海南省建设工程设计合同：工程设计，共18页(doc17)

('Gf-2000-0209建设工程设计(shèjì)合同（一）（民用(mínyòng)建设工程设计合同）工程名称：工程地点：合同编号：（由设计(shèjì)人编填）设计证书(zhèngshū)等级：发包人：设计人：签订日期：海南省建设厅海南省工商行政管理局印刷1发包人：设计(shèjì)人：发包人委托设计(shèjì)人承担工程设计，经双方(shuāngfāng)协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件(wénjiàn)签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理(guǎnlǐ)规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。2序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%估算设计费（元）层数建筑面积(㎡)方案初步设计施工图3第三条发包人应向设计(shèjì)人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜4第四条设计人应向发包人交付(jiāofù)的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计(shèjì)收费估算为元人民币。设计费支付(zhīfù)进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件）第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费第四次付费5第五次付费说明(shuōmíng)：1、提交(tíjiāo)各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、在提交(tíjiāo)最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3、实际(shíjì)设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际(shíjì)设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4、本合同履行(lǚxíng)后，定金抵作设计费。第六条双方(shuāngfāng)责任6.1发包人责任(zérèn)：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。6发包人提交上述(shàngshù)资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件(wénjiàn)时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致(yǐzhì)造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人均为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准(biāozhǔn)，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入(tóurù)的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场(xiànchǎng)处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人员同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三(dìsān)人转让或用于本合同外的项7目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计(shèjì)人责任：6.2.1设计(shèjì)人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用(cǎiyòng)的主要技术标准是：6.2.3设计人合理使用(shǐyòng)年限为年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定(guīdìng)的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限(shíxiàn)交付设计8资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露(xièlòu)、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7．1在合同履行期间，发包人要求终止(zhōngzhǐ)或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7．2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间(shíjiān)向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级(shàngjí)或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7．1条规定(guīdìng)支付设计费。97．3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小(dàxiǎo)向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的％。7．4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付(jiāofù)时间，每延误一天，应减收该项目(xiàngmù)应收设计费的千分之二。7．5合同(hétong)生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还(fǎnhái)定金第八条其他(qítā)8．1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8．2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交10付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。8．3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得(bude)指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8．4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担(chéngdān)有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8．5发包人委托(wěituō)设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行(lìnɡxínɡ)支付费用。118．6由于不可抗力(bùkěkànglì)因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8．7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决(jiějué)。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双——方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同(hétong)中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8．8本合同一式一份(yīfèn)，发包人一份，设计人一份。8．9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付(zhīfù)定金后生效。8．10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地12工商行政管理部门申请(shēnqǐng)鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8．11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真(chuánzhēn)、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8．12其它(qítā)约定事项:发包人名称(míngchēng):设计人名称:(盖章(ɡàizhānɡ))(盖章)法定代表人:(签字(qiānzì))法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:邮政编码:邮政编码:13电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:内容总结（1）1.3建设工程批准文件14',)