光伏项目EPC总承包合同模板：一站式光伏电站建设合作协议
本作品内容为光伏电站EPC总承包合同模板，格式为 doc ，大小 347688 KB ，页数为 70页
('.WORD完美格式.合同协议书本总承包合同〔以下简称本合同〕由招标人或其下属项目公司〔以下简称"业主"〕与中标人〔以下简称"承包商"〕于_______年_______月_______日在_______签署。鉴于业主拟建造XX县天华新能源电力XX50MWp光伏项目工程总承包工程,并于年月日发出中标通知书,接受了承包商对工程设备采购〔除电池组件外〕和工程施工的投标,为此,双方以人民币_______元的合同价格达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与招标文件中提到的合同格式项下"通用条款"和合同文。件中相应术语的含义相同。2、下列文件应作为本合同的组成部分并有效构成正式合同的全部条款：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书与其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规X与有关技术文件（7）设计文件、资料和图纸（8）构成合同组成部分的其他文件。合同组成文件应互为补充和解释,如有不清楚或互相矛盾之处,以所列顺序在前的为准,同一顺序的则以时间在后的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时,双方应从合同目的实现的角度协商解决,但不应对工程实施造成不利影响。经协商后双方无法达成一致意见的,可按合同条件的规定提请争议解决。3、承包人承诺,保证按合同规定进行工程的实施并履行全部合同义务。4、发包人承诺,保证按合同规定的方式和时间向承包人支付合同价款并履行合同规定的其他义务。5、发包人和承包人双方同意,本合同表达了双方所有的协议、谅解、承诺和契约,并同意本合同汇集、结合和取代了所有以往的协商、谅解与协议,双方还同意除了在本合同中有特别规定或用除书面阐明并与本合同规定履行了相同手续者外,任何关于合同的修改.或变动均为无效或对双方不具约束力。6、本合同在双方代表签字并加盖公章后生效。业主〔公章〕:承包商〔公章〕:法定代表人法定代表人或授权代表:或授权代表:地址:地址:开户银行:开户银行:账号:账号:::::邮政编码:邮政编码:通用条款第1条一般规定定义与解释通用条款,指根据法律、行政法规的规定,合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款,由本文件第1条至第20条组成。专用条款,指根据工程总承包项目的实际,对通用条款进行补充、修改和完善,并同意共同遵守的条款。工程总承包,指承包人受发包人委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购〔电池组件除外〕、施工〔含竣工验收〕、试运行等实行全过程的工程承包。发包人,指在合同协议书中约定的,被称为发包人的当事人,包括其合法继承人和经许可的受让人。承包人,指在合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人,包括其合法继承人。分包人,指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的,并具有相应资格的法人或其他组织。发包人代表,指发包人指定的履行本合同的代表。监理人,指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。工程总监,指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。项目经理,指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。永久性工程,指承包人根据合同约定,进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和〔或〕试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。单项工程,指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元,是永久性工程的组成部分。临时性工程,指为实施、完成永久性工程与修补任何质量缺陷,在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物,不构成永久性工程实体的工程。现场或场地,指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。项目基础资料,指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告〔选厂报告、2/70.资源报告、勘察报告〕、资料〔气象、水文、地质〕、协议〔燃料、水、电、气、运输〕和有关数据等,设计所须的基础资料。现场障碍资料,指发包人为承包人进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。设计阶段,指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。工程物资,设计文件规定的并构成永久性工程实体的设备、材料和部件,与竣工后试验所需的材料等。施工,指承包人把设计文件转化为工程的过程,包括土建、安装和竣工试验等作业。竣工试验,指工程的土建、安装完工后,工程或〔和〕单项工程被业主接收前由承包人负责进行的试验。施工竣工,指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装,并通过竣工试验。工程接收,指工程或〔和〕单项工程通过竣工试验后,为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备,由承包人与发包人进行工程交接,并由发包人颁发接收证书的过程。竣工后试验,指工程被发包人接收后,按合同约定由发包人自行组织的试验、或在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验。试运行考核,指根据合同约定,在工程完成竣工试验后,由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。考核验收证书,指试运行考核的全部试验完成并被验收后,由发包人签发的验收证书。工程竣工验收,指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复,并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料,由发包人组织的工程结算与验收。项目进度计划,指自合同生效之日起,按合同约定的工程全部实施阶段〔包括：设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核各阶段的〕或合同约定的若干实施阶段的时间计划安排。施工开工日期,指合同协议书中约定的,承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。竣工日期,指合同协议书中约定的,由承包人完成工程施工〔含竣工试验〕的绝对日期或相对日期,包括按合同约定的任何延长日期。变更,指发包人书面通知或书面批准的,对工程所作的任何更改。合同价格,指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购〔电池组件除外〕、施工〔含竣工验收〕、试运行等工作的价款。合同价格调整,指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。合同总价,指合同书确定的合同价格。预付款,是指根据合同约定,由发包人预先支付给承包人的款项。工程进度款,指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件,分期向承包人支付的设计、采购和施工的进度款,与竣工后试验的服务费等款项。工程质量保修责任书,指依据有关质量保修的法律规定,发包人与承包人签订的质量保修责任书。书面形式,指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、、电子数据交换和电子。违约责任,指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。不可抗力,指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。并网发电,指工程电气设备安装和调试,经验收具备发电送电能力和通过电网公司发电前期、中期验收,并取得XX电监局主管部门批准的并网发电许可证,成功将电站所发电量接入输送至电网,最终通过电网公司电力监督站验收和取得电监局发电业务许可证。根据本合同工程的特点,补充约定的其他定义。条款标题不能作为合同解释的依据。1.1合同文件1.1.1合同文件的组成。合同文件相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成3/70.本合同的文件与优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书与其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规X与有关技术文件（7）设计文件、资料和图纸〔8〕构成合同组成部分的其他文件。双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、、电子、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。1.1.2当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致,并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时,在不影响工程正常进行的情况下,由当事人协商解决,也可采纳监理人的解释。当事人经协商未能达成一致或不接受监理人的解释的,根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。1.1.3合同中的条款标题仅为阅读方便,不作为对合同条款进行解释的依据。1.1.4本合同中所使用的"日"、"月"、"年"均指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件,则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日为该期间届满之日的当日。"工作日"指除中国法定节假日之外的其他公历日。1.2语言文字合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种与以上语言时,汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。在少数民族地区,当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。1.3适用法律本合同适用中华人民XX国的法律。需要明示的具体适用法律的名称在专用条款中约定。1.4标准、规X1.4.1适用于本工程的国家标准规X、或〔和〕行业标准规X、或〔和〕工程所在地方的标准规X、或〔和〕企业标准规X的名称〔或编号〕,在专用条款中约定。1.4.2发包人使用国外标准、规X的,负责提供原文版本和中文译本,并在专用条款中约定提供的标准、规X的名称、份数和时间。1.4.3没有相应成文规定的标准、规X时,由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求,承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法,经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的,或须对施工人员进行特殊培训的,另行签订协议作为本合同附件,其费用由发包人承担。1.4.4遵守合同约定的标准规X进行设计、采购、加工和施工,任何一方不得改变国家4/70.强制性标准规X的规定。1.4.5发包人有权按照合同和适用法律规定的标准规X,对承包人的设计优化、实施提出安全、质量、环境保护和职业健康方面的建议、修改和变更。1.5发包人遵守法律1.5.1在履行合同期间,国家法律、行政法规规定由发包人办理并取得立项、城市规划、区域规划批文、土地使用许可、开工批准或施工许可证、工程质量监督手续,与其他许可、执照、证件、批件等,发包人负责协调与有关部门和单位的关系。因此造成承包人的开工延误、暂停、费用增加、进度延误时,发包人按承包人实际增加的合理费用给予赔偿,竣工日期相应顺延。1.5.2承包人在履行合同期间遵守适用法律、行政法规、或行业规定进行设计、采购、加工、施工、竣工试验和竣工后试验,并承担质量保修责任。承包人须办理履行合同所需的由承包人办理的各种许可、执照、批文和手续等,保证发包人免受因此造成的损失。并因此给发包人造成损失的,承包人按发包人的实际增加的合理费用给予赔偿。竣工日期延误,由承包人负责。1.5.3承包人按时向所雇佣人员发放工资,为其办理人身保险,并缴纳相关税费。1.6XX事项当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有XX责任,未经同意,不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的,承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息,另一方须予以提供。当事人认为必要时,可签订XX协议,作为合同附件。第2条发包人2.1发包人的义务和权利2.1.1负责办理项目的审批、核准或备案手续,使项目具备法律规定的开工条件。2.1.2履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。2.1.3有权根据合同约定,与国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性规定,对承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更。2.1.4有权根据合同约定,对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害,提出赔偿。2.1.5发包人认为必要时,有权发出书面形式的暂停通知。该类暂停给承包人造成的费用增加时,由发包人承担。或造成工程关键路径延误的,竣工日期相应延长。2.1.6发包人有权参与承包人设备招标文件的编制和审定。2.1.7履行合同中约定的其他权利和义务。2.2发包人代表发包人委派的代表,行使发包人委托的权利,履行发包人义务。发包人代表依据本合同并在其授权X围内履行其职责。发包人代表根据合同约定的向承包人发出的通知,以书面形式由其本人签字后送交项目经理。发包人代表的XX、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时,将新任代表的XX、职务、职权和任命时间在其到任的前15天,以书面形式通知承包人。5/70.2.3监理人2.3.1发包人对工程实行监理的,监理人的名称、工程总监、监理X围、内容、职权和权限在专用条款中写明。2.3.2监理人按发包人委托监理的X围、内容、职权和权限,代表发包人对承包人实施监督。监理人向承包人发出的通知,以书面形式由工程总监签字后送交项目经理。2.3.3工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时,由发包人予以协调并明确,并以书面形式通知承包人。2.3.4除专用条款有明确约定或经发包人同意外,工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。2.3.5发包人更换工程总监时,提前15天以书面形式通知承包人,并将替换者的XX、职务、职权、权限和任命时间通知承包人。2.4安全保证2.4.1发包人要求承包人负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物与坟墓等的安全保护工作,维护现场周围的正常秩序,并承担相关费用。2.4.2发包人有权对承包人负责工程现场临近正在使用、生产或运行的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等,要设置隔离设施,竖立禁止入内、禁止动火的明显标志进行监督。因承包人的原因给发包人造成的损失和伤害,由承包人负责。2.4.3本合同未作约定,而在工程主体结构或工程主要装置完成后,发包人要求进行涉与建筑主体与承重结构变动、或涉与重大工艺变化的装修工程时,双方另行签订委托合同,作为本合同附件,由承包人提出设计方案,方能施工。发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同,由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案与施工的,由此造成的损失、损害由发包人负责。2.4.4发包人、发包人代表、雇员、监理人与其委托的其他人员,遵守7.8款健康、安全和环境的相关约定。2.5保安责任2.5.1发包人负责与工程当地有关治安部门的联系、沟通和协调,并承担相关费用。发包人有权对承包人的保安工作实行归口领导。2.5.2发包人与承包人商定工程实施阶段与区域的保安责任划分,并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度,作为合同附件。2.5.3承包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程,由承包人承担相关保安工作,与因此产生的费用、损害和责任。第3条承包人3.1承包人的义务和权利3.1.1按照合同约定的标准、规X、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期,来完成设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验是承包人的义务。3.1.2承包人有义务按合同约定,自费修复因承包人原因引起的文件、设备、材料、部件、施工、竣工试验和竣工后试验存在的缺陷。6/70.3.1.3承包人有义务按合同约定和发包人的要求,提交相关报表。报表的类别、内容、提交时间,在专用条款中约定。3.1.4发包人通知暂停的,承包人有权根据2.1.5款的约定提出费用增加和〔或〕竣工日期延长。3.1.5对因发包人原因给承包人带来的任何损失、损害或造成工程关键路径延误的,承包人有权要求赔偿或〔和〕延长竣工日期。3.2项目经理3.2.1项目经理经授权并代表承包人负责履行本合同。项目经理的XX、职责和权限在专用条款中约定。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理需离开项目现场须事先取得发包人同意,并指定一名有经验的人员临时代行其职责。承包人违反上述约定的,按照本专用条款的约定,承担违约责任。3.2.2项目经理按合同约定的项目进度计划,并按发包人代表或〔和〕工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下,且无法与发包人代表或〔和〕工程总监取得联系时,项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全,但须在事后48小时内向发包人代表或〔和〕工程总监送交书面报告。3.2.3承包人需更换项目经理时,提前15天以书面形式通知发包人,并征得发包人的同意。继任的项目经理须继续履行第款约定的职责和权限。承包人未经发包人同意擅自更换项目经理的,按3.2.1款专用条款的约定,承担违约责任。3.2.4发包人有权以书面形式通知更换其认为不称职的项目经理,承包人在接到更换通知后的15日内向发包人提出书面的改进报告。此后,发包人仍以书面形式通知更换时,承包人在接到第二次更换通知后的30日内更换,并将新任命的项目经理的XX、简历以书面形式通知发包人。新任的项目经理继续履行第款约定的权限。3.3工程质量保证3.3.1质量保证体系。承包人质量保证体系认证证书,在合同实施过程中保持持续有效,并建立本合同项下的质量保证体系。3.3.2实施过程的质量保证。承包人按合同约定的质量标准规X,确保设计、采购〔电池组件除外〕、加工制造、施工、竣工试验、竣工后试验和考核验收的质量。并遵照国家有关质量保修责任的规定,对工程进行保修。3.4安全保证3.4.1工程安全性能。承包人按合同约定,并遵照建设工程设计管理条例、建设工程质量管理条例与有关安全生产的法律规定,进行设计、采购、施工、竣工试验,保证工程的安全性能。3.4.2现场安全施工和环境安全。承包人遵守7.8款健康、安全和环境的约定。3.5职业健康和环境保护保证3.5.1工程设计。承包人按合同约定,并遵照建设工程勘察设计管理条例、建设工程环境保护条例与相关的法律规定进行工程的环境保护设计与职业健康保护设计,保证工程符合环境保护和职业健康的法律规定。3.5.2现场职业健康和环境保护。承包人遵守7.8款健康、安全和环境的约定。3.6进度保证7/70.承包人按4.1款约定的项目进度计划,合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验需要的各类资源,采用有效的实施方法和组织方法,保证项目进度计划的实现。3.7现场保安承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或〔和〕工程之前的现场保安责任〔含承包人的预制加工场地、办公与生活营区〕。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度,提交给发包人。3.8分包3.8.1分包约定。主要工程〔如设备安装工程〕不允许分包。3.8.2承包人分包工程必须经发包人批准,承包人可在工程开工前提交工程分包清单,发包人在接到分包清单后的7日内,予以确认。3.8.3分包人资质。符合国家法律规定的企业资质等级的分包人,方能选择为分包人。3.8.4承包人不得以肢解的方式将承包的全部工程对外分包,也不得将承包的工程全部转包。3.8.5分包人不得将其分包的施工和货物采购对外转包,分包人不得再分包〔采购分包中的整装单元设备,电气仪表的成套设备除外〕。3.8.6对分包人的付款。承包人应按分包合同约定,按时支付分包人进度款。未经承包人同意,发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。3.8.7承包人对分包人负责。因分包人的任何违约行为、管理不善、疏忽或其他过错导致工程质量出现缺陷,给发包人造成损失或导致竣工日期延误的,承包人对分包人负责,承包人和分包人就分包工程对发包人承担连带责任。第4条进度计划、延误和暂停4.1项目进度计划4.1.1项目进度计划。承包人编制的项目进度计划,其中施工期限须符合合同协议书的约定。经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。承包人提交项目进度计划的份数和时间在专用条款约定。4.1.2自费赶上项目进度计划。承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时,承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施,赶上项目进度计划。4.1.3项目进度计划的调整。出现下列情况,竣工日期相应顺延,并对项目进度计划进行调整：根据4.2.2款的约定,因业主原因,导致某个设计阶段审核会议时间的延误。4.1.4合同实施过程中如设计、采购、施工、竣工试验等实际进度要求与合同承诺不符或相差较远时,发包人有权要求承包人加快进度赶工期,如承包人不采取措施或措施不得力发包人可采取任何措施保证工程如期完工。4.2设计进度计划4.2.1设计进度计划。承包人的设计进度计划符合项目进度计划的时间安排,与采购、施工、和〔或〕竣工试验与竣工后试验的进度计划相衔接。8/70.4.2.2设计进度延误。因承包人的原因导致设计文件交付延误或质量问题,造成采购延误,停工、窝工损失和竣工日期延误,由承包人负责。因业主原因导致设计进度延误,给承包人造成采购延误、停工、窝工损失,由业主承担；造成关键路径延误的,竣工日期相应顺延。4.3采购进度计划4.3.1采购进度计划。承包人的采购进度计划符合项目进度计划的时间安排,并与设计、施工、和〔或〕竣工试验与竣工后试验的进度计划相衔接。4.3.2采购开始日期。在专用条款约定。4.3.3采购进度延误。因承包人的原因导致采购延误,造成的停工、窝工损失和竣工日期延误,由承包人负责。因发包人原因导致采购延误,给承包人造成的停工、窝工损失,由发包人承担；造成关键路径延误的,竣工日期相应顺延。4.4施工进度计划4.4.1施工进度计划。承包人在现场施工开工15天前提交一份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划符合项目进度计划的时间安排,并与设计、采购、竣工试验进度计划相衔接。发包人需承包人提交的关键单项工程或〔和〕关键分部分项工程施工进度计划的,在专用条款中约定。4.4.2施工开工日期延误。根据下列约定,确定竣工日期的延长：（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的,竣工日期相应顺延。（2）因承包人原因不能按时开工的,需说明正当理由,自费采取措施与早开工,竣工日期不予延长。（3）因不可抗力造成施工开工日期延误的,竣工日期相应顺延。4.4.3竣工日期1、承包X围包括竣工试验时,按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：（1）根据9.1款工程接收的专用条款中所约定的单项工程竣工日期,为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期,为工程的计划竣工日期；（2）单项工程中最后一项竣工试验通过的日期,为该单项工程的实际竣工日期；（3）工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期,为工程的实际竣工日期。2、承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求的施工预留部位、不影响发包人实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复,不影响竣工日期的确定。4.5误期赔偿因承包人原因,造成工程竣工日期延误的,由承包人承担误期赔偿。每日延误的赔偿金额,与按日累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、或竣工结算款、或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。4.6暂停4.6.1发包人的暂停。发包人可以书面形式通知承包人暂停工程实施中的任何工作。通知中列明暂停日期与预计暂停的期限。9/70.承包人因执行此项暂停而遭受的费用增加,或因复工而增加的合理费用,由发包人承担。因此造成工程关键路径延误的,竣工日期相应顺延。4.6.2因不可抗力造成的暂停。根据17.1款不可抗力发生的义务和17.2款不可抗力的后果的条款约定,安排各方的工作。4.6.3暂停时承包人的工作。当4.6.1款发包人的暂停和4.6.2款因不可抗力的暂停发生时,承包人立即停止现场的实施工作。并在暂停期间,根据合同约定,由承包人负责照料、保护、监管的人员、工程、物资与承包人的文件等。因承包人未能尽到照料、保护和监管责任,造成损坏、变质等,使发包人的费用增加,或〔和〕竣工日期的延误,由承包人负责。4.6.4承包人的复工要求。根据4.6.1款发包人通知的暂停,承包人有权在暂停的45天后通知要求复工。不能复工时,承包人有权根据13.2.5款调减部分工程的约定,以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过45天且暂停影响到整个工程,或发包人的暂停超过180天,或因不可抗力的暂停致使合同无法履行,承包人有权根据18.2款由承包人解除合同的约定,发出解除合同的通知。4.6.5发包人的复工。发包人发出复工通知后,发包人有权组织承包人对受暂停影响的工程、设备、材料、部件进行检查,承包人将检查结果与需要恢复、修复的内容和估算通知发包人,经发包人确认后,所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的,竣工日期相应延长。4.6.6因承包人原因的暂停。因承包人原因所造成的部分工程或工程的暂停,所发生的损失、损害、赔偿与竣工日期延误,由承包人负责。4.6.7工程暂停时的付款。发生发包人的暂停时,除已完的工程按合同约定付款外,发包人须赔偿因此给承包人造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等经济损失,并按下述约定进行永久性工程设备、材料和部件的付款：（1）承包人负责采购并构成工程实体的,但尚未能按采购进度款付款的设备、材料和部件,承包人将该款项单独列入14.6款按月工程进度申请付款或14.7款按付款计划表申请付款的报表中,发包人按14.8款的付款时间安排支付；（2）承包人负责采购并运抵现场的永久性工程设备、材料和部件,尚未验收付款的部分,双方需进行验收交接。对其中有缺陷的设备、材料和部件,承包人自费修复。修复合格并经发包人验收后,根据14.4.1款工程进度款的约定,支付其中的采购进度款。（3）发包人承担承包人为永久性工程订购的、尚未运抵现场的设备、材料和部件的相应款项。（4）发包人要求承包人对已订货的永久性工程设备、材料和部件进行退货时,其供应商、制造厂要求的补偿、赔偿等相关费用,由发包人承担。第5条技术与设计5.1生产工艺技术、建筑艺术造型5.1.1承包人提供的工艺技术或建筑艺术造型由承包人负责提供的生产工艺技术〔含专利技术、专有技术、工艺包〕或〔和〕建筑艺术造型〔含建筑设计〕时,承包人对所提供的工艺技术数据、工艺10/70.条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他资料、其他要求,或〔和〕建筑艺术造型与其结构设计负责。承包人对本专用条款约定的试运行考核保证值、或〔和〕使用功能保证的说明负责。该试运行考核保证值、或〔和〕使用功能保证的说明,作为款试运行考核的评价依据。根据工程特点,在专用条款中约定工程或〔和〕单项工程的试运行考核保证值、或使用功能保证的说明。5.1.2发包人提供的工艺技术或建筑艺术造型由发包人负责提供的生产工艺技术〔含专利技术、专有技术、工艺包〕或〔和〕建筑艺术造型时,发包人对所提供的工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他承包人的文件资料、发包人的要求,或〔和〕建筑艺术造型的要求负责。发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料进行的生产工艺设计或〔和〕建筑设计文件,并予以确认。在专用条款中约定工程或〔和〕单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明中各自承担的责任,作为款试运行考核和考核责任的评价依据。5.2操作维修人员的培训承包人负责发包人发包人的操作维修人员的培训。5.3知识产权本合同涉与到一方、或双方〔含一方或双方相关的专利商、独立建筑师〕的技术专利、建筑艺术造型、专有技术、著作权等知识产权的,签订有关知识产权与XX协议,作为本合同的附件。第6条工程物资6.1工程物资的提供6.1.1承包人提供的永久性工程的设备、材料和部件（1）承包人依据设计文件规定的技术参数、技术条件、功能要求和使用要求,负责组织永久性工程的设备、材料、部件的采购的〔包括备品备件、专用工具与厂商提交的技术文件〕、负责运抵现场,并对其质量检查结果和性能结果负责。由承包人负责提供的永久性工程的设备、材料和部件的类别、估算数量或〔和〕规格清单在专用条款中列出。（2）因承包人提供的设备、材料、部件〔包括建筑构件等〕不符合国家强制性标准规定所造成的质量缺陷,由承包人自费修复缺陷,因此造成进度延误的,竣工日期不予延长。（3）由承包人提供的竣工后试验的生产性材料,在专用条款中列出类别或〔和〕清单。6.1.2承包人对供应商的选择。依据3.8.1款约定的由承包人提交的并经发包人发包人批准的供应商的中,由招标选择相关采购物资的供货商或制造厂。承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和加工制造厂,特殊情况或只有唯一厂家的除外。6.1.3工程物资所有权。承包人提供的永久性工程设备、材料和部件,在承包人收到发包人发包人支付90%合同价款后,所有权转为发包人发包人所有。发包人在发包11/70.人发包人接收工程前,承包人有义务对工程设备、材料和部件进行保管、维护和保养,未经发包人发包人批准不得运出现场。6.2检验6.2.1工厂检验与报告（1）承包人遵守相关法律规定,负责承包人按照合同约定提供的永久性工程设备、材料、部件和备品备件,与竣工后试验物资的检查、检验、监测和试验,并向发包人提供相关报告。报告内容、报告期和提交份数,在专用条款中约定。（2）承包人邀请发包人参检时,在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之前,以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的5日内,以书面形式通知承包人参检或不参检。发包人参检时,在接到本款第〔1〕项承包人发出的报告后5日内通知承包人。（3）发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等,承包人负责办理进入相关厂家的许可,并提供方便。（4）发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检的,在接到承包人邀请函或报告后的5日内,以书面形式通知承包人,并写明受托单位与受托人员的名称、XX与授予的职权。（5）发包人与其委托人的参检,并不能解除承包人对其采购的工程设备、材料和部件的质量责任。6.2.2覆盖和包装的后果。承包人已在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知发包人参检,发包人依据约定日期提前或按时到达指定地点,但加工制造的设备、材料、部件〔包括竣工后试验的物资〕已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时,发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装,重新进行检查或检验或检测或试验与复原,承包人承担因此发生的费用。因此造成工程关键路径延误的,竣工日期不予延长。6.2.3未能按时参检。发包人未能按6.2.1款的约定时间参检,承包人可自行组织检查、检验、检测和试验,质检结果视为是真实的。发包人此后指令重新检查、检验、检测和试验,或增加试验细节或改变试验地点的,有权以变更指令通知承包人。经质检合格时,所发生的费用由发包人承担,造成工程关键路径延误的,竣工日期相应顺延；经质检不合格时,所发生的费用由承包人承担,竣工日期不予延长。6.2.4现场清点与检查承包人根据合同约定负责提供的永久性工程设备、材料和部件,在运抵现场前5天通知发包人。承包人〔包括承包人、或为承包人提供设备、材料和部件的供应商、或分包人〕与发包人〔包括发包人、或其代表、或其监理人〕按每批货物的提货单据清点箱件数量与外观检查,并根据装箱单清点箱内数量、出场合格证、图纸、文件资料与外观检查。经检查清点后,双方人员签署交接清单。经现场检查清点发现箱件短缺,箱件内的数量、图纸、资料短缺,或有外观缺陷的,承包人负责补齐、自费修复,缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误,由承包人负责。6.2.5质量监督部门与消防、环保等部门的参检。发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造厂、安装与试验过程的现场检查,其费用由承包人承担。发包人为此提供方便。造成工程关键路径延12/70.误的,竣工日期相应顺延。对参检中提出的修改、更换等意见,由承包方来承担增加的相关费用。因此造成工程关键路径延误的,责任方为承包人时,竣工日期不予延长。6.3进口工程物资和报关、清关6.3.1永久性工程设备、材料和部件的进口采购责任方,与招标询价方式,在专用条款中约定。采购责任方负责报关、清关,另一方有义务协助。6.3.2进口工程设备、材料和部件的报关、清关的延误,造成工程关键路径延误时,承包人负责进口采购的,竣工日期不予延长,增加的费用由承包人承担。6.4运输与超限物资运输工程超限物资〔超重、超长、超宽、超高〕的运输,由承包人负责,超限运输和特殊措施等全部费用,包含在中标合同价格内。因超限物资运输造成的费用增加,由承包人承担。造成工程关键路径延误时,竣工日期不予延长。6.5重新订货与后果6.5.1依据合同约定,由承包人负责提供的永久性工程设备、材料和部件存在缺陷时,经承包人修复仍不合格的,由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误,由承包人负责。6.6工程物资保管与剩余6.6.1工程物资保管。根据6.1.1款由承包人负责提供的工程物资的约定,并由承包人保管〔包含电池组件的保管〕,其工程物资的类别和估算数量在专用条款中约定。承包人按说明书的相关规定进行保管、维护、保养,防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。在专用条款约定承包人提交保管维护方案的时间,方案包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度,以与库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用,包含在中标合同价格内。6.6.2剩余工程物资的移交。承包人为永久性工程保管的物资,在竣工试验完成后,剩余的工程物资无偿移交给发包人〔除非专用条款另有约定〕。第7条施工7.1发包人的义务7.1.1提供项目可研、核准、批复涉与的技术文件。发包人以书面形式并按约定时间将技术文件包括图纸提交给承包人。发包人有义务与承包人在现场交验。承包人提供施工图图纸资的内容和时间在专用条款中约定。因发包人提供项目技术资料的延误,导致工程关键路径延误的,竣工日期相应顺延。7.1.2进场条件和进场日期。发包人根据承包人提交的临时占地资料,与承包人协商进场条件,确定进场日期。发包人完成用地、拆迁与补偿等工作,保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条款约定。7.1.3临时用水电。临时使用的水电等的类别、取费单价在专用条款中约定,由承包人负责办理和施工,承包人纳入报价。7.1.4办理开工等必要批准手续。13/70.7.1.5施工过程中须由发包人办理的批准。承包人在施工过程中,根据7.2.6款的约定,通知须由发包人办理的各项批准手续,由发包人申请办理。7.1.6提供施工障碍资料。发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其他设施的坐标位置。发包人根据5.2.1款第〔1〕项、第〔2〕项的约定,已经提供的不再提供。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料,依据13.2.3款施工变更的约定提交变更申请,发包人给予合理批准。7.1.7承包人新发现的施工障碍。发包人根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知,与有关单位联系、协调、处理施工场地周围与临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、构筑物以与地下文物、化石和坟墓等的保护工作,并承担相关费用。对于新发现的施工障碍,承包人可依据13.2.4款的约定提交施工变更申请,发包人给予合理批准。施工障碍导致工程关键路径延误的,竣工日期相应顺延。7.1.8发包人在收到承包人根据7.8款约定提交的"健康、安全、环境"管理计划后20日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议,承包人按照发包人合理建议自费整改。7.1.9发包人履行专用条款中约定的由发包人履行的其他义务。7.2承包人的义务7.2.1坐标复验和放线。承包人有义务在现场与发包人共同复验基准坐标资料〔含基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线〕。承包人按发包人提供的基准坐标资料,对工程、单项工程、施工部位放线,并对放线的准确性负责。承包人有义务提出并纠正发包人提供的基准坐标资料中的差错。7.2.2施工组织设计。承包人在施工开工15天前或约定的其他时间内,由发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向承包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求,承包人自费修改完善。总体施工组织设计提交的份数和时间,与需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的名称、份数和时间,在专用条款中约定。7.2.3提交临时占地资料。承包人按专用条款约定的时间向发包人提交,一、根据6.6.1款工程物资保管的约定,库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明；二、施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明；三、进入施工现场道路的入口坐标位置,按发包人要求铺设与城乡公共道路相连接的道路,列明走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间。四、因承包人未能按时提交上述资料,导致7.1.3款约定的进场日期延误的,由此增加的费用或〔和〕竣工日期延误,由承包人负责。7.2.4临时用水电等。承包人在开工日期30天前或约定的其他时间前,并按本专用条款中约定,提供的水电等临时使用的类别,向发包人提交施工〔含永久性工程物资保管〕所需的临时用水电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护,并依据7.1.4款专用条款中约定的单价交费〔除非另有约定〕。因承包人未能按约定时间提交上述资料,造成承包人的费用增加和竣工日期延误14/70.时,由承包人负责。7.2.5协助发包人办理开工等批准手续。承包人在工程开工15天前,通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续与其他许可、证件、批件等。发包人需要时,承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办并被承包人接受时,另行签订协议,作为本合同的附件。7.2.6施工过程中须办理的批准。承包人在施工过程中因临时增加场外临时用地,临时要求停水、停电、中断道路交通,爆破作业,或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的,应提前办理相关申请批准手续。因未能与时办理相关文件、资料和证件等,造成窝工、停工和竣工日期延误的,承包人承担相应损失。7.2.7提供施工障碍资料。承包人按合同约定,在每项地下或地上施工部位开工20天前,向发包人提交施工场地的具体X围与其坐标位置,发包人须对上述X围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其他设施的坐标位置〔不包括发包人根据5.2.1款第〔1〕项、第〔2〕项中已提供的现场障碍资料〕。对于发包人在合同约定时间之后提出的现场障碍资料,按照13.2.3款的施工变更的约定办理。发包人已提供上述相关资料,因承包人未能履行保护义务,造成的损失、损害和责任,由承包人负责。因此造成工程关键路径延误的,承包人按4.1.2款的约定,自费赶上。7.2.8新发现的施工障碍。承包人对在施工过程中新发现的场地周围与临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木,以与地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等,立即采取保护措施,与时通知发包人。新发现的施工障碍,按照13.2.3款的施工变更约定办理。7.2.9承包人有义务保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、周转材料与其他施工资源,满足实施工程的需求。7.2.10承包人有义务在施工前,向施工分包人和监理人说明施工方案文件的意图,解释施工方案文件,与时解决施工过程中出现的有关问题。7.2.11工程的保护与维护。承包人在开工之日至发包人接收工程或〔和〕单项工程之日,负责工程的保护、维护和保安责任,保证工程不因承包人的施工而受到任何损失、损害。7.2.12清理现场。承包人负责在施工过程中与完工后对现场进行清理、分类堆放,将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点。承包人不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场,或运到发包人指定的场地。7.2.13承包人有义务履行专用条款中约定的应由承包人履行的其他相关义务。7.3施工技术方法承包人的施工技术方法符合有关操作规程、安全规程与质量标准。发包人对关键施工技术方法确认时,在收到承包人提交的该方法后的5日内予以确认或提出建议,发包人的任何此类确认和建议,并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。7.4人力和机具资源7.4.1承包人按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间,向发包人提交施工人力资源计划一览表。施工人力资源计划符合施工进度计划的需要。并按专用条款15/70.约定的报表格式、内容、份数和报告期,向发包人提供实际进场的人力资源信息。承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力,导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时,发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数,在合理时间内调派人员进入现场。否则,发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的施工另行分包,因此发生的费用与延误的时间由承包人承担。7.4.2承包人按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间,向发包人提交主要施工机具资源计划一览表。施工机具资源计划符合施工进度计划的需要。并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期,向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具,导致实际施工进度落后于施工进度计划时,发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量,在合理时间内调派机具进入现场。否则,发包人有权责令承包人另行租赁机具,因此所发生的费用与延误的时间由承包人承担。7.5质量与检验7.5.1质量与检验（1）承包人与其分包人随时接受发包人、工程总监、行政主管部门、质量管理部门、安全管理部门、行业质量安全检查人员或发包人委派的第三方质量检查单位所进行的安全质量的监督和检查。承包人为此类监督、检查提供方便。（2）发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时,以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。（3）承包人遵守施工质量管理的有关规定,负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底,与消除事故隐患的责任。（4）承包人按照设计文件、施工标准的规定和合同约定,对永久性工程的设备、材料、部件〔包括建筑构配件〕进行检查、检验、检测和试验,不合格的不得使用。并有义务自费修复和更换不合格的设备、材料、部件,因此造成竣工日期延误的,由承包人负责。（5）承包人的施工符合合同约定的质量标准。质量标准的评定,以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位,承包人有义务自费修复、返工、或更换、或重置,因此造成竣工日期延误的由承包人负责。7.5.2质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方或承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部位、检查标准与验收的表格格式在专用条款中约定。按上述约定,经承包人一方检查合格的部位,报发包人或监理人备案。发包人和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。7.5.3通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的,按7.5.2款专用条款约定的质检部位和参检方,通知相关参检单位参加检查。参检方未能按时参加的,承包人将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人或〔和〕监理人签字,24小时后未能签字,视为质检结果已被发包人认可。此后3日内,承包人16/70.发出视为发包人或〔和〕监理人已确认该质检结果的通知。7.5.4质量检查的权利。发包人与其授权的监理人或第三方,在不妨碍承包人正常作业的情况下,具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人为此类质量检查活动提供便利。当其检查、检验、检测、试验的结果合格,承包人增加的费用或〔和〕工程关键路径延误时,按13条变更和调整合同价格的约定,作为一项变更。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷,有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担,使竣工日期延误时,不予延长。7.5.5重新进行质量检查。按7.5.3款的约定,经质量检查合格的工程部位,发包人有权在不影响工程正常施工的条件下,重新进行质量检查。其检查、检验、检测、试验的结果不合格时,因此发生的费用由承包人承担,造成工程关键路径延误的,竣工日期不予延长；其检查、检验、检测、试验的结果合格时,承包人增加的费用或〔和〕使竣工日期延误,按13条变更和调整合同价格的约定,作为一项变更。7.5.6因发包人代表或〔和〕监理人的指令失误,或其他非承包人原因发生的追加施工费用,由发包人承担。造成工程关键路径延误,竣工日期相应顺延。7.6隐蔽工程和中间验收7.6.1隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。7.6.2验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位,在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人或〔和〕监理人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,双方在验收记录上签字后,方可覆盖、进行紧后作业,编制并提交隐蔽工程竣工资料。发包人或〔和〕监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的,视为发包人或〔和〕监理人已经认可验收记录,承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人或〔和〕监理人验收不合格的,承包人需在发包人或〔和〕监理人限定的时间内修正,重新通知发包人或〔和〕监理人验收。7.6.3未能按时参加验收。发包人或〔和〕监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的,在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。未能按以上时间提出延期验收,又未能参加验收的,承包人可自行组织验收,其验收记录视为已被发包人、监理人认可。7.6.4再检验。发包人或〔和〕监理人在任何时间内,有权对已经验收的隐蔽工程要求重新检验,承包人按要求拆除覆盖、剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。经检验不合格时,由此发生的费用由承包人承担,使工程关键路径延误时,竣工日期不予延长；经检验合格时,承包人增加的费用、或工程关键路径的延误,按照13条变更和调整合同价格的约定,作为一项变更。7.7对施工质量结果的争议7.7.1对施工质量结果的争议,首先协商解决。经协商未达成一致意见的,委托双方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行鉴定。根据鉴定结果,责任方为承包人时,因此造成的费用增加或竣工日期延误,由承包人负责。7.7.2根据鉴定结果,合同双方均有责任时,根据各方的责任大小,协商分担发生的费用；17/70.因此造成工程关键路径延误时,商定对竣工日期的延长。当双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时,按16.3款争议和裁决的约定程序解决。7.8健康、安全、环境7.8.1健康、安全、环境管理（1）遵守有关健康、安全、环境的各项法律规定,是双方的义务。（2）健康、安全、环境管理实施计划。在现场开工前或约定的其他时间内,承包人将健康、安全、环境管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包括在合同价格中。发包人在收到该计划后15日内提出建议,并予以确认,承包人根据发包人的建议自费修正。该计划提交的份数和提交时间,在专用条款中约定。（3）在承包人实施健康、安全、环境管理实施计划的过程中,发包人需要在该计划之外采取特殊措施的,按13条变更和合同价格调整的约定,作为一项变更。（4）当事人确保其在现场的所有雇员与其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验,能够胜任健康、安全、环境管理工作。（5）当事人遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场卫生、安全和环保的法律规定,并按规定各自办理相关手续。（6）承包人为现场开工部分的工程建立健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等,为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟,造成费用增加或工程关键路径延误时,由承包人负责。（7）当事人配备专职工程师或管理人员,负责管理、监督、指导职工健康、安全保护和环境保护工作。承包人对其分包人负责。（8）承包人随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、工程总监的健康、安全、环境检查人员的监督和检查,并为此提供方便。7.8.2现场职业健康管理（1）承包人遵守适用的职业健康的法律规定和合同约定〔包括对雇用、健康、安全、福利等方面的规定〕,负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。（2）承包人遵守适用的劳动法规,保护其雇员的合法休假权等合法权益,并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。（3）承包人对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险与危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施,按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。（4）承包人在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人与其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具,进入该作业区域所造成的伤害,由发包人承担责任和费用。（5）承包人对有毒有害岗位进行防治检查,对不合格的防护设施、器具、搭设等与时整改,消除危害健康的隐患。（6）承包人采取卫生防疫措施,配备医务人员、急救设施,保持食堂的饮食卫生,保持住地与其周围的环境卫生,维护施工人员的健康。18/70.7.8.3现场安全管理（1）发包人、监理人对其在现场的人员进行安全教育,提供必要的个人安全用品,并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作与竣工试验或〔和〕竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人与其现场工作人员的原因,导致的人身伤害和财产损失,由发包人承担相关责任与所发生的费用。工程关键路径延误时,竣工日期给予顺延。因承包人原因,违反安全施工、安全操作、竣工试验或〔和〕竣工后试验的有关安全规定,导致的人身伤害和财产损失,工程关键路径延误时,由承包人承担。（2）各方人员须遵守有关禁止通行的须知,包括禁止进入工作场地以与临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定,所造成的伤害、损坏和损失,由未能遵守此项约定的一方负责。（3）承包人按合同约定负责现场的安全工作,包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。根据工程特点,在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施,并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计,包括维护安全、防X危险和预防火灾等措施。（4）承包人〔包括承包人的分包人、供应商与其运输单位〕对其现场内与进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等,采取防X措施使其免遭损坏,专用条款另有约定除外。因未按约定采取防X措施所造成的损坏或〔和〕竣工日期延误,由承包人负责。（5）承包人对其施工人员进行安全操作培训,安全操作规程交底,采取安全防护措施,设置安全警示标志和说明,进行安全检查,消除事故隐患。（6）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段,以与临街交通要道附近作业时,对施工现场与毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前须向发包人或〔和〕监理人提交安全防护措施方案,经认可后实施。（7）承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性与使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业时〔含运输、储存、保管〕时,在施工前10天以书面形式通知发包人、或〔和〕监理人,并提交相应的安全防护措施方案,经认可后实施。（8）安全防护检查。承包人在作业开始前,通知发包人代表或〔和〕监理人对其提交的安全措施方案,与现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的影响等进行检查,并根据发包人或〔和〕监理人提出的整改建议自费整改。发包人或〔和〕监理人的检查、建议,并不能减轻或免除承包人的合同责任。7.8.4现场的环境保护管理（1）承包人负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木,与地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等。因承包人未能通知发包人,并未能得到发包人进一步指示的情况下,所造成的损害、损失、赔偿等费用增加,或〔和〕竣工日期延误,由承包人负责。（2）承包人采取措施,并负责控制或〔和〕处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加,或〔和〕竣工日期延误,由承包人负责。19/70.（3）施工现场残留、废弃的垃圾,承包人与时或定期运到发包人或当地有关行政部门指定的地点,防止对周围环境的污染与对作业的影响。因此导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用,由承包人承担。7.8.5事故处理（1）承包人或其分包人的人员,在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时,承包人或其分包人立即采取救护措施,并立即报告发包人和〔或〕救援单位,发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。（2）对重大伤亡、重大财产、环境损害与其他安全事故,承包人按有关规定立即上报有关部门,并立即通知发包人代表和监理人。同时,按政府有关部门的要求处理。（3）合同双方对事故责任有争议时,按照政府有关部门调查认定的最终结果办理。（4）因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的,由承包人承担损害赔偿责任。（5）因承包人原因发生员工食物中毒、地方病与职业健康事件的,承包人应承担责任。第8条竣工试验本合同工程包含竣工试验,遵守本条约定。8.1竣工试验的义务8.1.1承包人的义务（1）在单项工程或〔和〕工程的竣工试验开始前,承包人须完成相应单项工程或〔和〕工程的施工作业〔不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程〕；并在竣工试验开始前,按合同约定需完成的检查、检验、检测和试验。（2）在竣工试验开始前,承包人根据7.6款隐蔽工程和中间验收部位的约定,向发包人提交相关的质检资料与其竣工资料。（3）根据第10条竣工后试验的约定,由承包人负责进行竣工后试验,承包人同时须完成5.4款约定的操作维修人员培训,并在竣工试验前提交5.2.4款约定的操作维修手册。（4）竣工试验方案。在达到竣工试验条件20日前,承包人将竣工试验方案提交给发包人。发包人在10日内对方案提出建议和意见,承包人根据发包人提出的建议和意见自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后,作为合同附件,由承包人负责实施。竣工试验方案提交的份数和提交时间,在专用条款中约定。方案包括：1〕竣工试验方案编制的依据和原则；2〕组织机构设置、责任分工；3〕单项工程竣工试验的试验程序、试验条件；4〕单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件；20/70.5〕竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验与验收格式；6〕水、电、动力等条件的品质和用量要求；7〕安全程序、安全措施与防护设施；8〕竣工试验的进度计划、措施方案、人力与机具计划安排；9〕其他（5）承包人按照试验条件、试验程序,与5.2.3款第〔3〕项约定的标准、规X和数据,完成竣工试验。8.1.2发包人的义务（1）发包人有义务督促、检查承包人按确认后的竣工试验方案完成竣工试验〔包括所需的电力、供水、动力供应与消耗材料准备等〕。（2）发包人有义务检查竣工试验的备品备件〔库存有的话〕。其中：因承包人原因造成的损坏的,发包人有权从合同价格中扣除相应款项。8.1.3竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中约定的相关条件与竣工试验的验收。8.2竣工试验的检验和验收8.2.1根据5.2.3款第〔3〕项约定的标准、规X、数据,与8.1.1款的约定进行检验和验收。8.2.2承包人在竣工试验开始前,依据8.1.1款的约定,对各方提供的试验条件进行检查落实后,双方人员在相关表格上签字。因发包人提供的竣工试验条件的延误,给承包人带来窝工损失,由发包人负责。使关键路径的竣工试验进度计划延误时,竣工日期相应顺延；因承包人原因未能按时落实竣工试验条件,增加的费用由承包人承担,使竣工试验进度延误时,承包人按4.1.2款的约定自费赶上。8.2.3承包人在某项竣工试验开始36小时前,向发包人或〔和〕监理人发出通知,通知包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人或〔和〕监理人在接到通知后的24小时内,以书面形式通知承包人参加,试验合格后,双方在试验记录与验收表格上签字。验收不合格的,在发包人或〔和〕监理人指令的时间内由承包人修正并重新试验,并通知发包人或〔和〕监理人重新验收。8.2.4发包人或〔和〕监理人不能按时参加试验和验收时,在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。未能按以上时间提出延期试验,又未能参加试验和验收,承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验,试验结果视为经发包人或〔和〕监理人认可并通过验收。8.2.5不论发包人或〔和〕监理人是否参加竣工试验和验收,发包人有权责令重新试验。当重新试验不合格时,承包人增加的费用由承包人负责,使竣工试验进度延误时,竣工日期不予延长；当重新试验合格时,承包人增加的费用,或〔和〕竣工日期的延长,按照13条变更和合同价格调整的约定,作为一项变更。8.2.6竣工试验验收日期的约定（1）某项竣工试验的验收日期和时间。按该项竣工试验通过的日期和时间,作为该项竣工试验验收的日期和时间；21/70.（2）单项工程竣工试验的验收日期和时间。按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间,作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间；（3）工程的竣工试验日期和时间。按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间,作为工程竣工试验验收的日期和时间。8.3竣工试验的安全和检查8.3.1承包人按7.8款健康、安全和环境的约定,并结合竣工试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点,对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度与事故处理方案在内的安全操作方案,并将该方案提交给发包人确认,对发包人提出的建议、意见和要求,承包人自费修正,并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。8.3.2承包人对其人员进行竣工试验的安全培训,并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。8.3.3发包人或〔和〕监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等,对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育,自费提供参加监督、检查人员的防护设施。8.3.4发包人或〔和〕监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作与落实情况,有权提出安全整改与发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿,所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时,承包人遵照4.1.2款的约定自费赶上。8.3.5按款竣工试验领导机构的决定,开展竣工试验的组织、协调和实施,防止人身伤害和事故发生。因发包人的原因造成的事故,由发包人承担其相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时,竣工日期相应顺延。因承包人的原因造成的事故,由承包人承担其相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时,按4.1.2款的约定自费赶上。8.4延误的竣工试验8.4.1因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的,承包人按4.1.2款的约定自费采取措施,赶上竣工试验进度计划。8.4.2因承包人的原因造成竣工试验延误,致使合同约定的工程竣工日期延误时,根据4.5款误期损害赔偿的约定,承包人承担误期赔偿责任。8.4.3发包人组织的竣工试验。承包人无正当理由,未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项竣工试验时,且在收到试验领导机构发出的通知后的10日内无正当理由,仍未进行该项竣工试验时,发包人有权自行组织该项竣工试验,试验的风险和费用由承包人承担。8.4.4发包人未能根据款的约定履行其义务,导致承包人竣工试验延误,费用增加时由发包人承担其合理费用,使竣工试验进度计划延误时,竣工日期给予相应顺延。8.5重新试验和验收8.5.1承包人未能通过相关的竣工试验,可依据8.1.1款第〔6〕项的约定重新进行此22/70.项试验,并按8.2款的约定进行检验和验收。8.5.2不论发包人或〔和〕监理人是否参加竣工试验和验收,承包人未能通过的竣工试验,发包人均有权通知承包人再次按8.1.1款第〔6〕项的约定进行此项竣工试验,并按8.2款的约定进行检验和验收。8.6未能通过竣工试验8.6.1因承包人原因未能通过竣工试验,该项竣工试验允许再进行,但再进行最多为两次,两次试验后仍不符合验收条件,竣工日期不予延长,相关费用与相关事项按下述约定处理。（1）该项竣工试验未能通过,对该项操作或使用不存在实质影响,承包人自费修复。（2）该项竣工试验未能通过,对操作或使用有实质性影响,发包人有权指令承包人更换相关部分,并进行竣工试验。发包人因此增加的费用,由承包人承担。使竣工日期延误时,承包人承担误期损害赔偿责任。（3）未能通过竣工试验,使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时,发包人有权指令承包人更换相关部分,承包人因此招致的费用增加、竣工日期延误,由承包人承担。使发包人增加的费用,有权根据款的索赔约定向承包人提出索赔。（4）未能通过的竣工试验,使整个工程丧失了生产或〔和〕使用功能时,发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分,因此招致的费用增加、竣工日期延误,由承包人承担。发包人且有权根据款的索赔约定,向承包人提出索赔。或根据18.4款的约定,有权解除合同。8.7竣工试验结果竣工验收与试验由承包人负责完成,经发包方按相关规X考核确认。第9条工程接收9.1工程接收9.1.1按单项工程或〔和〕按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点,在专用条款约定对单项工程或〔和〕工程进行接收。（1）按单项工程或〔和〕工程接收根据第10条竣工后试验的约定,由承包人负责通知发包人进行单项工程或〔和〕工程竣工后试验,发包人承担试运行考核责任的。（2）对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程或〔和〕工程,承包人完成扫尾工程和缺陷修复,并符合合同约定的验收标准的,按合同约定办理工程接收和竣工验收。9.1.2接收工程时承包人提交的资料。除按8.1.1款〔1〕至〔3〕项约定已经提交的资料外,需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间,在专用条款中约定。9.2接收证书9.2.1承包人在工程或〔和〕单项工程具备接收条件后的10日内,向发包人提交接收证书申请,发包人在接到申请后的10日内组织接收,并签发工程或〔和〕单项工23/70.程接收证书。单项工程的接收日期,以8.2.6款第2项约定的日期,作为接收日期。工程的接收日期,以8.2.6款第3项约定的日期,作为接收日期。9.2.2扫尾工程和缺陷修复。对工程或〔和〕单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复,不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确定的承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间,作为接收证书的附件。9.3接收工程的责任9.3.1保安责任。自单项工程和〔或〕工程接收之日起,发包人承担其保安责任。9.3.2照管责任。自单项工程或〔和〕工程接收之日起,发包人承担其照管责任。并负责单项工程或〔和〕工程的维护、保养、维修,不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位与其区域。9.3.3工程的投保责任。当合同约定施工期间的工程的应投保方是承包人时,承包人将工程投保期限保持到9.2.1款约定的发包人接收工程的日期。该日期之后的应投保方是发包人。9.4未能接收工程9.4.1不接收工程。当发包人收到承包人送交的单项工程或〔和〕工程接收证书申请后的15日内不组织接收,视为单项工程、或〔和〕工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起,发包人根据9.3款的约定承担相关责任。9.4.2未按约定接收工程。承包人未提交单项工程或〔和〕工程接收证书申请的、或未能通过单项工程或工程接收条件的,发包人有权拒绝接收单项工程或〔和〕工程。发包人未能遵守本款约定,使用或强令接收单项工程或〔和〕工程的,将承担9.3款接收工程约定的相关责任,以与已被使用或强令接收的单项工程或〔和〕工程后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和〔或〕赔偿责任。第10条竣工后试验本合同工程包含竣工后试验,遵守本条约定。10.1权力与义务10.1.1发包人的义务（1）发包人有权对第10.1.2款第〔2〕项约定的由承包人提交的竣工后试验方案进行审查并批准,发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。（2）发包人有义务组建竣工后试验联合协调领导机构,依据批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成准备工作、竣工后试验和试运行考核。联合协调领导机构的设置方案与其分工职责等作为本合同的组成部分。（3）发包人对承包人根据10.1.2款第〔4〕项提出的建议,有权向承包人发出不接受、或接受的通知。未能接受此项建议,承包人有义务按原来的组织安排、指令、通知执行。承包人因执行发包人的此项安排、或指令、或通知而发生的事故、人身伤害和工程损害,由发包人承担其责任。（4）发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知,以书面形式送达承包人的项目经理,项目经理在回执上签署收到日期、时间和签24/70.名。（5）发包人有权在紧急情况下,以口头和书面形式向承包人发出紧急指令,承包人立即执行。当承包人未能按发包人的指令执行,因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害,由承包人承担。发包人在发出口头指令后12小时内,以书面形式再发出补充指令并送交项目经理。（6）发包人在竣工后试验阶段的其他义务和工作,在专用条款中约定。10.1.2承包人的责任和义务（1）承包人在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下,派出具有相应资格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的开车经理与其指导人员,在竣工后试验期间,离开现场必须得到发包人批准。（2）承包人根据合同约定和本工程竣工后试验的特点,编制竣工后试验方案。并在竣工试验开始前向发包人提交竣工后试验方案。方案包括：工程、单项工程与其相关部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序与进度计划等。经发包人审查并批准后实施。提交竣工后试验方案的份数和时间在在专用条款约定。（3）承包人未能执行发包人的安排、指令和通知,而发生的事故、人身伤害和工程损害,由发包人承担其责任。（4）承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议,并说明因由。（5）在紧急情况下,发包人以口头指令承包人进行的操作、工作与作业,承包人立即执行。承包人对此项指令做好记录,并做好实施的记录。对此,发包人在12小时内,将该口头指令再以书面形式送达承包人。发包人未能在12小时内以书面形式发出此项口头指令的补充通知时,承包人与其项目经理有权在接到口头指令后的24小时内,以书面形式将该口头指令交发包人,发包人须在回执上签字确认,并签署接到的日期和时间。当发包人未能在24小时内在回执上签字确认,视为已被发包人确认。承包人因执行此项口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时,由发包人承担。（6）操作维修手册的缺陷责任。承包人负责编制的操作维修手册,因手册缺陷造成的事故责任、人身伤害和工程损害,由承包人承担。（7）承包人根据合同约定或〔和〕行业规定,在竣工后试验阶段的其他义务和工作,在专用条款中约定。10.2竣工后试验程序10.2.1承包人根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案,提供全部电力、水、燃料、动力,并组织安排其管理人员、操作维修人员和其他各项准备工作。10.2.2承包人根据批准的竣工后试验方案,完成方案中约定的由承包人提供的竣工后试验所需要的其他设备、设施、材料、工具和器具,与由承包人完成的其他准备工作。10.2.3承包人根据批准的竣工后试验方案,按照单项工程内的任何部分、单项工程、单项工程之间、或〔和〕工程的竣工后试验程序和试验条件,组织竣工后试验。10.2.4联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程与工程的任何部分竣工25/70.后试验需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件或〔和〕相关措施,保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。10.2.5竣工后试验日期的通知。发包人在接收单项工程或〔和〕接收工程日期后的15日内通知承包人开始竣工后试验的日期。专用条款中另有约定除外。因发包人原因未能在接收单项工程或〔和〕工程的20日内,或在专用条款中约定的日期内进行竣工后试验,自第21日开始、或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始,发包人承担承包人由此发生的相关窝工费用,包括人工费、提供的设备、设施闲置费、管理费与其合理利润。10.3竣工后试验与试运行考核10.3.1按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验,达到合同约定的工程或〔和〕单项工程的生产功能或〔和〕使用功能。10.3.2发包人的操作人员和承包人的指导人员,在竣工后试验过程中的同一个岗位上的试验条件记录、试验记录与表格上如实填写数据、条件、情况、时间、XX与约定的其他内容。10.3.3试运行考核（1）根据5.1.1款约定,由承包人提供生产工艺技术或建筑设计的,保证在试运行考核周期内,达到5.1.1款专用条款中约定的考核保证值或使用功能。（2）根据相关行业对试运行考核周期的规定,在专用条款中约定试运行考核的时间周期。（3）试运行考核通过或使用功能通过后,双方共同整理竣工后试验与其试运行考核结果,并编写评价报告。报告一式两份,经合同双方签字或盖章后各持一份,作为本合同组成部分。发包人并根据10.7款的约定颁发考核验收证书。10.3.4产品或〔和〕服务收益的所有权。单项工程和〔或〕工程竣工后试验与试运行考核期间的任何产品收益或服务收益,均属发包人所有。10.4竣工后试验的延误10.4.1根据10.2.5款竣工后试验日期通知的约定,非因承包人原因,发包人未能在发出竣工后试验通知后的90日内开始竣工后试验的,工程或〔和〕单项工程视为通过了竣工后试验和试运行考核。10.4.2因承包人的原因造成竣工后试验延误时,采取措施,尽快组织,配合发包人开始并通过竣工后试验。10.4.3按10.3.3款试运行考核的约定,在试运行考核期间,因发包人原因导致考核中断或停止,且中断或停止的累计天数超过第10.3.3款第〔3〕项专用条款中约定的试运行考核周期时,试运行考核在中断或停止后的60天内重新开始,过此期限视为单项工程或〔和〕工程已通过了试运行考核。10.5重新进行竣工后试验10.5.1根据5.1.1款或5.1.2款与其专用条款中的约定,因承包人原因导致工程、单项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验,承包人自费修补其缺陷,并依据第款约定的试验程序、试验条件,重新进行此项试验。26/70.10.5.2承包人根据10.5.1款重新进行试验的约定,仍未能通过该项试验时,承包人自费继续修补缺陷,并按10.2.3款约定的试验程序、试验条件再次进行此项试验。10.5.3承包人重新进行的竣工后试验,给发包人增加了额外费用时,发包人有权根据款的约定向承包人提出索赔。10.6未能通过考核因承包人原因使工程或〔和〕单项工程未能通过考核,但尚具有生产功能、使用功能时,按以下约定处理：（1）未能通过试运行考核的赔偿1〕承包人提供的生产工艺技术或建筑设计未能通过试运行考核根据5.1.1款专用条款约定的工程或〔和〕单项工程试运行考核保证值或使用功能保证的说明书,并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公式计算的金额。直至承包人通过了试运行考核。2〕发包人提供的生产工艺技术或建筑艺术造型未能通过试运行考核根据5.1.2款专用条款约定的工程或〔和〕单项工程试运行考核中由承包人承担的相关责任,并按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额,向发包人支付了相应赔偿金额。直至承包人通过了试运行考核。承包人对未能通过试运行考核的工程或〔和〕单项工程,提出自费调查、调整和修正并被发包人接受时,双方商定相应的调查、修正和试验期限,发包人为此提供方便。在通过该项考核之前,发包人可暂不按10.6款第〔1〕项约定提出赔偿。10.7竣工后试验与考核验收证书10.7.1在专用条款中约定按工程或〔和〕按单项工程颁发竣工后试验与考核验收证书。10.7.2发包人根据10.3款、10.4款、10.5.1款、10.5.2款与10.6款的约定对通过或视为通过竣工后试验或〔和〕试运行考核的,按10.7.1款颁发竣工后试验与考核验收证书。该证书中写明的试运行考核通过的日期和时间,为实际完成考核或视为通过试运行考核的日期和时间。10.8丧失了生产价值和使用价值因承包人的原因,工程或〔和〕单项工程未能通过竣工后试验,并使整个工程丧失了生产价值或使用价值时,发包人有权提出未能履约的索赔。但发包人不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约赔偿和索赔之中。不包括的连带合同：投产、使用后的市场销售合同、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验与试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同,以与运输合同等损失。除非适用法律另有规定。第11条质量保修责任11.1质量保修责任书11.1.1质量保修责任书。按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。按法律、法规规定的保修内容、X围、期限和责任,签订质量保修责任书,作为本合同附件。9.2.1款接收证书中写明的单项工程或〔和〕工程的接收日期,27/70.或单项工程或〔和〕工程视为被接收的日期,是承包人保修责任开始的日期。11.1.2承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责任书,发包人可不与承包人办理竣工结算,不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息,尽管约定了延期支付利息。当承包人提交了质量保修责任书,提请与发包人签订该责任书并在合同中约定了延期付款利息时,但因发包人原因未能与时签署质量保修责任书,发包人从接到该责任书的第11天起承担竣工结算延期支付的利息。11.2质量保修金额11.2.1质量保修金额。质量保修金额在专用条款中约定。11.2.2质量保修金额的暂扣。质量保修金额的暂扣方式,在专用条款中约定。11.2.3质量保修金额的支付。发包人依据第14.5.2款质量保修金额支付的约定,支付被暂扣的质量保修金额。第12条工程竣工验收12.1竣工验收报告与完整的竣工资料12.1.1工程符合9.1款工程接收的相关约定,和〔或〕已按10.8款的约定颁发了竣工后试验与考核验收证书,并完成了款约定的扫尾工程和缺陷修复,经发包人或监理人验收后,承包人依据8.1.1款〔1〕、〔2〕、〔3〕项、8.2款竣工试验的检验与验收、10.3.3款第〔4〕项竣工后试验与其试运行考核结果等资料的基础上,提交完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。12.1.2发包人在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后的25日内提出修改意见或确认,承包人自费修改。25日内发包人未提出修改意见,视为竣工资料或〔和〕竣工验收报告已被确认。12.1.3分期建设、分期投产或分期使用的工程,按款与12.1.2款的约定办理。12.2竣工验收12.2.1组织竣工验收。根据12.1.2款的约定,竣工验收报告和完整的竣工资料被确认后的30日内,组织竣工验收。12.2.2延后组织的竣工验收。根据12.2.1款的约定,发包人在30日内未能组织竣工验收时,按照14.12.1至14.2.3款的约定,结清竣工结算的款项。在12.2.1款约定的时间之后,发包人进行竣工验收时,承包人有义务参加。发包人在验收后的25日内,对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见,承包人自费修改。12.2.3分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收,按12.1.3款、12.2.1款的约定,分期组织竣工验收。第13条变更和合同价格调整13.1变更权13.1.1变更权。发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内,发包人有权下达变更指令。变更指令以书面形式发出。28/70.13.1.2变更。由发包人批准并发出的书面变更指令、口头变更指令,属于变更。包括：发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷,自费修正、调整和完善,不属于变更。13.1.3变更建议权。承包人有权随时向发包人提交书面变更建议,包括：缩短工期,降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用,提高竣工工程的效率或价值,给发包人带来的长远利益和其他利益。发包人接到此类建议后,发出：不采纳、采纳、补充进一步资料的书面通知。13.2变更X围13.2.1设计变更X围（1）对生产工艺流程的调整,但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；（2）对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整,但未扩大初步设计批准的建筑规模,未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模,未改变合同约定的使用功能；（3）对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；（4）对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；（5）对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；（6）因执行新颁布的法律、标准、规X引起的变更；（7）其他超出合同约定的设计事项；（8）上述变更所需的附加工作。13.2.2采购变更X围（1）承包人已按发包人批准的,与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等,发包人通知承包人选择该中的另一家供货商；（2）因执行新颁布的法律、标准、规X引起的变更；（3）发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；（4）发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量。13.2.3施工变更X围（1）根据13.2.1款的设计变更,造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减；（2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；（3）根据5.2.1款第〔1〕项、第〔2〕项之外,新增加的施工障碍；（4）发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目,通知重新进行竣工试验；（5）因执行新颁布的法律、标准、规X引起的变更。（6）上述变更所需的附加工作。13.2.4发包人的赶工指令。承包人接受了发包人的书面指示,以发包人认为必要的方式29/70.加快设计、施工或其他任何部分的进度时,承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进行调整,并对所增加的措施和资源提出估算,经发包人批准后,作为一项变更。当发包人未能批准此项变更,承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。因承包人原因,实际进度明显落后于经上述批准的项目进度计划时,按4.1.2款的约定,承包人自费赶上；竣工日期延误时,按4.5款的约定,承担误期赔偿。13.2.5调减部分工程。按4.6.4款承包人复工要求的约定,发包人的暂停超过45天,承包人请求复工时仍不能复工或因不可抗力持续而无法继续施工,应一方要求,以变更方式调减受暂停影响的部分工程。13.2.6其他变更。根据工程的具体特点,在专用条款中约定。13.3变更程序13.3.1变更通知。为避免变更对工程的功能或使用功能等产生不利后果,发包人的变更事先以书面形式向承包人发出通知。13.3.2变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后,有义务在10日内向发包人提交书面建议报告,包括：（1）接受发包人变更通知中的此项变更时,建议报告中包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具等资源消耗的估算。此项变更引起竣工日期延长时,在报告中说明理由,并提交进度计划。承包人未提交增加费用的估算与竣工日期延长,视为该项变更不涉与合同价格调整和竣工日期延长,发包人不再承担此项变更的任何费用与竣工日期延长的责任。（2）不接受发包人变更通知中的此项变更时,建议报告中包括不支持此项变更的理由,理由包括：1〕此变更不符合法律、法规等有关规定；2〕或承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；3〕或变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；4〕或对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。13.3.3发包人的审查和批准。发包人接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后,在10日内对此项建议给予审查,并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内,不能停止或延误任何工作。（1）发包人接到承包人根据13.3.2款第〔1〕项的约定提交的建议报告后,对其理由、估算、或〔和〕竣工日期延长进行审查批准后,以书面形式下达变更指令。发包人在下达的变更指令中,未能确认承包人对此项变更提出的估算或〔和〕竣工日期延长,自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始,视为承包人提交的变更估算、或〔和〕竣工日期延长,已被发包人批准。（2）发包人对承包人根据13.3.2款第〔2〕项提交的不接受此项变更的理由经发包人审查后,发出的撤销、改变、提出进一步补充资料的书面通知,承包人予以执行。13.3.4承包人根据13.1.3款的约定提交变更建议书的,其变更程序按照本变更程序的30/70.约定办理。13.4紧急性变更程序13.4.1发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令,责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后,立即执行。13.4.2承包人在紧急性变更指令执行完成后的10日内,向发包人提交实施此项变更的工作内容,以与设备、材料、人力、机具等资源实际消耗的费用与相关取费。因执行此项变更造成工程关键路径延误时,提出竣工日期延长,说明理由,并提交进度计划。承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的费用与相关取费、或〔和〕延长竣工日期的书面资料,视为该项变更不涉与合同价格调整和竣工日期延长,发包人不再承担此项变更的任何责任。13.4.3发包人在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内,以书面形式通知承包人被批准的合理费用,或〔和〕给予竣工日期的合理延长。发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内,未能批准承包人的费用或〔和〕竣工日期延长,自接到该报告的第11日后,视为承包人提交的费用、或〔和〕竣工日期延长已被发包人批准。13.5变更价款确定每项变更价款的确定,按人工、机具、工程量等单价〔含取费〕,确定变更价款；或按类似于变更工程的价格,确定变更价款；或按协商的价格,确定变更价款；或其他方法。在专用条款中约定。13.6建议变更的利益分享因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议,使工程的投资减少、工期缩短、获得长期运营效益或其他利益,其利益分享办法在专用条款中约定,届时另行签订利益分享补充协议,作为合同附件。13.7合同价格调整在下述情况发生后30日内,承包人将调整合同价格的原因与调整金额,以书面形式通知发包人或监理人。经发包人确认的合理金额,作为合同价格的调整金额,并在支付当期工程进度款中支付或扣减调整的金额。发包人收到承包人通知后应予确认是否同意,或提出修改意见。合同价格调整包括以下情况：（1）合同签订后,因法律、行政法规、国家政策变化和需遵守的行业规定,影响合同价格；（2）发包人根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更费用的增减；（3）根据本合同约定的其他增减的款项调整。合同中未能约定的增减款项,发包人不承担调整合同价格的责任。除非适用法律另有规定；13.8合同价格调整的争议经协商,未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致,发生争议时,根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。第14条合同总价和付款31/70.14.1合同总价和付款14.1.1合同总价。本合同为总价合同,除根据第13条变更和合同价格的调整,以与合同中其它相关增减金额的约定外,合同价格不做调整。14.1.2付款（1）合同价款的货币币种为人民币,在中国境内支付给承包人。（2）发包人依据合同约定的应付款类别和付款时间安排,向承包人支付合同价款。14.2担保14.2.1履约保函。合同约定由承包人向发包人提交履约保函时,履约保函的格式、金额和提交时间,在专用条款中约定。14.2.2支付保函。合同约定由承包人向发包人提交履约保函时,发包人向承包人提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。14.2.3预付款保函。合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时,预付款保函的格式和提交时间在专用条款中约定。14.3预付款14.3.1预付款金额。发包人同意将按合同价格的的一定比例作为预付款金额,具体金额在专用条款中约定。14.3.2预付款支付。合同约定了预付款保函时,在合同生效后,发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内,根据14.3.1款约定的预付款金额一次支付给承包人；未约定预付款保函时,发包人在合同生效后10日内根据14.3.1款约定的预付款金额,向承包人支付。14.3.3预付款抵扣抵扣预付款。预付款的抵扣方式在专用条款中约定。14.4工程进度款14.4.1工程进度款。工程进度款包括采购进度款、施工进度款、竣工试验进度款,以与竣工后试验服务费和工程总承包管理费等,支付方式、支付条件和支付时间等,在专用条款中约定。14.4.2根据工程具体情况,应付的其他进度款,在专用条款约定。14.5质量保修金额的暂扣与支付14.5.1质量保修金额的暂时扣减。根据11.1款约定的质量保修金额和质量保修金额暂扣的约定暂时扣减。14.5.2质量保修金额的支付。质量保修金额的支付在专用条款中约定。14.6付款条件与时间安排依据专用条款约定执行。14.7付款时间延误14.7.1因发包人的原因未能按合同约定的时间向承包人支付工程进度款的,从此后的第32/70.15天开始,以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息,作为延期付款的违约金额。14.7.2发包人延误付款15天以上,承包人有权向发包人发出要求付款的通知,发包人收到通知后仍不能付款,承包人可暂停部分工作,视为发包人导致的暂停,并遵照4.6.1款发包人的暂停的约定执行。当协商签订延期付款协议书时,发包人按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和利息付款；当双方未能达成延期付款协议时,导致工程无法实施,承包人可停止部分或全部工程,发包人承担违约责任,导致工程关键路径延误时,竣工日期顺延。14.7.3发包人的延误付款达60天以上,并影响到整个工程实施,承包人有权根据18.2款的约定向发包人发出解除合同的通知。14.8税务与关税14.8.1发包人与承包人按国家有关纳税规定,各自履行各自的纳税义务,含进口关税。14.8.2一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时,另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。14.9索赔款项的支付14.9.1经协商确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人应得的索赔款项,业发包人可从支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时,且合同约定了承包人提交履约保函时,可从履约保函中抵扣。当履约保函不足以抵扣时,或未约定履约保函时,承包人须另行支付该索赔款项。14.9.2经协商确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的承包人应得的索赔款项,承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项,发包人在当期付款中支付该索赔款项。当发包人未能支付该索赔款项时,且合同约定了业主提交支付保函时,承包人有权从业主提交的支付保函中抵扣。当双方未能约定支付保函时,发包人须另行支付该索赔款项。14.10竣工结算14.10.1提交竣工结算资料。根据12.1款的约定,承包人提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人认可后的30日内,承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。14.10.2最终竣工结算资料。发包人收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30日内,经审查并提出修改意见,协商一致后,由承包人自费修正,并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。14.10.3结清竣工结算的款项。发包人在承包人按14.12.2款的约定提交了最终竣工结算资料的30日内,结清竣工结算的款项。结清后,发包人将承包人按14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人；承包人将发包人按14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。14.10.4未能答复竣工结算报告。发包人接到承包人根据14.12.1款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内,未能提出修改意见,也未予答复,视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人根据14.12.3款的约定,结清竣工结算的款项。33/70.14.10.5竣工结算的争议。发包人收到承包人递交的竣工结算报告与完整的结算资料后的30日内,对工程竣工结算的价款发生争议时,共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核,按审核结果,结清竣工结算的款项。对审核结果仍有争议时,依据第16.3款争议和裁决的约定解决。第15条保险15.1承包人的投保15.1.1按适用法律、行政法规规定和专用条款约定的投保类别,由承包人投保的保险种类,其投保费用包含在合同价格中。在专用条款约定由承包人投保的保险种类、保险X围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等。（1）适用法律、行政法规规定的,与本专用条款约定的,由承包人负责投保的,依据工程实施阶段的需要按期投保；（2）在合同执行过程中,新颁布的适用法律、法规规定的,由承包人投保的强制性保险,根据13条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。15.1.2保险单对联合被保险人提供保险时,保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人代表自己的被保险人,保证其被保险人遵守保险单约定的条件与其赔偿金额。15.1.3承包人从保险人收到的理赔款项,用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。15.1.4承包人在投保项目与其投保期限内,向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。15.2一切险和第三方责任险对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险,无论应投保方是任何一方,其在投保时均将本合同另一方同时列为保险合同项下的被保险人。具体的投保方在专用条款中约定。15.3保险的其他规定15.3.1由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险,由承包人投保。此项保险费用已包含在合同价格中。除非专用条款中另有约定。15.3.2保险事项的意外事件发生时,在场的各方均有责任努力采取必要措施,防止损失、损害的扩大。15.3.3本合同约定以外的险种,根据各自的需要自行投保,保险费用由各自承担。第16条违约、索赔和裁决16.1违约责任16.1.1发包人的违约责任。当发生下列情况时：（1）发包人未能履行5.1.1款、5.2.1款第〔1〕、〔2〕项的约定,未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术或〔和〕建筑造型、项目基础资料和现场障碍资料；（2）发包人未能按13条的约定调整合同价格,未能按预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额和时间支付相应款项；（3）发包人未能履行合同中约定的其他责任和义务。34/70.发包人采取补救措施,并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。当造成工程关键路径延误时,竣工日期顺延。发包人承担的违约责任,并不能减轻或免除合同中约定的由发包人继续履行的其他责任和义务。16.1.2承包人的违约责任。当发生下列情况时：（1）承包人未能履行第6.2款对其提供的永久性工程设备、材料、部件进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定,未能修复缺陷；（2）承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验,导致的任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；（3）承包人未能履行合同约定的其他责任和义务；（4）承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许转让的,将工程转让他人。承包人采取补救措施,并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任,并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其他责任和义务。16.2索赔16.2.1发包人的索赔。发包人认为,承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务,且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项,认为有权得到由承包人承担的损失、损害和伤害的赔偿,承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时,发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律与合同约定,并遵循如下程序进行：(1)发包人在索赔事件发生后的90日内,向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的90日内发出索赔通知,承包人不再承担任何责任,法律另有规定的除外；(2)发包人在发出索赔通知后的30日内,以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；(3)承包人在收到发包人送交的索赔资料后,于30日内与发包人协商解决,或给予答复,或要求发包人进一步补充提供索赔理由和证据；(4)承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、未予答复、或未向发包人提出进一步要求,视为该项索赔已被承包人认可。16.2.2承包人的索赔。承包人认为,发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务,且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项,认为有权得到由发包人承担的损失、损害和伤害的赔偿与竣工日期延长,发包人未能按合同约定履行其赔偿义务时,承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定,并遵循如下程序进行：（1）索赔事件发生后30日内,向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30日内发出索赔通知,发包人不再承担任何责任,法律另有规定除外；（2）承包人在发出索赔事件通知后的30日内,以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；（3）发包人在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后,于30日内与承包人协商解决,或给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；35/70.（4）发包人在收到承包人按本款第〔3〕项提交的报告和补充资料后的30日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求,视为该项索赔已被发包人认可。16.3争议和裁决16.3.1争议的解决程序。发生争议时,当事人首先采取协商方式和解；经协商无法和解或当事人表明不愿协商和解时,采取诉讼解决索赔争议,争议解决的方式在专用条款中约定。16.3.2争议不影响履约。发生争议后,须继续履行其合同约定的责任和义务,保持工程继续实施。除非出现下列情况,任何一方不得停止工程或部分工程的实施,（1）当事人一方违约导致合同确已无法履行,经合同双方协议停止实施；（2）仲裁机构或法院责令停止实施。16.3.3停止实施的工程保护。根据16.3.2款约定,停止实施的工程或部分工程,当事人按合同约定的职责、责任和义务,保护好与本合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程,以与尚未使用的永久性工程的设备、材料和部件。第17条不可抗力17.1不可抗力发生时的义务17.1.1通知义务。觉察或发现不可抗力事件发生的一方,有义务立即通知另一方。根据本合同约定,工程现场照管的责任方,在不可抗力事件发生时,在力所能与的条件下迅速采取措施,尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作,立即停止。17.1.2通报义务。不可抗力事件结束后的48小时内,工程现场的照管方是承包人时,承包人须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时,承包人每周向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。17.2不可抗力的后果因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用与延误的竣工日期,依据如下约定,（1）永久性工程与其设备、材料、部件等损失、损害,由发包人承担；（2）受雇人员的伤害,分别按照各自的雇用合同关系负责处理；（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害,由承包人承担；（4）因不可抗力事件造成承包人的停工损失,由承包人承担；（5）不可抗力事件发生后,因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害,由迟延履行义务的一方承担相应责任与其损失；（6）发包人通知恢复建设时,承包人在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内,提交清理、修复的方案与其估算,以与进度计划安排的资料和报告,经发包人确认后,所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期相应顺延。第18条合同解除18.1由发包人解除合同36/70.18.1.1通知改正。承包人未能按合同履行其职责、责任和义务,发包人可通知承包人,在合理的时间内纠正并补救其违约行为。18.1.2由发包人解除合同。发包人有权基于下列原因,以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。在发出解除合同通知15天前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其他权利。（1）承包人未能执行18.1.1款通知改正的约定；（2）承包人未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包的约定；（3）承包人实际进度明显落后于进度计划,发包人指令其采取措施并修正进度计划时,承包人无作为；（4）工程质量有严重缺陷,承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30天以上；（5）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同；（6）根据8.6.2款第〔4〕项〔或〕和10.8款的约定,未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验,使整个工程的任何部分或〔和〕工程丧失了主要使用功能、使用功能、生产功能；（7）承包人破产、停业清理或进入清算程序,或情况表明承包人将进入破产或〔和〕清算程序。发包人不能为另行安排其他承包人实施工程而解除合同或解除合同部分工作。发包人违反该约定时,承包人有权依据本项约定,提出仲裁或诉讼。18.1.3承包人收到解除合同通知后的工作。在解除合同的30日内或双方约定的时间内,承包人完成以下工作：（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外,停止执行所有被通知解除的工作；（2）发包人提供的所有信息与承包人为本工程编制的设计文件、技术资料与其他文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中,销毁与发包人提供的所有信息相关的数据与资料的备份；（3）移交已完成的永久性工程与负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前,妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养；（4）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；（5）向发包人提交全部分包合同与执行情况说明。其中包括：承包人提供的永久性工程物资〔含现场保管的、已经订货、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的〕,发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；（6）经发包人批准,承包人将其与被解除合同或被解除部分工作相关的和正在执行的分包合同与相关的责任和义务转让至发包人或〔和〕发包人指定方的名下,包括永久性工程与永久性工程物资,以与相关工作；（7）承包人按照合同约定,继续履行其未被解除的合同部分工作；（8）在解除合同的结算尚未结清之前,承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场或〔和〕拆除。除非得到发包人同意。37/70.18.1.4解除日期的结算资料根据18.1.2款的约定,承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后,发包人立即与承包人商定已发生的工程款项,包括：14.3款的预付款、14.4款的工程进度款、13.7款的合同价格调整的款项、14.5款的保修金额暂扣的款项、16.2.款的索赔款项、本合同补充协议的款项,与合同任何条款约定的应增减的款项。经协商一致,作为解除日期的结算资料。18.1.5解除合同后的结算（1）根据18.1.4款解除合同日期的结算资料,结清双方应收应付款项的余额。发包人（2）合同解除时,仍有未被扣减完的预付款,发包人根据14.3.3预付款抵扣的约定扣除。（3）发包人尚有其他未能扣减完的应收款余额,有权从款约定的承包人提交的履约保函中扣减,此后,将履约保函返还给承包人。（4）发包人按上述约定扣减后,仍有未能收回的款项时,或合同未能约定提交履约保函时,仍有未能扣减应收款项的余额时,可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。18.1.6承包人的撤离（1）全部合同解除的撤离。按18.1.5款第〔4〕项的约定,承包人有权将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人为此提供必要条件。（2）部分合同解除的撤离。承包人接到发包人发出撤离现场的通知后,将其多余的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场〔不包括根据18.1.5款第〔4〕项约定被抵偿的机具等〕。发包人为此提供必要条件。18.1.7解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或与其他承包人继续完成工程。发包人有权与其他承包人使用已移交的永久性工程的物资,与承包人为本工程编制的设计文件、实施文件与资料,以与使用根据18.1.5款第〔4〕项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。18.2由承包人解除合同18.2.1由承包人解除合同。基于下列原因,承包人有权以书面形式通知发包人解除合同,但在发出解除合同通知15天前告知发包人：（1）发包人延误付款达60天以上,或根据4.6.4款承包人要求复工的约定的情况时；（2）发包人实质上未能根据合同约定履行其义务,影响承包人实施工作停止30天以上；（3）出现第17条约定的不可抗力事件,导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；（4）发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产或〔和〕清算程序,或发包人无力支付合同款项。发包人接到承包人根据本款第〔1〕项、〔2〕项解除合同的通知后,发包人随后给予了付款,或同意复工、或继续履行其义务时,承包人尽快安排并恢复正常工38/70.作。因此造成关键路线延误时,竣工日期顺延；承包人因此增加的费用,由发包人承担。18.2.2承包人发出解除合同的通知后,停止和进行的工作如下：（1）除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外,停止所有进一步的工作；（2）移交已完成的永久性工程与承包人提供的永久性工程物资〔包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的〕。在未移交之前,承包人有义务妥善做好已完工程和已购永久性工程物资的保管、维护和保养；（3）移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求,对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等,按商定的价格付款后,承包人按约定的时间提交给发包人。（4）向发包人提交全部分包合同与执行情况说明,由发包人承担其费用。（5）应发包人的要求,承包人将分包合同转让至发包人或〔和〕发包人指定方的名下,包括永久性工程与其物资,以与相关工作；（6）在承包人自留文件资料中,销毁发包人提供的所有信息与其相关的数据与资料的备份。18.2.3解除合同日期的结算资料根据18.2.1款的约定,发包人收到解除合同的通知后,即商定已发生的工程款项,包括：14.3款预付款、14.4款工程进度款、13.7款合同价格调整的款项、14.5款保修金额暂扣与支付的款项、16.2款索赔的款项、本合同补充协议的款项,与合同任何条款约定的增减款项,<当出现18.2.1款第<4>项不可抗力的情况,撤离费用由承包人承担>。经协商一致,作为解除日期的结算资料。18.2.4解除合同后的结算（1）根据18.2.3款解除合同日期的结算资料,结清解除合同双方的应收应付款项的余额。此后,发包人将承包人根据约定返还履约保函给承包人。（2）合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款,根据14.3.3预付款抵扣的约定扣除。（3）承包人尚有其他未能收回的应收款余额,合同又未约定发包人按14.2.2款提交支付保函,且发包人未能支付时,发包人根据18.2.3款的约定,经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起,按中国人民银行同期同类贷款利率,支付拖欠的余额和利息。发包人在此后的60日内仍未支付,承包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。（4）承包人尚有根据18.1.4款解除合同日期结算资料中未能付给发包人的付款余额,发包人有权根据18.1.5款约定的解除合同后的结算中的第〔2〕项至第〔4〕项进行结算。18.2.5承包人的撤离。承包人在合同解除后,本工程X围购买的设备和材料与保障生产安全需要以外的所有其他物资、机具、设备和设施,全部撤离现场。18.3合同解除后的事项18.3.1合同解除后,由发包人或由承包人解除合同的结算、与结算后的付款约定仍然有39/70.效,直至解除合同的结算工作结清。18.3.2解除合同的争议。合同一方对解除合同、或对解除日期的结算资料有争议,采取友好协商解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时,根据16.3款争议和裁决的约定解决。第19条合同生效与终止19.1合同生效。在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。19.2合同双方履行完合同约定的全部义务且发电量保证期〔质保期为项目竣工验收后二年,发电量保证期为二年〕结束1个月后,双方结清财务手续后〔若有索赔则在索赔完成后〕,合同终止。19.3合同双方在合同终止后,遵循诚实信用原则,履行通知、协助、XX等义务。第20条补充条款根据有关法律、行政法规、行业规定,结合工程实施情况,经协商一致后,可对本通用条款的内容,在专用条款中具体约定、补充或修改。本合同正本一式4份,合同副本一式8份,双方各执正本两份,副本四份。专用条款第1条一般规定1.1定义与解释根据本合同工程的特点,补充约定的其他定义：无1.2语言文字本合同除使用汉语外,还使用/语言。1.3适用法律合同双方需要明示的法律、行政法规：无1.4标准、规X1.4.1本合同适用的标准、规X〔名称〕：国家标准规X、或〔和〕行业标准规X。1.4.2发包人提供的国外标准、规X的名称、份数和时间：无1.4.3没有成文规X、标准规定的约定：发包人的技术要求：见附件施工图纸和技术规X相关内容承包人提交实施方法：见附件工程实施方案相关内容研发试验〔或培训〕方案〔名称〕：见附件光伏发电场生产培训方案。1.5XX事项XX规定见通用条款第1.6项。不另行签订商业XX协议和技术XX协议。第2条发包人2.1发包人代表发包人代表的__；40/70.发包人代表的职务：法人代表；发包人代表的职责：代表发包人履行发包人的义务。2.2监理人2.2.1监理单位名称：工程总监理__监理的X围：监理的内容：监理的职权：监理的权限：2.2.2监理信息另行提供,作为合同附件。第3条承包人3.1承包人组成：本工程由〔后称为承包方〕作为总承包方。3.4承包人的一般义务和权力3.4.1经合同双方商定,承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：〔另行商议〕.3.4.2总承包人就本工程在移交给业主方时,项目需满足光伏发电站相关国家验收规X要求,满足XX电网XX并网相关要求,满足XX电监局电站并网相关要求.保障取得XX电网XX并网质量监督和检查站的并网前、并网时、并网后三报告,XX电监局资质中心并网许可证和发电许可证,并就工程建设在电监局进行备案工作。3.5项目经理3.5.1项目经理__项目经理职责：履行承包合同约定的职责项目经理权限：根据承包人法人代表的授权,全面履行合同约定的全部工作因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定：未经发包人同意,发包人将要求承包人支付违约金50000元。承包人向发包人出具授权项目经理的委托书作为本合同附件。3.6分包3.6.1分包约定约定的分包事项和分包人清单单：分包须取得发包人同意第4条进度计划、延误和暂停4.1项目进度计划4.1.1承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同生效后5个工作日内提交2份承包方签字盖章的正式进度计划方案。4.2设计进度计划41/70.4.2.1设计进度计划。提交初步设计、详细设计、设备规X书、分专业施工图的单项设计计划,包括设计联络会的计划,在项目进度计划中向业主报送。4.3采购进度计划4.3.1采购开始日期。工程物资采购与开始日期的约定：在项目进度计划中向业主报送。4.5施工进度计划4.5.1施工进度计划〔以表格或文字表述〕提交关键单项工程施工计划〔名称〕：太阳能光伏并网发电工程施工计划提交关键分部分项工程施工计划〔名称〕：用水用电施工、综合楼建设、条形基础与支架工程施工、逆变室施工、电池组件安装、电缆敷设、电气设备安装等〔包括不限于此〕。4.6误期赔偿因承包人原因使竣工日期延误,每延误1天的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的0.2%、累计最高赔偿金额为：5%。第5条技术与设计5.1生产工艺技术5.1.1承包人提供的生产工艺技术工程试运行考核保证值或〔和〕使用功能的说明如下：根据经审核批准的设计保证值考核。发电量考核原则：详见技术协议5.2设计5.2.1发包人的义务〔1〕提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：附件技术规X和可研技术资料。〔2〕提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：由承包人根据投标前现场勘察的与招标人尽可能提供的资料,发包人应协助承包人取得相关现场障碍资料。5.2.2承包人的义务经合同双方商定,发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分,可按本款中约定的如下时间期限,提出进一步要求：无5.2.3操作维修手册和生产运营规X。提交的份数和最终提交期限：暂定12份,电子版1份,竣工移交时提交。5.2.4技术服务和联络5.2.4.1.总承包人应与时提供与本合同设备有关的设计、土建、安装、调试、验收、试运行等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。5.2.4.2.总承包人需派代表到现场进行技术服务,并负责解决合同设备在调试、试运行和性能验收中发现的制造质量与性能等有关问题。5.2.4.3.总承包人应在合同签订后一个月内向业主方提交执行合同中规定的服务工作的组织计划,一式两份。42/70.5.2.4.4.总承包人有义务在必要时邀请业主方参与总承包人的技术设计,并向业主方解释技术设计。5.2.4.5.如遇有重大问题需要双方立即研究协商时,任何一方均可建议召开会议,除特殊原因外,另一方应同意参加。5.2.4.6.各次会议与其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要,如涉与费用变化应在纪要中明确提出,所签纪要双方均应执行。如涉与合同条款有修改时,需经双方法定代表人或被授权人批准,以修改本为准。5.2.4.7.总承包人提出的并经双方联络会上确定的安装、调试和运行技术服务方案,在未经业主方书面同意前不得改变或修改,但业主方有权以适应现场条件提出合理的变更或修改,并向总承包人作书面通知,总承包人应给予充分考虑,并满足业主方的要求。5.2.4.8.业主方有权将总承包人所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方,并不由此而构成任何侵权,但不得向任何与本工程无关的第三方提供。5.2.4.9.对盖有"密件"<或XX等>印章的总承包人、业主方的资料,双方都有为其XX的义务。5.2.4.10.总承包人的分包商对合同设备提供技术服务或去现场工作,应由总承包人统一组织并征得业主方同意,费用应由总承包人自行负担。5.2.4.11.总承包人须对其合同X围内的供货、设备<包括分包与外购的>与技术接口、技术服务等问题负全部责任。5.2.4.12.凡与本合同设备相连接的其它设备装置,总承包人有提供接口和技术配合的义务,并不由此而发生合同价格以外的任何费用。5.2.4.13.总承包人派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。业主方有权提出更换不符合要求的总承包人现场服务人员,总承包人应根据现场需要,重新选派业主方认可的服务人员。如果业主方在书面提出该项要求10天内总承包人没有答复,将按视为延误工期等同处理。5.2.4.14.由于总总承包人技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以与总承包人未按要求派人指导而造成的损失应由总承包人负责。第6条工程物资6.1工程物资的提供6.1.1发包人提供的永久性工程的设备、材料和部件类别、估算数量或〔和〕规格清单：无,通用条款相应采用无发包方供货方式执行。6.1.2承包人提供永久性工程的设备、材料和部件类别、估算数量或〔和〕规格清单：承包人负责提供本工程的〔除电池组件供货外的〕全部永久性工程的设备、材料和部件。承包人向发包人提供的永久性工程设备〔除电池组件供货外的〕、材料、部件和备品备件〔需按照投标文件〕,竣工后的安装记录,设备试验报告、系统调试报告,在竣工移交时提交,份数为2份,电子版一份。43/70.6.2工程物资保管与剩余6.2.1工程物资保管委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：应用于工程的全部永久性与施工过程中使用的设备、材料和部件。承包人提交保管、维护方案的时间：承包人负责保管采购的物资〔与电池组件〕。由发包人提供的库房、堆场、设施与设备：发包人不提供,帮助协调。第7条施工7.1发包人的义务7.1.1提供基准坐标资料发包人提供的基准坐标资料和勘测报告。7.1.2进场条件和进场日期承包人的进场条件：现状承包人的进厂日期：按承包人的施工组织确定或签订合同15天内。7.2承包人的义务7.2.1施工组织设计提交工程总体施工组织设计的份数和时间：2份,施工开始14个日历日前7.2.2提交临时占地资料提交临时占地资料的时间：施工开始14个日历日前。7.2.3提供临时用水电等资料承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间,在施工组织计划方案中确定。7.2.4由承包人履行的其他义务：无7.3人力和机具资源7.3.1人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：体现在施工组织设计中。人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：格式同施工组织设计,2份,施工队伍进场后7日内。7.3.2主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：体现在施工组织设计中。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：格式同施工组织设计,2份,施工队伍进场后7日内。7.4质量与检验7.4.1质检部位与参检方参检的部位、标准与表格形式：全部位,参照电力行业和相关产品标准,表格采用监理通用表格。7.4.2监造、监理与检验7.4.2.1.监造和工厂检验。44/70.7.4.2.1.1.总承包人负责对其合同X围内设备进行设备监造,但业主方有权随时进行抽检总承包人对设备的监造情况。7.4.2.1.2.总承包人必须为业主方提供：7.4.2.1.2.1.本合同设备备料时,提供整套设备的生产计划与每一个月度实际生产进度和月度检验计划。7.4.2.1.2.2.与本合同设备监造有关的标准<包括工厂标准>、图纸、资料、工艺与实际工艺过程和检验记录<包括中间检验记录和/或不一致性报告>与其它有关文件以与复印件。7.4.2.1.3.由总承包人供应的所有合同设备/部件<包括分包、外购与进口部件>,在生产过程中都须进行严格的检验和试验,出厂前须进行部套<或整机>总装和试验。所有检验、试验和总装<装配>必须有正式的记录文件。以上工作完成之后,合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件与合格证作为技术资料的一部分邮寄给业主方存档。此外,由总承包人供应的所有货物,应有制造厂出具的并经总承包人签署的产品质量合格证和检验记录、试验报告,作为交货的质量证明文件。7.4.2.1.4.本项目为EPC总承包合同〔除电池组件供货外〕,合同设备的一切质量问题由总承包人负责,业主方原则上不对供货设备在工厂的检验与试验发生约束条款。由总承包人自行组织专家前往相关工厂进行检验与试验。但是对重要设备仍然需由业主方参与<具体项目由业主方与总承包人协商确定>,但不能免除总承包人对合同设备质量的责任。7.4.2.1.5.总承包人对所提供设备〔除电池组件供货外〕的质量负有全部责任。由此而发生任何费用由总承包人承担。业主方有权随时查阅总承包人的监造记录,如果业主方要求复制,总承包人必须提供复印件。业主方对设备质量的监造不解除总承包人对合同设备质量所负的责任。7.4.2.2.现场开箱检验7.4.2.2.1.货物到达现场后〔包含电池组件〕,总承包人尽快开箱检验,根据运单和装箱单对货物的包装、外观与件数进行清点检验,检验货物的数量,规格和质量。并向业主方提供检验结果和记录等有关文件。对重要设备<具体项目由业主方与总承包人协商确定>总承包人需与时通知业主方共同参与开箱检验。7.4.2.2.2.现场检验时,如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规X时,应做好记录,应与时修理或更换,由此产生的制造、修理和运费与保险费均应由总承包人负担。7.4.2.2.3.由于总承包人原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间,以不影响光伏电站建设进度为原则,但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后2个月,否则按合同约定工期延误处理。7.4.2.2.4.上述23.2.1至23.2.3款所述的各项检验仅是现场的到货和开箱检验,尽管没发现问题或总承包人已按要求予以更换或修理均不能被视为总承包人按合同工期延45/70.误规定应承担的质量保证责任的解除。7.4.2.3.业主方有权在供货期间向总承包人自费派遣代表,总承包人有义务协助配合,除负责联系设备、图纸的催交以与设备检验等事宜外,促使总承包人按时确定合格的主要附属设备的分包商,以与在机组调试阶段负责配合总承包人加速调试过程中损坏的部件的修理或重新供货,总承包人应给予提供办公和生活的方便。7.4.2.4.业主方将委托具有相应资质等级的监理单位对本合同工程在建设实施阶段对总承包人的建设行为实施监督和管理。总承包人应对监理单位在履行本工程的义务时的监理行为进行积极配合。7.5隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：全部位,参照电力行业和相关产品标准,表格采用监理通用表格。7.6健康、安全、环境7.6.1健康、安全、环境管理提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间：2份；施工开工14个日历日前内提交。第8条竣工试验本合同工程包含竣工试验。8.1竣工试验的义务8.1.1承包人的一般义务提交竣工试验方案的份数和时间：3份；竣工试验计划开始14天前。8.2工程启动试运行总承包人的义务A、总承包人应按《光伏电站场项目建设工程验收规程》、《光伏电站机组验收规X》的要求进行工程启动试运行。光伏电站安装工程与其配套工程完工并通过验收；升压站和场内电力线路已与电网连接,并通过冲击试验；B、工程整套启动试运本工程光伏电站分项调试试运验收结束后进行工程整套启动试运验收。试验,应包括规定的操作试验,以证明工程或分项工程能够在所有可利用的操作条件下安全地操作。在试运行期间,当工程正在稳定条件下运行时,总承包人应通知业主方,告知工程已可以做其他竣工试验包括各种性能试验<如果有>,以证明工程是否符合业主方要求中规定的标准和履约保证。8.2.2试验延误由于非总承包人原因造成试验延误,总承包人发生的相关费用由发包人承担,延误的工期予以相应顺延。如果总承包人不当地延误240小时试运行,业主方可通知总承包人,要求在接到通知后14天内进行240小时试运行。总承包人应在上述期限内的某日或某几日进行240小时试运行,并将该日期通知业主方。8.2.3重新试验由于总承包人的原因未能通过240小时试运行,由总承包人按有关规定进行消缺整改后重新试运。发生的相关费用由总承包人负责。46/70.由于非总承包人原因造成试验延误,总承包人发生的相关费用由业主方承担,延误的工期予以相应顺延。8.2.4未能通过240小时试运行如果工程或某项工程未能通过根据第24.3款[重新试验]的规定重新进行的240小时试运行,业主方有权：下令根据第24.3款再次重复240小时试运行；如果此项试验未通过,使业主方实质上丧失了工程或分项工程的整个利益时,拒收工程或分项工程〔视情况而定〕；或
提供光伏项目EPC总承包合同模板：一站式光伏电站建设合作协议会员下载，编号：1700538646，格式为 docx，文件大小为70页，请使用软件:wps,office word 进行编辑，PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改，PPT模板下载后图片无水印，更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权，仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权，请勿作他用。若您的权利被侵害，请联系963098962@qq.com进行删除处理。
下载
下载
下载
下载
下载
下载
下载
下载
下载
下载
下载
下载