第三方对发包人的借款协议

('借款合同甲方（出借方）名称：统一社会信用代码：乙方（借款方）名称：统一社会信用代码：甲乙双方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，就甲方向乙方提供借款事宜，签订本合同以共同遵守。第一部分借款安排1.借款用途1.1.甲方向乙方提供借款用于以下工程的施工建设。指定工程概况如下：工程名称：工程地点：工程价款：工期：1.2.乙方应与承包人有限责任公司签订工程施工承包合同（以下简称“施工合同”），并承担合同约定的权利与义务。如并非由该承包人承包，则甲方有权解除本合同，不再提供借款。1.3.甲方对资金的使用情况具有知情权，乙方应将与承包人签订的施工合同、工程款发票、结算资料、付款申请等相关资料复印件提交甲方留存。1.4.甲方不对乙方与承包人签订的施工合同承担任何责任。不承担因乙方未依约支付工程款导致的承包人的索赔及相关违约责任。2.借款金额第1页/共6页甲方向乙方提供借款金额：人民币（大写）元（￥元），原则上不超过工程总造价。实际提供借款金额与约定不一致的，以实际提供借款金额为准。3.付款安排3.1.甲方直接代乙方向施工合同中的承包人支付工程款。3.1.1.承包人收款账号：户名：账号：开户行：3.1.2.甲方通过上述方式付款，即视为已经向乙方支付并提供了借款。3.2.付款时间首笔借款：乙方与承包人施工合同签订后5个工作日内，支付施工合同总价款的30%；后期借款：其后按照施工合同约定的付款节点，支付相应阶段的工程进度款；竣工验收合格，全部结算完毕后支付除应扣留质保金外的剩余全部尾款。第二部分还款安排4.借款期限4.1.正常借款期限自甲方实际提供借款之日起，至工程竣工结算完毕满1个月止，但借款期限最长不超过12个月。4.2.提前到期出现下列情形之一时，借款期限视为立即到期，乙方应立即向甲方归还借款：4.2.1.乙方未按本合同约定用途使用借款。4.2.2.乙方与承包人的施工合同未签订、解除或未履行。4.2.3.乙方违约解除合同或因乙方违约导致甲方解除本合同的。5.借款利率第2页/共6页5.1.正常借款利率如未出现提前到期情形，乙方正常归还借款的，乙方无需支付利息；但在逾期还款时乙方应承担违约责任。5.2.特别利率5.2.1.如出现提前到期情形，则乙方应按特别利率自甲方提供借款之日起至实际还款之日计算利息。5.2.2.特别利率按下列方式浮动：5.2.2.1.浮动周期：3个月为一个浮动周期。5.2.2.2.浮动方式：实际提供借款之日为第一个浮动周期的定价日，以后每一浮动周期的第一日为该浮动周期的定价日，以定价日对应的参照利率作为该浮动周期内的借款利率。5.2.2.3.参照利率：按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的2倍计算。6.还款方式6.1.本合同项下借款本金与利息（如有）采用一次性还本付息方式归还，即到期时一次性偿还全部本金与利息。6.2.如出现提前到期情形，则乙方应在甲方通知后5日内一次性付清全部本金和利息。6.3.甲方指定收款账户：账号：户名：开户行：6.4.甲方依本合同和相应担保合同所获得的用以清偿债务的款项，按照先清偿实现债权和担保权利的费用，再清偿违约金、赔偿金，之后清偿利息，最后清偿本金的顺序进行清偿。第三部分其他约定第3页/共6页7.乙方其他权利义务7.1.乙方陈述与保证7.1.1.乙方是完全民事行为能力人，具备所有必要的权利能力和行为能力，能以自身名义履行本合同的义务并承担相应责任。7.1.2.乙方签署和履行本合同是乙方真实的意思表示，不存在任何法律上的瑕疵。7.1.3.乙方在签署和履行本合同过程中向甲方提供的全部文件、资料及信息是真实、准确、完整和有效的，未向甲方隐瞒可能影响其还款能力的任何信息。7.2.乙方应当按本合同约定的用途使用借款，不得将本合同项下的借款挪作他用。7.3.乙方应承担本合同项下所有费用支出，包括但不限于公证费、鉴定费、评估费、登记费、保险费等。8.违约责任8.1.乙方逾期仍未还款的，应以逾期清偿本金和利息（如有）之和作为本金，按全国银行间同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的4倍计算逾期违约金，直至乙方实际归还之日为止。8.2.乙方未按时足额还款的，除应按约定支付本金、利息、违约金以外，还应当额外承担甲方为实现债权而支付的所有费用，该费用包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、公证费和所有其他应付合理费用。9.合同联系方式9.1.为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：（1）甲方联系方式联系人：地址：手机：微信：第4页/共6页电子邮箱：（2）乙方联系方式联系人：地址：手机：微信：电子邮箱：9.2.通过电子邮箱及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达。9.3.通过快递等方式送达时，对方签收之日视为有效送达；对方拒收或退回的，视为签收。9.4.上述联系方式同时作为有效司法送达地址。9.5.一方变更联系方式，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。9.6.本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。10.争议解决因本合同以及本合同项下订单/附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，均提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对合同各方均有约束力。11.附则11.1.本合同一式二份，合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。11.2.本合同未尽事宜，双方应另行协商并签订补充协议。11.3.本合同经各方签名或盖章后生效。（以下无合同正文）签订时间：年月日甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：第5页/共6页乙方（盖章）：法定代表人或授权代表：第6页/共6页',)