专业评估报告与委托合同模板指南

('三一文库（www.31doc.com）/合同范文评估报告委托合同模板评估报告委托合同模板合同编号：20XX-0003编制煤矿节能评估报告委托合同设计证书等级:工程咨询单位资质证书（丙级）发包人:XXXXXXXXXSXXXX煤业有限公司设计人:签订日期:20XX年XX月XX日发包人:XXXXXXXXXXXXXX煤业有限公司设计人:XXXXXXXXXXXX发包人委托编制人承担XXXXXXXXXXXXX煤业有限公司“煤矿节能评估”的可研报告，工程地点为山西汾阳。经双方协商一致,签订本合同,共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《工程》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3编制人采用的主要技术标准是：《；第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断:3.1合同书3.2发包人要求及委托书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及编制内容（根据行业特点填写）4.1编制人提供的可研报告涉及如下编制内容：4.1.1项目概述4.1.2电力系统供电现状及负荷预测4.1.3110kV变电站(含给正升、龙山35kV及10kV出线)供电方案研究4.1.4潮流计算分析4.1.5短路电流计算4.1.6110千伏变电站的一次系统及二次系统4.1.735千伏变电站的一次系统及二次系统4.1.810千伏变电站的一次系统及二次系统4.1.9投资估算4.1.10结论及建议4.1.11方案的评审通过所涉及的内容4.2发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间4.2.1设计委托书原件；4.2.2有关部门的文件、征询及批复的复印件；4.2.3所选用设备的技术参数及外形参数；4.2.4设计人编制可研所需的其他资料及发包人可提供的参考资料；第五条编制人向发包人交付的批复文件、份数、地点及时间本合同签订后，编制人在45天内完成全部可研编制及审批工作；45天内完成方案的评审工作，并按照发包人要求的时间、地点，提供一式三至六份的节能评估报告和山西省煤炭工业厅及山西省经济和信息化局等相关部门评审通过的批复文件或相关证书。第六条费用双方商定，本可研的编制费（含评审费、XX税）为肆拾万（￥400000）元整。第七条支付方式7.1编制人在签订本合同，完成全部可研编制工作及批复文件后，发包人按本合同约定，支付编制人编制费400000元整。7.2双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向编制人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求编制人违反国家有关标准进行编制。9.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，编制人按本合同第六条规定的交付批复文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，编制人有权重新确定提交批复文件的时间。9.1.3编制报告中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人协助解决。9.2编制人责任9.2.1编制人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行编制，按本合同第五条规定的内容，时间及份数向发包人交付批复文件。9.2.2由于编制人原因，延误了批复文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收编制费的百分之三。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁本合同在履行过程中发生的争议，由双发当事人协商解决，协商不成的，以仲裁方式解决。仲裁地点：山西省汾阳市仲裁机构：XXXX市仲裁委员会第十二条合同生效及其它12.1发包人要求编制人派专人常期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。12.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.3本合同双方签字盖章即生效，一式捌份，发包人陸份，设计人贰份。12.4双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.5未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人编制人名称（公章）：XXXXXXXXXXXXX煤业有限公司名称（公章）：XXXXXXXXXXX有限公司地址:XXXXXXXXXXXXX地址：XXXXXXXXXX法人代表（签字）：法人代表（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：XXXXXXXXX电话：XXXXXXX传真：XXXXXXXXX传真：XXXXXXXXX开户行：建设银行XXX市支行开户行：民生银行XXXX三墙路支行帐号：XXXXXXXXXX帐号：XXXXXXXXXXX税务号：税务号：邮编：XXXXXXXX邮编：XXXXXXXX',)