机材料不小于20mm/kV。2.2.7对最小空气间隙的要求：（1）单纯以空气作为绝缘介质的环网柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足：12kV相间和相对地125mm，带电体至门155mm。（2）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足：对12kV设备应不小于30mm。（3）环网柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应与环网柜设备使用寿命一致，并提供试验报告。2.2.8环网柜设备的泄压通道应设置明显的警示标志。2.2.9环网柜的柜体应采用≥2mm的敷铝锌钢板弯折后拼接而成，柜门关闭时防护等级应不低于GB4208中IP4X，柜门打开时防护等级不低于IP2XC。2.2.10环网柜体颜色采用RAL7035。2.3充气柜技术参数应符合DL/T728、DL/T791的规定，并满足以下条件：2.3.1采用SF6气体绝缘的环网单元每个独立的SF6气室应配置气体压力指示装置。采用SF6气体作为灭弧介质的环网单元应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表），且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。SF6气体压力监测装置应配置状态信号输出接点。2.3.2采用气体灭弧的开关设备应具有低气压分合闸闭锁功能。2.3.3制造厂应明确规定充气柜中使用的SF6气体的质量、密度，并为用户提供更新气体和保持要求的气体质量的必要说明。SF6气体应符合GB/T12022的规定。在气体交货之前，应向项目单位提交新气试验的合格证书，所用气体应经项目单位复检合格后方可使用。2.3.4充气柜应设置用来连接气体处理装置和其它设备的合适连接点（阀门），并可对环网单元进行补气。2.3.5气箱箱体应采用厚度≥2.0mm的S304不锈钢板或优质碳钢弯折后焊接而成，气箱防护等级应满足GB4208规定的IP67要求。SF6气体作为灭弧介质的气箱应能耐受正常工作和瞬态故障的压力，而不破损。2.4功能隔室技术要求2.4.1环网柜应具有高压室和电缆室、控制仪表室与自动化单元等金属封闭的独立隔室。2.4.2各隔室结构设计上应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求，并能防止因本身缺陷、异常使用条件或误操作导致的电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围，环网柜应有防止人为造成内部故障的措施。2.4.3环网柜相序按面对环网柜从左至右排列为A、B、C，从上到下排列为A、B、C，从后到前排列为A、B、C。2.4.4环网柜应具有防污秽、防凝露功能，二次仪表小室内宜安装温湿度控制器及加热装置。2.4.5环网柜电缆室、控制仪表室和自动化单元室宜设置照明设备。2.4.6环网柜电缆室应设观察窗，便于对电缆终端进行红外测温。2.4.7环网柜电缆室电缆连接头至柜体底部的高度为650mm，并应满足设计额定电流下的最大线径电缆的应力要求。2.4.8柜内进出线处应设置电缆固定支架和抱箍。2.5开关设备技术要求2.5.1环网柜柜内开关设备可选用负荷开关、断路器、负荷开关－熔断器组合电器及隔离开关等，各设备的功能和性能应满足GB1984.GB1985、GB3804.GB16926及GB/T11022标准的规定。开关应配置直动式分合闸机械指示，开关状态位置应有符号及中文标识。2.5.2负荷开关（断路器）技术参数见技术参数特性表。负荷开关可选用二工位或三工位负荷开关，二工位负荷开关与接地开关间应有可靠的机械防误联锁，负荷开关及接地开关操作孔应有挂锁装置，挂锁后可阻止操作把手插入操作孔。2.5.3对真空负荷开关（断路器）的要求：（1）真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。（2）真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×10-3Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。（3）真空灭弧室在出厂时应做“老炼”试验，并附有报告。（4）真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。2.5.4对SF6负荷开关（断路器）的要求：（1）SF6气体应符合GB/T12022的规定，应向项目单位提交新气试验的合格证书，所用气体应经项目单位复检合格后方可使用。（2）气体抽样阀：为便于气体的试验抽样及补充，断路器应装设合适的阀门。（3）SF6气体系统的要求：断路器的SF6气体系统应便于安装和维修，并有用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点。（4）SF6气体监测设备：断路器应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表）。且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。（5）SF6气体内的水分含量：断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150mL/L，在其他温度时应予修正。（6）SF6断路器的吸附剂：供货方在供货前应提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和质量。（7）SF6负荷开关在零表压时应能开断额定电流。2.5.5负荷开关—熔断器组合电器（1）技术参数见技术参数特性表。（2）负荷开关-熔断器组合电器用撞击器分闸操作时，应能开断转移电流，由分励脱扣器分闸操作时，应能开断交接电流。熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在任一相撞击器动作时，负荷开关应可靠动作，三相同时动作时，不应损坏脱扣器。（3）负荷开关－熔断器组合电器回路，如用于变压器保护时可加装分励脱扣装置（如过温跳闸）。（4）负荷开关+熔断器组合电器的环网柜，其熔断器的安装位置设计应使其在因故障熔断、在负荷开关分断后便于更换熔断件。2.5.6隔离开关技术参数见技术参数特性表。2.6.7接地开关（1）技术参数见技术参数特性表。（2）与二工位隔离开关配合使用单独安装的接地开关应具备两次关合短路电流的能力。（3）操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。2.6其它设备技术要求2.6.1电流互感器（1）技术参数见技术参数特性表。（2）对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75℃时最大二次电阻值等。（3）环网柜内的电流互感器在出厂前应做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。2.6.2电压互感器技术参数见技术参数特性表。2.6.3干式变压器技术参数见技术参数特性表。2.6.4避雷器技术参数见技术参数特性表。2.6.5母线（1）技术参数见技术参数特性表。（2）母线材料：铜。（3）供货前，充气柜应提供各种触头的结构图。2.7操作机构技术要求2.7.1操作机构黑色金属零部件应采用防腐处理工艺，耐受96h及以上中性盐雾试验后无明显锈蚀。2.7.2开关设备采用手动操作配置时宜具备电动升级扩展功能；开关设备采用电动操作配置时应同时具备手动操作功能。2.7.3断路器和负荷开关配置弹簧操作机构，断路器操作机构具有防止跳跃功能，应配置断器的分合闸指示，操作机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。2.7.4并联合闸脱扣器（1）当电源电压不大于额定电源电压的30%时，合闸脱扣器不应脱扣。并联合闸脱扣器在合闸装置的额定电源电压的85%-110%范围内，交流时在合闸装置的额定频率下，应可靠动作；（2）当电源电压不大于额定电源电压的30%时，并联合闸脱扣器不应脱扣。2.7.5并联分闸脱扣器（1）并联分闸脱扣器在分闸装置的额定电源电压的65%-110%（直流）或85%-110%（交流）范围内，交流时在分闸装置的额定电源频率下，开关装置达到额定短路开断电流的操作条件下，均应可靠动作；（2）当电源电压不大于额定电源电压的30%时，并联分闸脱扣器不应脱扣。2.7.6电动弹簧操作机构应电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。2.7.7在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再次储能，合闸弹簧应在15s内完成储能。在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不得释放。断路器在各位置时都应能对合闸弹簧储能。2.7.8合闸弹簧的储能状态有机械装置指示，指示采用中文表示，清晰可视并能实现远方监控。2.8主母线技术要求2.8.1环网柜的主母线应采用绝缘母线，柜与柜间用金属隔板隔开，但不得产生涡流，两端母线应用绝缘封堵密封。2.8.2主母线接合处应有防止电场集中和局部放电的措施。2.9接地技术要求2.9.1接地回路应能承受的短时耐受电流最大值应不小于主回路额定短时耐受电流的87％。2.9.2主回路的接地按DL/T404相关规定，并作如下补充：（1）主回路中凡规定或需要人可触及的所有部件都应可靠接地并符合DL/T621中的规定；接地母线应分别设有不少于二处与接地系统相连的端子，并应有明显的接地标志；（2）主回路中均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体，紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm；（3）接地连接点应标以GB/T5465.2中规定的保护接地符号，与接地系统连接的金属外壳部分可以视为接地导体；（4）人可触及的电缆预制式电缆终端表面应涂覆半导电或导电屏蔽层，电缆终端半导电或导电屏蔽层连接后应与接地母线可靠连接；（5）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，额定短路持续时间为2s时，其电流密度应不超过110A/mm2，但最小截面积应不小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积应不小于160mm2；（6）外壳应设置接地极（扁铁）引入孔。2.9.3外壳的接地按DL/T404相关规定，并作如下补充：（1）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接；（2）金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性；（3）环网柜的铰链应采用加强型，门和框架的接地端子间应用截面积不小于2.5mm2的软铜线连接；（4）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体；（5）当通过的电流引起热和机械应力时，应保障接地系统的连续性。2.10二次设备技术要求2.10.1电气接线（1）环网柜内控制、电源、通信、接地等所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封，应采用塑料扎带固定，不允许采用粘贴方式固定；（2）环网柜上的各电器元件应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作；（3）环网柜内二次回路接线端子应具备防尘与阻燃功能；（4）端子排应便于更换且接线方便。正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，必须至少以一个端子隔开；每个接线端子最多允许接入两根线；（5）环网柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字，此编号均与所提供的文件、图纸相一致，接地端子应标示明确。电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。二次接线芯线号头编号应用标签机打印，标识应齐全、统一，字迹清晰、不易脱落。2.10.2后备电源（1）环网柜可选配后备电源，线路停电后，自动投入备用电源，实现环网单元的电动分合闸；（2）后备电源在外部交流电源通电的情况下，蓄电池可自动进行浮充。在外部交流电源失电的情况下电池自动投入到系统中运行。后备电源应保证停电后能分合闸操作3次，维持终端及通信模块至少运行8小时。2.11环网柜的五防及联锁装置应满足DL538、DL/T593及SD318的相关规定，同时满足以下要求。2.11.1环网柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电合接地开关；防止带接地开关送电；防止误入带电间隔。2.11.2进、出线柜应装有能反映进出线侧有无电压，并具有联锁信号输出功能的带电显示装置。当线路侧带电时，应有闭锁操作接地开关及电缆室门的装置。2.11.3电缆室门与接地开关应同时具备电气联锁和机械闭锁。2.11.4环网柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其它回路独立。2.11.5负荷开关+熔断器组合电器的环网柜中，熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在三相和单相两种条件下，在给定的撞击器型号（中型或重型）的最大和最小能量下及相应撞击器的动作方式（弹簧式或爆炸式的）下，应使负荷开关良好地操作。2.11.6环网柜开关部分采用断路器时，柜体仍应参照负荷开关+熔断器组合电器要求，配置相应的机构及连锁装置，并应具有防跳装置，对电磁操作机构应具有脱扣自我保护功能。2.11.7采用两工位隔离开关时，隔离开关与负荷开关间应有可靠的机械防误联锁。2.11.8对于不允许合环操作的场所，进线柜与分段柜应采取电气闭锁措施，条件具备时应同时采用机械闭锁；另接至配电变压器回路的负荷开关+熔断器组合电器或断路器柜应与变压器门闭锁，实现只有当配变柜开关打开后，方可打开变压器室门；当变压器门被误打开，对应配变柜开关应跳闸的功能。2.12电压互感器、电流互感器、避雷器应满足GB1207、GB1208及GB11032的相关规定要求。2.12.1环网柜PT接线按需配置，一次侧可采用屏蔽型可触摸电缆终端连接。PT设高压侧熔断器，通过负荷开关连接于母线或进线单元。2.12.2环网柜配备的避雷器宜选用复合绝缘金属氧化物避雷器。2.12.3环网柜前门应有清晰明显的主接线示意图，柜顶设有横眉可装设间隔名称标识牌。环网单元前门表面应注明操作程序和注意事项。标志和标识牌的制作应符合GDW742的规定。2.13铭牌技术要求符合DL/T404相关规定，并作以下补充：2.13.1操动机构应装设铭牌。铭牌应为S304不锈钢、铜材或丙烯酸树脂等不受气候影响和防腐蚀的材料制成，应采用中文印制。2.13.2设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应采用中文印制，其规格即要求按Q/GDW742。2.13.3铭牌应标有在有关产品标准中规定的必要信息。2.13.4铭牌中至少应包含以下内容：-额定电压Ur-额定电流Ir-额定频率fr-额定工频耐受电压Ud-额定雷电冲击耐受电压Up-额定短时耐受电流Ik-额定峰值耐受电流Ip-额定短路持续时间tk-额定操作电压Ua-额定辅助电压Ua-额定短路开断电流-内部电弧等级-制造厂名称-制造年月-产品型号-出厂编号2.14配套提供相应规格10kV预制式电缆终端及操作工具，电缆附件应按JB/T8144.1及GB/T12706.4的规定，并满足以下条件。2.14.1进出线电缆三相水平排列。采用10kV全屏蔽、全绝缘可触摸电缆终端，电缆应可靠固定，保证终端不受除重力以外的其它外力作用。2.14.2电缆终端应采用硅橡胶、三元乙丙橡胶或其它性能更优的绝缘材料，电缆终端应采用内外层屏蔽、可触摸、预制式、可插拔、全绝缘及全密封结构。电缆附件应满足标称电压8.7/15kV（Um=17.5kV）电缆的配合使用要求，每一只电缆头外壳应可靠接地。暂时未接入电缆的电缆终端应装设绝缘封帽，绝缘封帽应可靠接地。2.15观察窗技术要求2.15.1观察窗的防护等级应至少达到外壳技术要求。2.15.2观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止形成危险的静电电荷，且通过观察窗可进行红外测温。2.15.3主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应能耐受DL/T593规定的对地和极间的试验电压。2.15.4观察窗的玻璃应采用防爆型钢化玻璃，厚度不小于14mm，并在防爆玻璃增加屏蔽网。2.16限制并避免环网柜内部电弧故障的要求：2.16.1环网柜应通过内部燃弧试验，并在供货前出具相关试验报告。2.16.2环网柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。2.16.3应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。2.16.4除二次小室外，在高压室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，释放的电弧或气体不得危及操作及巡视人员人身安全和其它环网设备安全。2.17户外环网柜外箱体要求2.17.1外箱体应采用厚度≥2mm、性能不低于S304不锈钢或GRC材料（玻璃纤维增强水泥）等材料，外壳应有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。外箱体防护等级应不低于IP43。2.17.2金属材质外箱体应采取防腐涂覆工艺处理，涂层均匀、厚度一致，涂层应有牢固的附着力，保证20年不可出现明显可见锈斑，箱体外壳具有防贴小广告功能。2.17.3外箱体颜色应与周围环境相协调，不锈钢材质宜选用国网绿，箱壳表面应有明显的反光警示标志，保证15年不褪色。2.17.4外箱体应设置明显的标志，如设备名称、有电危险等。标志和标识的制作应符合GDW742的规定。2.17.5外箱体顶盖的倾斜度应不小于10°，并应装设防雨檐。门开启角度应大于105°，并设定位装置；装设暗锁，并设外挂锁孔。门锁具有防盗、防锈及防堵功能。2.17.6外箱体应设有足够的自然通风口和隔热措施，保证在4.1条规定的条件下运行时，所有电器设备的温升不超过其允许值，并且不得因此降低环网柜的外箱体防护等级。2.17.7外箱体底部应配备4根可伸缩式起吊销，起吊销应能承载整台设备的重量。2.17.8户外环网柜应设有独立的配电自动化单元安装空间，按配电自动化终端（DTU）遮蔽立式放置，宽度空间不低于600mm。箱内DTU终端具体要求详见“配电自动化终端技术规范”。2.18二次接口要求2.18.1总体要求（1）环网柜应具备规范要求的“五防”闭锁功能。（2）环网柜二次控制仪表室、电缆室应有照明装置，空气绝缘柜内应具备驱潮及加热设施。（3）二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。2.18.2回路要求（1）环网柜应装设负荷开关、断路器远方和就地操作切换把手。（2）应具备监视断路器分合闸状态外回路。（3）环网柜中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台环网柜应提供六动合、六动断辅助触点供用户使用，并应引至端子排上。剩余的辅助开关触点全部引至端子排上。2.18.3电源配置（1）环网柜设交直流电源小母线，各环网柜内按照交流、直流及保护、控制、联锁等不同要求设置电源小空开，空开上口与柜顶小母线连接。（2）对电动操作机构电压为直流、且暂未配置直流电源的站所中，应在环网柜PT间隔内配置AC220V-DC48V（或DC110V）交直流转换模块，功率不小于200W。2.18.4端子排及接线要求（1）端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。（2）端子排列应符合标准，正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（+）电源和跳合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。（3）按照“功能分段”的原则，环网柜内的端子排应按照如下要求分别设置：电流互感器回路、电压互感器回路、交流电源回路、直流电源回路、负荷开关、断路器的控制、操作、“五防”闭锁回路。其中“五防”闭锁回路由各厂家按照相关“五防”要求完成，应注意预留环网柜外闭锁条件接口。低压柜2.2.1设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。2.2.2主构架采用2mm厚覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能，柜内支架并可自由调节。2.2.3低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢，其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板，采用双重折边工艺。2.2.4柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑，颜色采用RAL7035，柜体防护等级不小于IP31。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底采用敷铝锌板封闭，电缆孔带变径胶圈，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间以便安装电缆。2.2.5柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：（1）母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。（2）母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。（3）母线固定应选用不饱合增强树脂（SM（3）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。（4）母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。（5）母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。（6）每台柜内母线相对独立，适于现场安装，柜间母线连接设计有专用的连接板。（7）母线及馈出均绝缘封闭，并具有检修时能可靠验电、接地的功能，保障检修人员的人身安全。（8）铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T499的规定，其最小允许弯曲半径见DL/T375表7。（9）导体、主母线及支线均采用矩形母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T2951.14中规定执行。（10）导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同，PE排截面不低于相排截面的1/2。（11）相序的排列参见表1。表1母线相序排列表类别上下排列左右排列前后排列A相上左远B相中中中C相下右近中性线、中性保护线最下最右最近（12）不同电流对应的铜母线规格配置详见表2。表2铜母线规格配置序号母线电流（1）主母排规格（mm）PE排规格（mm）备注180060×640×42125080×860×632000125×1080×8425002×（100×（10）100×10注：1.铜母排横截面应为直角矩形。2.表中铜母线规格为建议值，供货厂家如选用以上规格或选用其它规格替代，应提供相关型式试验报告。（13）母线相色参见表3。表3电工成套装置中的母线相色颜色用途黄交流A相线绿交流B相线红交流C相线黄绿间隔（绿/黄）PE或PEN线黑色装置和设备内的布线淡蓝色交流N相三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+棕色或者黑+淡蓝+棕色连接三相交流电路四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色连接三相交流电路二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线2.2.6电气间隙：相间及相对地之间不小于10mm，爬电距离不小于14mm。2.2.7抽屉层高分为1单元、2单元、4单元三个尺寸系列。单元回路额定电流400A及以下的抽屉单元，抽屉改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。2.2.8功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠，不因某一单元的故障而影响其他单元工作，使故障局限在最小范围。2.2.9抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式结构的接插件。2.2.10抽屉单元有足够数量的二次接插件（1单元及以上为16对，特殊要求时可达32对），可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。2.2.11开关柜设计及制造期间，供方应积极与同一项目的干式变压器制造厂就接口问题相互配合，以确保开关柜与干式变压器母线的可靠连接，并保持现场立面安装整齐。2.2.12出线柜与外部采用电缆连接时在柜后完成接线，出线方式为下出线；与外部采用母线连接时在柜顶完成接线，出线方式为上出线。2.2.13柜内二次引线采用铜芯电缆，电流互感器引线截面不小于2.5mm2/根；电压互感器引线截面不小于1.5mm2/根。2.2.14每台开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。2.2.15接地母线须为扁铜排，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有2个适用于120mm2铜电缆的端末连接，以便将此接地母线接至变电站接地系统。2.2.16装有电器元件的仪表门用4mm2多股软铜线（加装透明绝缘护套）与构架相连，整柜构架完整的接地保护由保护接地铜排完成相互有效的连接以确保保护电路的连续性。保护接地连续性其电阻值应在0.01欧姆以下。2.3断路器2.3.1框架断路器采用电子微处理器脱扣器，液晶显示，中文菜单操作及参数整定。框架断路器采用电动并可手动操作。框架断路器采用三段保护，能实现“三遥”功能。2.3.2塑壳断路器采用手动操作，配电子脱扣器，应具备瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护。2.3.3抽屉柜出线单元为抽出式，采用面板旋转手柄操作方式，塑壳断路器为固定式断路器，框架断路器为抽出式断路器。固定分隔柜内断路器采用抽出式或插拔式断路器。固定柜内断路器采用固定式。2.3.4抽屉柜断路器应有三个明显的位置：运行位置、试验位置、分离位置。本体（动触头）插入断路器底座（静触头）后，在断路器处于分闸状态时，断路器可视为试验位置；本体（动触头）拨出断路器底座（静触头）后，为分离位置，并形成明显断开点。2.3.5塑壳断路器的位置应与面板有可靠闭锁，在断路器处于合闸位置时，严禁打开面板进行工作。2.3.6断路器位置指示可采用双色位置指示灯，也可借助于操作手柄的位置变化加以识别。2.3.7断路器的辅助电路的插接件应跟随断路器的动作自动地接通和分离。2.3.8框架断路器及抽屉单元内的塑壳断路器，在分闸后，即使断路器上口带电，也能直接或借助于工具安全地将断路器本体从断路器固定装置上移除。2.4电流互感器进线及分段柜内电流互感器采用环氧树脂浇铸，出线柜内电流互感器采用塑壳式（塑壳式材质应具有阻燃性能），所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。2.5电路2.5.1主电路（1）各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。（2）短路保护元件在额定的参数范围内，应能可靠地分断短路电流。（3）装置内短路保护元件的动作值应具有选择性。2.5.2辅助电路（1）用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。（2）辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同；（3）辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作；（4）辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。2.6电气间隙、爬电距离和间隔距离2.6.1主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。2.6.2断路器处于分离位置时，断路器本体的插接件与配电母线（或静触头）的间隔距离应不小于25mm。即使机械寿命到期后亦应保持此距离。2.7电磁兼容性装置的电磁兼容性应满足GB/T17626.2.GB/T17626.3.GB/T17626.4.GB/T17626.5的试验技术要求。2.8其它要求2.8.1进线开关柜上部应按标准计量仓大小预留接线盒、考核计量表，计量互感器安装位置。2.8.2分段柜柜内翻排，与主变压器低压进线柜间采取“三选二”的电气及机械闭锁。2.8.3分段柜柜内两段母线由两组100A熔断器经ATS后接至站用电回路，具体见图纸。2.8.4对组件的要求：同型号产品内额定值和结构相同的组件安装与柜内应能互换。装于开关柜内的各组件应符合各自的技术标准。2.8.5铰链（1）门的铰链应采用表面经过防腐处理的铅锌合金制或铸钢静电环氧喷涂铰链，并选用优质橡胶材料作为门板的密封材料。铰链的轴和套应配合紧密并分别牢固地固定在门及装置的壳体支架上，同时保证防护等级的要求。（2）对开门的高度（安装铰链边）小于1000mm时，设两个铰链。门的高度≥1000mm时，应设三个铰链。（3）单开门的高度（安装铰链边）小于600mm时，设两个铰链。门的高度≥600mm时，应设三个铰链；（4）门的开启角度≥120度（允许±5°公差）。2.9标志及铭牌2.9.1标志（1）在装置内部，应能辨别出单独的电路及电器元器件。电器元器件所用的标记应与随同装置一起提供的电路图上的标记一致。（2）开关柜后门内侧粘贴所有主要元器件的铭牌。2.9.2铭牌（1）每台开关柜应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。制造商（生产厂）或商标；产品名称或型号；制造日期及出厂编号；额定电流；额定电压；额定绝缘电压；额定频率；防护等级（2）开关柜内的电器组件铭牌，如断路器、互感器等均应有耐久清晰的铭牌；在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。（3）设备铭牌为2mm有机玻璃材料，规格为20050mm。（4）设备二次铭牌为聚脂纤维材料，规格为6015mm（仪表面板）。电容补偿柜2.2.1设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。2.2.2主构架采用2mm的覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件，均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能。2.2.3柜内安装粱采用2mm强度抗腐蚀敷铝锌钢板，采用双重折边工艺。2.2.4柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑，颜色采用RAL7035，柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底用敷铝锌板封闭。2.2.5柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：（1）母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。（2）母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。（3）母线固定应选用不饱合增强树脂（SM（3）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。（4）母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。（5）母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。（6）铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T499的规定，其最小允许弯曲半径见DL/T375表7。（7）导体、主母线及支线均采用矩形母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T2951.14中规定执行。（8）导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同，PE排截面不低于相排截面的1/2。（9）不同电流对应的铜母线规格配置详见表1。表1铜母线规格配置序号母线电流（（1）主母排规格（mm）PE排规格（mm）备注180060×640×42125080×860×632000125×1080×8425002×（100×（10）100×10注：1.铜母排横截面应为直角矩形。2.表中铜母线规格为建议值，供货厂家如选用以上规格或选用其它规格替代，应提供相关型式试验报告。3.电容器柜顶母线规格应与同项目使用的低压开关柜柜顶母线规格一致。（10）相序的排列参见表2。表2母线相序排列表类别上下排列左右排列前后排列A相上左远B相中中中C相下右近中性线、中性保护线最下最右最近（11）母线相色参见表3。表3电工成套装置中的导线颜色颜色用途黄交流A相线绿交流B相线红交流C相线黄绿间隔（绿/黄）PE或PEN线黑色装置和设备内的布线淡蓝色交流N相三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+棕色或者黑+淡蓝+棕色连接三相交流电路四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色连接三相交流电路二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线2.2.6电气间隙：相间及相对地之间不小于10mm，爬电距离不小于14mm。2.2.7低压电容器柜金属壳体和隔板等元件应可靠固定，低压电容器柜金属壳体设置接地螺栓及标志。2.2.8柜内二次引线采用铜芯电缆，其中电流回路引线截面不小于2.5mm2/根、电压回路引线截面不小于1.5mm2/根。2.2.9每个低压电容器柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路耐受能力的要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通，接地点应标以接地符号。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。2.3断路器2.3.1塑壳断路器采用手动操作，配电子脱扣器，应具备瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护。2.3.2抽出式断路器应有三个明显的位置：运行位置、试验位置、分离位置。本体（动触头）插入断路器底座（静触头）后，在断路器处于分闸状态时，断路器可视为试验位置；本体（动触头）拨出断路器底座（静触头）后，为分离位置，并形成明显断开点。2.3.3断路器的位置应与面板有可靠闭锁，在断路器处于合闸位置时，严禁打开面板进行工作。2.3.4断路器位置指示可采用双色位置指示灯，也可借助于操作手柄的位置变化加以识别。2.3.5断路器的辅助电路的插接件应跟随断路器的动作自动地接通和分离。2.3.6抽出式塑壳断路器，在分闸后，即使断路器上口带电，也能直接或借助于工具安全地将断路器本体从断路器固定装置上移除。2.4电流互感器采用环氧树脂浇铸或塑壳式（塑壳式材质应具有阻燃性能），所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。2.5电路2.2.1主电路（1）各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。（2）短路保护元件在额定的参数范围内，应能可靠地分断短路电流。（3）装置内短路保护元件的动作值应具有选择性。（4）电容器回路的过流或速断保护器件额定电流按电容器额定电流的1.5倍选取，动作定值按计算数值整定。2.2.2辅助电路（1）用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。（2）辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同；（3）辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作；（4）辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。2.6电气间隙、爬电距离和间隔距离2.6.1主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。2.6.2断路器处于分离位置时，断路器本体的插接件与配电母线（或静触头）的间隔距离应不小于25mm。即使机械寿命到期后亦应保持此距离。2.7.无功补偿技术要求2.7.1并联电容器装置技术条件应满足DL/T842的要求。电容器应选用自愈电容器，装置的电容与额定电容之差应在装置额定电容的0～＋10%范围内，装置任何两进线端之间的电容最大值与最小值之比不应大于1.08。2.7.2并联电容器装置采用自动分步补偿电容的方式，其中三相共补用于补偿三相平衡的无功缺额，分相分补用于补偿三相不平衡部分的无功缺额。三相共补与分相分补的配置应该灵活方便，电容器投切遵循“合适优先、三相优先、先投先切、均衡使用”的原则。2.7.3无功补偿控制器控制器的技术条件应满足DL/T597的要求。所有的电子元件应按照有关标准进行100%的老化筛选，控制器平均无故障工作时间≥10000h；控制物理量为功率因数的控制器，动作误差应在2%～＋2%之间；控制物理量为无功功率或无功电流的控制器，动作误差应在20%～＋20%之间。无功补偿控制器提供有效合格的CQC证书、EMC证书。控制器的输出路数满足项目单位的应用需求。（1）数据存储功能要求装置具备对最近半年相关运行数据进行存储的功能，存储的数据类型和方式如下：补偿后系统A\\B\\C单相功率因数（每天记录一次最大值、最小值和平均值）、负载A\\B\\C单相功率因数（每天记录一次最大值、最小值和平均值）、补偿后系统A\\B\\C单相无功功率（每天记录一次最大值、最小值和平均值）、系统A\\B\\C单相有功功率（每天记录一次最大值、最小值和平均值）、u（一天累计数记录一次）、装置运行事件（含故障事件记录，至少记录最近100条）。要求装置具备现场通过人机界面查看，查看方式应可以采用数据列表和曲线图形。要求装置具备现场通过U盘下载，下载后数据应可以在PC机上进行查看和使用。（2）通信功能装置配置USB及RS-485总线式通信接口，可以实现就地抄录，实现与其他单元设备进行信息交换；低压电容器投退信息、自诊断发现故障时信息、运行告警等信号能够通过通信装置传送给运行值班人员；电容器装置的使用条件、外观结构、安全要求和元器件要求参照DL/T842-2003低压并联电容器装置使用技术条件。在设计运行条件下，无功补偿装置用的电容器的使用寿命应不小于10万小时。2.7.4并联电容器装置功能要求：（1）控制方式及功能：采用集中或分散自动控制模式。自动控制模式根据安装点电压、电流、无功功率或功率因数的变化对电容器组按循环投切或程序投切进行自动控制，并要求实现电压过零时投入，电流过零时切除，以限制电容器投运时的合闸涌流及退运时的燃弧现象。其中普通型电容器控制器显示方式要求采用中文。应具备功率因数表、电流表、电压表、以及指示电容器投退状态指示的功能。主要运行数据的显示：CT变比、控制参数、最高电压、电容器工作电流、电容器工作电压等。普通型电容器使用可控硅复合开关对电容器组的投切进行控制，以目标功率因数为控制的判据，跟踪负荷的变化，投切电容器。在保证电压和功率因数不越限的前提下，以变压器从系统中吸收的无功最小为原则无功设备进行控制。智能型电容器控制器的显示方式要求采用中文液晶显示。应具备电压测量转换开关、功率因数表、手动/自动转换开关、电流表、电压表、以及指示电容器投退状态指示的功能。主要运行数据的显示：CT变比、零相电流、控制参数、最大无功缺额、最高电压、单台电容器运行工况、电容器工作电流、电容器工作电压、电容器体内温度、电容器机号等。智能型电容器可使用可控硅复合开关或电磁式零投切复合开关对电容器组的投切进行控制。（2）保护功能：装置的过压保护、失压保护、缺相保护等保护功能应符合DL/T842的规定要求。过电压动作门限值应在1.1Un以上可调；装置应设有过电流保护功能，动作门限应在1.15In以上可调；装置应具有温度保护功能，当主设备的温度超过温度限值时能够动作，保护主设备不受损坏。装置应具有电压谐波越限保护功能，电压谐波含量可用谐波畸变率表示，谐波畸变率的限值可以进行整定，当系统谐波畸变率超过设定值时，装置可以自动将电容器逐组切除；装置输出回路动作应具有延时动作功能。设置同一个电容器二次投切的间隔时间，保证电容器组防护投切产生造成系统振荡和设备损坏；设置投切延时，躲过电源电压突变脉冲时间；装置应具有振荡闭锁功能。装置同时应具有闭锁报警功能：（1）系统电压大于110%标称值时闭锁控制器投入回路；（2）装置内部发生故障时，闭锁输出回路并报警。（3）放电性能：每一台电容器组均设有放电器件，应使电容器上的剩余电压在3min内降至50V或更低。（4）涌流限制：电容器支路中产生的涌流应符合GB/T15576的规定要求，并应限制在该组电容器额定电流的5倍以下，（5）响应时间：应符合GB/T15576中6.13条的规定要求。2.7.5密封性能电容器单元应足以保证在其各个部位均达到电介质允许最高运行温度后无渗漏。2.8电磁兼容性装置的电磁兼容性应满足GB/T17626.2.GB/T17626.3.GB/T17626.4.GB/T17626.5的试验技术要求。2.9其它要求2.9.1对组件的要求：同型号产品内额定值和结构相同的组件安装与柜内应能互换。装于开关柜内的各组件应符合各自的技术标准。2.9.2铰链（1）门的铰链应采用表面经过防腐处理的铅锌合金制铰链或铸钢静电环氧喷涂，并选用优质橡胶材料作为门板的密封材料。铰链的轴和套应配合紧密并分别牢固地固定在门及装置的壳体支架上，同时保证防护等级的要求。（2）对开门的高度（安装铰链边）小于1000mm时，设两个铰链。门的高度≥1000mm时，应设三个铰链。（3）单开门的高度（安装铰链边）小于600mm时，设两个铰链。门的高度≥600mm时，应设三个铰链；（4）门的开启角度≥120度（允许±5°公差）。2.10标志及名牌2.10.1标志（1）在装置内部，应能辨别出单独的电路及电器元器件。电器元器件所用的标记应与随同装置一起提供的电路图上的标记一致。（2）开关柜后门内侧应粘贴所有主要元器件铭牌。2.10.2铭牌（1）每台开光应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。制造商（生产厂）或商标；产品名称或型号；制造日期及出厂编号；额定电压；额定电流；额定绝缘电压额定频率；额定容量；防护等级；（2）开关柜内的电器组件铭牌，如断路器、互感器等均应有耐久清晰的铭牌；在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。2.10.3设备铭牌为2mm有机玻璃材料，规格为20050mm。2.10.4设备二次铭牌为聚脂纤维材料，规格为6015mm（仪表面板）。低压电缆分支箱2.2.1电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构，母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式：进线采用绝缘封闭的隔离开关，出线采用塑壳断路器；进线采用绝缘封闭的隔离开关，出线采用刀熔开关；进线采用条形隔离开关，出线采用条形开关（带熔断器保护）；进线不带开关，出线采用刀熔开关；进出线均不配置开关。2.2.2母线系统（1）采用采用矩形母线，材质为T2电工铜。并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T2951.14中规定执行。（2）铜排截面的选择应保证能够耐受IEC60298中推荐的额定短时耐受和峰值耐受电流的要求，N相（L0）母线与三相母线规格相同，PE排截面不低于相排截面的1/2。其中设于户外的电缆分支箱配置4根母排（3L+PEN），设于户内的电缆分支箱配置5根母排（3L+N+P（5）。（3）装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB/T4026和GB7947及表1的规定；表1母线和导线的颜色及排列规定相别及颜色垂直排列水平排列前后排列A相（黄色）上左后B相（绿色）中中中C相（红色）下右前中性线（N）（蓝色）电缆分支箱底部保护线（P（5）（黄绿相间）电缆分支箱底部2.2.3对于出线采用塑壳断路器型式的分支箱应当满足以下要求：断路器的材料应具有耐非常热和火的能力。断路器采用3极，配置电子脱扣器，不带失压脱扣器，断路器同时具有隔离功能，表面并应有明显的表示“分”、“合”状态的标志。2.2.4出线采用熔断器型式的分支箱出线回路发生过载或短路故障时，每相应能独立分断，且三相开关手柄为连动设计，可带负荷分合。开关分开后，应保证故障点完全从基体上脱开，并具有明显断开点。2.2.5具有防尘、防火、耐腐蚀、日照高温、污秽、凝露的免维护性能设备。2.2.6考虑带电体封闭后，电缆分支箱应具有检修时能可靠验电接地的功能。保障检修人员的人身安全。2.2.7电缆分支箱铭牌标识清晰。2.3一般结构要求：2.3.1分支箱外壳采用S304不锈钢材料，箱体、门体材料厚度均不应小于2毫米，或SMC复合材料箱体，SMC物理性能指标及测试数据满足表2的要求。表2SMC物理性能指标及测试数据要求表序号项目单位合格指标1冲击强度KJ/M2≥902拉力N/mm2958003弯曲强度Mpa≥1704抗张强度N/mm2≥605工频介电强度（90°变压器油，连续升压法）MV/m≥12.06介质损耗因数tgδ（1MHz）≤0.0157相对介电常数（1MHz）≤4.58耐电弧Sec≥1809耐漏电起痕性指数（PT（9）V60010体积电阻率Ωm＞1.0×101011阻燃性FV012表面抗阻1313吸水性mg＜5014抗阻电流10140hm×cm15击穿强度kV22016泄漏电流CTI600range17箱体材料热变形温度℃≥20018老化寿命年≥2019密度g/cm31.75～1.9520体积收缩率%≤0.152.3.2不锈钢箱外表应抛光处理，使之不留焊痕。SMC复合材料应具有防紫外线涂层。颜色与安装环境协调。2.3.3设于户外时，分支箱外壳防护等级为IP44，箱顶盖应为屋脊式设计，坡顶3度设计，顶盖不应积水；设于户内时，分支箱外壳箱体防护等级为IP33。满足防盗、防小动物、防水、防雨雪的要求，通风采用顶部自然拔风，箱底板和箱体内隔板应保证空气流通。2.3.4分支箱底部用绝缘板封闭，分支箱进出线采用电缆，电缆孔配置变径胶圈，电缆室有足够的空间以便安装、固定电缆，出线端子距基座底部距离须大于200mm。落地式分支箱宜采用双面开门，挂墙式分支箱采用正面单开或双开门型式，箱门应密封防水，箱门打开后应能大于90度，关门后门柄旋过死点，锁舌同时上下锁死。不锈钢箱体外壳应配置接地螺栓供箱体与外部保护导体连接，箱体内各安装螺栓均应采用不锈钢螺栓，箱体外无外露可拆卸的螺栓。2.3.5分支箱正门上应有防盗防锈优质不锈钢通用钥匙挂锁和防锈把手，并在锁侧上下角各安装特制防盗螺栓一只，采用统一锁具，具体型号咨询当地供电公司。后门可用暗闩在正门开启。2.3.6不锈钢箱壳门铰链应采用不锈钢材料。2.3.7箱体应有良好的接地端子并标明接地符号。2.3.8箱体外壳上方设有符合国家电网公司要求的警示标志。2.3.9箱体正门内侧应标明主回路接线图，并注明操作顺序：送电时，先合上刀开关，后合上空气开关；停电时，先拉开空气开关，后拉开刀开关；箱内检修时，先拉开所有空气开关，后拉开所有刀闸。同时标注产品铭牌，按标准表示出所规定的项目、参数及制造厂售后服务电话号码。2.3.10箱内一次连接线应采用质量合格的电工铜及塑料铜芯线，其截面应满足负荷安全载流要求，接头处应搪锡。接线应标明相序。电部分至接地部分之间、不同相的带电部分之间的安全距离应大于20mm（复合绝缘适当简缩）。电器元件的安装应符合下列要求：（1）排列整齐，固定牢固，密封良好。（2）各元件能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。熔断器的熔体规格、断路器器的整定值应符合现场运行要求。2.3.11在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应具备互换性。其他要求（1）所供货物的外形尺寸必须满足图纸设计要求。（2）请投标人在投标文件中提供国家有关部门颁发的投标产品的“型式试验报告”。（3）请投标人在投标文件中提供低压柜的“3C”认证证书（该证书应与本项目的干式变压器的容量相匹配）。（4）现场试验需按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》相关项目和标准执行。配电设备委托管理合同要点：甲方（委托方）委托乙方（受托方）管理配电设备。本文本只适用于乙方为变配电设备专业管理公司的合同。甲方（委托方）：统一社会信用代码：乙方（受托方）：统一社会信用代码：根据管理合同约定，乙方为变配电设备专业管理公司，甲方经过对乙方的了解，决定将所属配电站委托乙方管理。甲、乙双方共同遵守中华人民共和国《民法典》、《电力法》，并明确双方各自的权利和义务，本着公平公正、互惠互利、等价有偿的原则。乙方按照《关于变配电站的运行管理规程》及甲方配电站的实际情况制定符合电业KV巡视配电站巡视要求的管理内容，经双方自愿协商同意签订本合同。1.管理的设备及数量甲方所属配电站为县路号kV供电的配电站，计有kV电压等级，变比为：KV/KV，容量为kVA变压器台。2.管理地址县路号。项目为：。3.管理范围乙方管理范围为甲方与供电部门所签订的供用电合同中责任分界点用户部份的配电站即KV进线闸刀至KV馈线开关出线桩头（包括KV馈线开关）。进出线（电缆）均不属于委托管理范围。4.甲、乙双方要求4.1.甲方要求：（1）甲方委托乙方管理的配电站采用的设备定期巡视方式。经双方约定为每周一次，并24小时全天候应急。（2）乙方应指派二名持有《高压电工进网作业证》且工作经验丰富的专业人员巡视，定期抄录有关仪表数据，记录电压、电流、电量等数值，每月提供一份《变配电站运行管理月报表》给甲方有关部门。乙方联系人，电话：。（3）乙方应负责对配电站按电业的设备运行管理标准进行规范管理，确保配电站的正常、安全运行，并保持站内环境整洁。乙方应每月根据甲方用电负荷情况提醒并协助甲方调整用电负荷，若一年内发生二次应乙方未提醒甲方调整用电负荷而造成甲方用电负荷超限，乙方将承担责任。加强力率管理，在甲方用电负荷正常的情况下，尽量保持配电站力率正常。（4）在合同期内，乙方按国家有关规定对所管理设备建立预防性电气试验计划和维护计划，甲方不再另行支付费用。（5）乙方在巡视中发现的设备缺陷和事故隐患应及时通知甲方，书面提出处理建议和方案，由甲方决定采取措施进行消缺排除的方案，乙方协助配合并做好有关记录。如甲方委托乙方进行消缺排除，双方事先签定委托协议，乙方可按实际消耗的材料和人工向甲方进行结算。（6）配电站在运行中如发生事故，甲方应及时通知乙方，乙方协助甲方处理事故，并做好事故处理记录。由非乙方管理过失原因（如：设备超出质保期、超负荷运行等等）造成的设备故障处理，甲方可委托乙方处理事故，双方事先签定委托协议，乙方可按实际消耗的材料和人工向甲方进行结算。由乙方操作过失原因造成的，乙方应及时处理事故、负责修复，做好记录，修复费用由乙方承担。（7）乙方的管理内容及标准均能符合国家相关职能部门（供电部门）的要求。4.2.乙方要求：4.2.1.对委托管理的配电站，甲方应向乙方提供包括并不限于下述文件和图纸、资料。（1）配电站平面布置图。（2）配电站电气主系统接线图及原理图。（3）配电站继电保护展开图。（包括各种保护、自切及进口继电器的型号及说明书）。（4）变配电设备的电气交接试验报告。（5）主要电气设备（变压器、断路器、流变、压变、监控系统终端等）使用说明书复印。（6）施工结束后的竣工图。（7）甲方与供电部门签订的供用电合同复印件。（8）设计院确定的负荷等级及分布情况。（设计说明书有关章节复印件）。（9）配电房值班记录。4.2.2.乙方在接受委托管理前，须对配电站进行全面检查并审核电试继保校验报告及甲方向乙方提供的资料。对发现的问题，包括但不限于设计、施工质量、设备、站本体建筑、安全防护等方面的问题，以书面形式提交甲方。对影响安全运行的，甲方应及时进行整改和补充，否则由此而引发的事故，由甲方承担全部责任。4.2.3.为了便于和供电部门的联系，乙方须对配电站设备按供电部门的要求重新进行命名，并将带有设备命名的系统图送交一份给甲方存档。4.2.4.甲方应配齐配电站应有的试验合格的安全用具及消防器材、操作工具（见附表（1），并按电业规定定点放置。4.2.5.配电站投运前，为确保配电站运行信息的及时交流，甲方应设专用分机，联系通道应畅通。4.2.6.甲方要求部分或全部停电，应书面写明日期和停电时间，提前24小时交给乙方巡视人员。设备停电由乙方巡视人员负责操作，恢复送电时，甲方应再通知乙方巡视人员操作送电。紧急停电，甲方对口专业人员可以直接下令乙方操作。乙方巡视人员应记下操作命令，如无录音电话，操作后甲方发令人应对记录的操作命令及时签认。4.2.7.乙方巡视人员无法现场处理的设备缺陷或事故隐患，甲方在接到乙方的报告后应及时提出处理意见。乙方也可受邀参与讨论，由甲方决策并付之实施。4.2.8.出入配电站：甲方人员要进入无人值班配电站，应通知乙方派员陪同进入，并履行登记手续。5.甲、乙双方的权利和义务5.1.甲方的权利和义务：（1）甲方根据企业经营及维修等要求，有权决定配电站部分或全部停电。（2）甲方可随时了解配电站运行情况。（3）巡视人员有越出职责范围，影响甲方企业经营行为的，甲方可以要求乙方撤换该人员。（4）甲方应当为乙方进行有效管理创造条件并提供方便；（5）提供巡视所需的设施。（6）为出入甲方配电站提供方便。（7）甲方如需变更所委派的与乙方业务对口的专业人员，应提前通知乙方。5.2.乙方的权利和义务：（1）乙方有权取得甲方委托管理的配电站相关的技术资料和图纸。（2）对有可能影响配电站安全运行的设备、元件、器材，乙方有权提出由甲方进行改进或调换。（3）乙方应编制与配电站有关的运行规程和相关管理制度。（4）乙方应根据甲方委托管理合同，就配电站运行安全等问题与供电部门进行业务联系。（5）乙方可拒绝甲方违反安全运行的任何改造或操作等工作。6.管理费用管理费：每月管理费人民币元（含预防性电气试验费）。7.支付方式服务费的支付方式为支票或转账支付，双方代表签字后一次性付清。8.管理期限委托管理期限为合同生效后年，自年月日起至年月日止；9.违约责任9.1.甲方如于合同规定的委托管理期限届满前终止委托，甲方承担违约责任，应支付给乙方违约金。违约金为甲方单方面终止委托月份至合同届满各月的管理费金额再加上个月的管理费金额。9.2.乙方如于合同规定的委托管理期限届满前退出管理，乙方承担违约责任，支付给甲方违约金，违约金为乙方单方面终止管理月份至合同届满各月的管理费金额再加个月的管理费金额。9.3.因乙方管理原因造成的停电、设备损坏（站内），给甲方带来直接经济损失，乙方除负责抢修损坏的电气设备外，损坏修复费用由乙方承担。9.4.因不可抗力因素造成甲方对项目管理终结，本合同自然终止，此种情况不受违约责任约束。10.合同争议、更改、补充及终止10.1.本合同在履行过程中如双方发生争议，由双方本着互谅互让的原则协商解决。如协商不成，双方可同意提交仲裁委员会，按照该会仲裁规则和程序进行仲裁，或向人民法院提起诉讼。10.2.经双方协商一致，可对本合同条款进行修订、更改或补充，以书面为准，并与本合同具有同等法律效力。10.3.合同规定的管理期限届满时，本合同自然终止。如欲续订合同，须在期满前2个月向对方提出书面意见。11.其他事项11.1.本合同未尽事宜，双方应另行协商并签订补充协议。本合同补充协议、附件同为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。11.2.本合同一式二份，合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。11.3.本合同经各方签署后生效。12.附件12.1.变配电设备设施维保作业规程。12.2.变配电设备设施巡视作业规程。12.3.安全用具及消防器材、操作工具清单。签署时间：年月日甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：附件1：变配电设备设施维保作业规程第1条目的和范围确保变压器、高压柜、低压柜及附属设备运行合格率达到100%。第2条职责值班电工、维保电工负责执行本规程。第3条作业规程3.1变配电设备维保内容：（1）每次维保工作的安全由值班电工负责。（2）由电工领班负责每年将?KV变配电设备外委做电试，每年将KV变电设备外委做电试，并在《设备设施维保记录表》上作好记录。（3）由电工领班负责每年将电气安全用具外送做电试，并在《设备设施维保记录表》上作好记录。3.2配电设备内部每半年进行一次检查（1）检查电线和接线桩头。要求电线和桩头表面无变色、氧化现象，接触良好。（2）检查接地线。要求接地线无松动，接触可靠，接地线电阻小于4Ω。（3）检查电器元件。要求开关、接触器动作灵敏、可靠，无损坏、发热、异响现象。（4）对修理过的设备要加强巡查，修理内容记录在《设备设施维保记录表》内。3.3每半年对配电设备进行一次清洁。（1）对变配电设备（包括变压器、高低压柜、量电柜、发电机柜）内部进行清洁工作。（2）检查箱内的清洁。要求柜内电器元件干净、整洁，开关轨道清洁并上油。（3）开关柜外清洁。要求柜外柜顶、桥架等用清洁布擦干净。（4）清洁完毕在《设备设施维保记录表》上作好记录。（5）维修后，应将固体废弃物及有毒有害固体废弃物按规定送至垃圾房集中处理。第4条相关文件和记录4.1《电气管理工作制度》。4.2《设备设施维保记录表》。附件2：变配电设备设施巡视作业规程第1条目的和范围配电站为路KV供电的配电站，计有KV电压等级，变比为：KV/KV，容量为KVA（干式）变压器台。保证上述变电机房供配电等设备正常运行。第2条职责维保人员负责执行本规程。第3条维保人员工作程序3.1上岗前的准备：（1）维保人员应安合同约定定期定时到岗。（2）维保人员上岗必须穿戴好劳动防护用品。（3）查阅上一班的运行记录若有疑问向领班了解情况，各项记录无疑义后签名确认。3.2在岗的巡视要求：（1）巡视变压器运行的声音、温度和电压。（2）巡视各支路的电流、信号装置。（3）巡视各种安全用品是否按规定摆放。（4）巡视各种消防器材是否完好，并按规定放置。（5）巡视环境卫生和通风情况。（6）巡视变配电室的门窗关闭情况。（7）巡视是否有小动物活动的迹象。（8）巡视中发现问题，要及时处理并记录于运行记录中的备注栏内。（9）当值班维保人员每一次巡视，要求将巡视情况记录于《变配电系统运行记录表》上。（10）维修后应将固体废弃物及有毒有害固体废弃物按规定送至垃圾房集中处理。（11）遇突发事件操作程序按《突发事件处理手册》进行处理。配电柜买卖合同买方：（下称甲方）卖方：（下称乙方）地址：________地址：________电话：________电话：________传真：________传真：________甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：第一条名称、规格和质量1.名称：_____2.规格：____（应注明产品的牌号或商标）。3.质量，按下列第____项执行：（1）按照标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式，附件略）。（3）按双方商定要求执行，具体为：____（应具体约定产品质量要求）。（4）售后一年内，若该产品无人为或自然不可抗力损坏，对该产品进行保修。第二条数量和计量单位、计量方法1.数量：______。2.计量单位和方法：___。3.合理的损耗安实际铺装量计算损耗由购买方承担。第三条包装方式和包装品的处理________________。第四条交货方式1.交货时间：___；2.交货地点：__；3.运输方式：__；第五条损失风险如果约定乙方送货的，货物在送达交货地点前的损失风险由乙方承担，其后的损失风险由甲方承担。第六条价格与货款支付1.单价：________；总价：_（大写）。2.货款支付：货款的支付时间：____；货款的支付方式：_______；运杂费和其他费用的支付时间及方式________：。3.预付货款：___该预付款视为定金，按产品总付款的30%预付。甲方在合同生效期间，乙方无重大过失解除合同的，不得要求乙方返还定金，并按以下第八条赔偿乙方损失。第七条提出异议的时间和方法1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。第八条甲方违约责任1.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。2.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。3.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。4.其他约定：_______________。第九条乙方的违约责任1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款____%的违约金。2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。5.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。6.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；但合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。第十条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面或口头告知另一方，并应在不可抗力事件结束后____日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十一条其他事项1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。3.合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。第十二条争议的处理本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。第十三条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十四条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十五条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章或者手印之日起生效。本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力；合同副本一式____份，送____各留存一份。甲方（盖章或手印）：_____________乙方（盖章或手印）：___________________代表（签字）：________________________代表（签字）：________________________甲方代表人身份证号：___________________乙方代表身份证号：_______________________年____月____日____年____月____日',)