工程施工作业借款及劳务合同模板精选（首篇）

('第1页共11页工程施工借款合同范本与工程施工劳务合同范本(一)工程施工借款合同范本合同编号：___贷款方：___借款方：___根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方___发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条借款用途___.第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）___元。预计用款为__年__元；__年__元；__年__元；__年__元；__年__元；__年__元。第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为__%.借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率___%.第四条借款期限借款方保证从__年__月起至__年__月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为__年__元；__年__元；__年第2页共11页__元；__年__元；__年__元；__年__元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方罚息计算相同。第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《___合同法》的第3页共11页有关规定办理。第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。借款方：___（盖章）贷款方：___（盖章）负责人：___（盖章）负责人：___（盖章）地址：___（盖章）地址：___（盖章）签约日期：___签约地点：___工程施工劳务合同范本(一)发包人：承包人：根据《___合同法》、《___建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况工作内容：工程名称：工程范围：第二条作业人员：第三条合同工期风险提示：明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬，劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变，在履行工程合同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。开工日期___年___月___日，完工日期___年___月___日，工期为___天。第四条合同价款1、合同价款为：___元（人民币），大写：___元。2、合同价款的确定原则（在确认的方式前划"√"）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（）本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。（）以___年施工预算或___施工概算定额为依据。（）定额工以外发生的零星用工单价___元/工日。（以实际发生书面签证资料为准）第五条合同价款的结算和支付1、结算、决算资料：（1）发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。（2）承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。（3）有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。2、合同价款的结算和决算：（1）发包人应于每月___日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。（2）工程交工后___日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后___日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。3、合同价款的支付：（1）合同价款分期支付：在___年___月___日付款___元，在___年___月___日付款___元。第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准___施工。2、重大伤亡及其他安全事故处理：（1）发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力___抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。（2）按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第七条工程质量、验收与保修风险提示：工程质量未符合标准的归责因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付相应的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及___施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图___施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后___日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。第八条工期延误1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。2、承包人应在上述情况发生后___日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于___日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。3、非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定。第九条文明施工1、发包人、承包人应严格执行___市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。第十条材料机具供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责任承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（___米内）。2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。第十一条发包人的权利及义务1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的___与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2、负责于___年___月___日提供施工图纸___套，提供必要技术资料和办理施工洽商。3、负责___施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。第十二条承包人的权利和义务1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真___，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于___周岁，不得超过___周岁。2、承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及___号码），作为本合同附件。3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。第十三条违约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。1、发包人违约责任：（1）由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。（2）由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。（3）发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。2、承包人违约责任：（1）因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在___日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。（2）承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。（3）因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向___人民法院起诉。第十五条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示___明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十六条本合同正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份，备案留存一份，副本___份。发包人：___年___月___日承包人：___年___月___日',)