光伏发电项目EPC总承包合同,光伏发电epc承包报价单

('合同编号：光伏发电项目EPC总承包合同发包人：承包人：合同签约地：二零一年月目录第一部份协议书.............................................................................................................................3第二部份通用条款..........................................................................................................................51一样规定..................................................................................................................................52发包人....................................................................................................................................103承包人....................................................................................................................................124进度打算、延误和暂停...........................................................................................................145技术与设计.............................................................................................................................166工程物资................................................................................................................................177施工.......................................................................................................................................208完工实验................................................................................................................................299工程接收................................................................................................................................3310完工后实验...........................................................................................................................3511质量保修责任.......................................................................................................................3912工程完工验收.......................................................................................................................4013变更和合同价钱调整.............................................................................................................4114合同总价和付款....................................................................................................................4415保险.....................................................................................................................................4616违约、索赔和裁决................................................................................................................4717不可抗力..............................................................................................................................4918合同解除..............................................................................................................................5019合同生效与终止....................................................................................................................5420补充条款..............................................................................................................................54第三部份专用条款.........................................................................................................................551一样规定................................................................................................................................552发包人....................................................................................................................................553承包人....................................................................................................................................564进度打算、延误和暂停...........................................................................................................585技术与设计.............................................................................................................................606工程物资................................................................................................................................617施工.......................................................................................................................................628完工实验................................................................................................................................649工程接收.................................................................................................................................6510工程完工验收.......................................................................................................................6511质量保修责任.......................................................................................................................6612变更和合同价钱调整.............................................................................................................6713合同总价和付款....................................................................................................................6714保险.....................................................................................................................................6915争议解决..............................................................................................................................69第四部份合同附件.........................................................................................................................70附件1承包范围.......................................................................................................................70附件2技术协议.......................................................................................................................75附件3文件要求.......................................................................................................................91附件4性能考核实验................................................................................................................96附件5工程效劳平安生产协议..................................................................................................100附件6廉政协议书...................................................................................................................105附件7工期............................................................................................................................107附件8进度惩罚.....................................................................................................................108附件9支付申请函...................................................................................................................109附件10工程节点验收证书.......................................................................................................110附件11初步验收证书..............................................................................................................111附件12性能验收证书..............................................................................................................112附件13最终验收证书..............................................................................................................113附件14工程完工验收单..........................................................................................................114附件15合同价钱表.................................................................................................................115附件16：设备短名单..............................................................................................................116第一部份协议书依照《中华人民共和国合同法》、《招标投标法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情形，本协议由(以下简称“发包人”)和(以下简称“承包人”)签署。鉴于发包人拟建设光伏发电项目工程，并同意了承包人以总金额万元(大写：元整)(以下简称“合同价钱”)提供的光伏电站工程设计、采购、施工及调试EPC总承包工作。为此，两边以人民币_______元的合同价钱达到如下协议：1、工程概况工程名称：项目工程规模：光伏EPC工程工程所在省市详细地址：工程承包范围：勘探设计、设备和材料采购、建筑安装施工、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修的总承包，具体详见合同附件《承包范围》。工期要求：本项目于年月日并网量达到MW，如因客观缘故致使无法全数按时完成，本项目应于年月日并网量达到MW，年月日并网量达到MW。二、本合同中所用术语的含义与招标文件中提到的合同格式项下“通用条款”和合同文。件中相应术语的含义相同。3、以下文件应作为本合同的组成部份并有效组成正式合同的全数条款：合同协议书及补充协议中标通知书合同专用条款合同通用条款合同附件招标文件、投标文件洽商、变更等明确两边合同权利义务的记要、协议等文书；工程量清单或确信工程造价的工程预算书和图纸；标准、标准和其它有关技术资料、技术要求；组成合同一部份的其它文件。上述合同组成文件应互为补充和说明，如有不清楚或相互矛盾的地方，以所列顺序在前的为准，同一顺序的那么以时刻在后的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，两边应从合同目的实现的角度协商解决，但不该付工程实施造成不利阻碍。经协商后两边无法达到一致意见的，可按合同条件的规定提请争议解决。4、承包人许诺，保证按合同规定进行工程的实施并履行全数合同义务。五、发包人许诺，保证按合同规定的方式和时刻向承包人支付合同价款并履行合同规定的其他义务。六、本合同如有未尽事宜，两边可另外签定补充合同；补充合同在两边法定代表人或委托代理人签字，加盖公司合同专用章或公章后生效。7、本合同经两边法定代表人或委托代理人签字，加盖公司合同专用章或公章后生效。本合同正本一式六份，三方各执两份，具有一样法律效劳。(签字页)发包人：承包人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表（签字）：法定代表人或其授权代表（签字）：开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：联系人：联系人：电话：电话：签字日期：年月日签字日期：年月日第二部份通用条款1一样规定概念与说明通用条款，指依照法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同进程中所遵守的一样性条款，由本文件第1条至第20条组成。专用条款，指依照工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意一起遵守的条款。工程总承包，指承包人受发包人委托，依照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含完工实验）、试运行等全进程的工程承包。发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人同意的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。分包人，指同意承包人依照合同约定对外分包的部份工程或效劳的，并具有相应资格的法人或其他组织。发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表；承包人代表，指承包人指定的履行本合同的代表。监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。项目领导，指承包人依照合同约定录用的负责履行合同的代表。永久性工程，指承包人依照合同约定，进行施工、完工实验、完工后实验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或利用的工程。单项工程，指专用条件中列明的具有某项独建功能的工程单元，是永久性工程的组成部份。临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺点，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不组成永久性工程实体的工程。现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件寄存、施工机具、设施寄存和工程实施的任何地址。项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘探报告）、资料（气象、水文、地质、荷载计算书、荷载合格证明书、施工区域管线布置及各类治理规定和注意事项等）、协议（燃料、水、电、气、运输、衡宇租赁、购售电协议、施工区域施工许可证等）和有关数据等所须的基础资料。现场障碍资料，指发包人为承包人完成进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受爱惜的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情形的资料。设计时期，指初步设计和施工图设计等时期。工程物资，设计文件规定的并组成永久性工程实体的设备、材料和部件，及完工后实验所需的材料等。施工，指承包人把设计文件转化为工程的进程，包括土建、安装和完工实验等作业。完工实验，指工程的土建、安装等要紧工程施工内容完工后，工程或（和）单项工程被发包人接收前由承包人负责进行的实验。施工完工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装等要紧工程施工内容，并通过完工实验。工程接收，指工程或（和）单项工程通过完工实验后，为使发包人的操作人员、利用人员进入职位进行试运行、完工后实验预备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的进程。完工后实验，指工程被发包人接收后，240小时试运行和由发包人自行组织的性能实验或功能实验。240小时系指承包人为取得发包人签发本项目的靠得住性运行证书而依照国家行业标准技术部份所规定的程序及标准而对本项目进行的240小时持续试运行。“完工验收”系指依照国家行业标准所规定的验收标准及本合同第10条关于“整体启动及调试”规定，顺利完本钱项目机电设备等的测试及验收，电站具有并网条件。“完工验收证书”系指在依据国家行业标准技术部份所规定的验收标准及本合同第10条关于“整体启动及调试”规定，完本钱项目机电设备等的测试及验收电站具有并网条件以后，发包人就此而签发的证书。“性能保证值（GPV）”系指国家行业标准技术部份规定的整个装置系统最终技术性能的保证值。“实验”系指在合同中规定或两边商定的，或按指示作为一项变更的，在项目被发包人接收前，依照国家行业标准技术部份及本合同第10条规定的条款中的要求进行的实验。性能实验，指依照合同约定，工程“240小时”后30日内，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的实验。“性能验收证书”系指由发包人依照国家对行业标准技术部份规定的条款的要求、在装置系统通过要紧实验后，性能实验完成并被验收后，为项目签发的证书。工程完工验收，指承包人通过性能验收，并按合同约定提交完工验收报告、完工资料、完工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收，相关验收符合国家项目验收要求。“质保期”系指从性能验收证书签发日起合同约定的时刻内，依照国家关于光伏电站相关的验收标准，在该期间，承包人必需负责对任何工程、设备的缺点进行修理，和依照上述条款规定提出的任何延长期。“最终验收证书（FAC）”系指承包人依照国家光伏电站验收标准，完成质保期全数义务后，并经发包人确认能够通过最终验收而为本项目签发的证书。项目进度打算，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全数实施时期（包括：设计、采购、施工、完工实验、工程接收、完工后实验各时期的）或合同约定的假设干实施时期的时刻打算安排。施工动工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。完工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含完工实验）的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。变更，指发包人书面通知或书面批准的，对承包范围所作的任何更改。合同价钱，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、完工实验、试运行和效劳等工作的价款。合同价钱调整，指依据合同约定需要增减的费用而对合同价钱进行的相应调整。合同总价，指依照合同约定，经调整后的合同价钱。预付款，是指依照合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。工程款，指发包人依照合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、设备、施工安装等进度款，及完工后实验的效劳费等款项。工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人签定的质量保修责任书。书面形式，指合同书、信件和数据电文等能够有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、、电子数据互换和电子邮件。违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。不可抗力，指不能预见、不能幸免并非能克服的客观情形。条款题目不能作为合同说明的依据。合同文件合同文件的组成。合同文件彼此说明，互为说明。除专用条款还有约定外，组本钱合同的文件及优先说明顺序如下：（1）本合同协议书及补充协议（2）中标通知书（3）本合同专用条款（4）本合同通用条款（5）合同附件（6）合同技术协议书（7）招标文件、投标文件（8）标准、标准及有关技术文件（9）设计文件、资料和图纸（10）发包人和承包人确认的组成合同组成部份的其他文件。两边在履行合同进程中形成的通知、会议记要、备忘录、补充文件、指令、、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构本钱合同的组成部份。当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，而且不能依据合同约定的说明顺序论述清楚时，在不阻碍工程正常进行的情形下，由当事人协商解决，也可采纳监理人的说明。当事人经协商未能达到一致或不同意监理人的说明的，依照款关于争议和裁决的约定解决。合同中的条款题目仅为阅读方便，不作为对合同条款进行说明的依据。本合同中所利用的“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年。本合同中所利用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。若是任何时刻的起算是以某一期间届满为条件，那么起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日为该期间届满之日的当日。“工作日”指除中国法定节假日之外的其他公历日。语言文字合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、说明和说明。合同当事人在专用条款约定利用两种及以上语言时，汉语为优先说明和说明本合同的主导语言。在少数民族地域，当事人能够约定利用少数民族语言编写、说明和说明本合同文件。适用法律本合同适用中华人民共和国的法律。需要明示的具体适用法律的名称在专用条款中约定。标准、标准适用于本工程的国家标准标准、或（和）行业标准标准、或（和）工程所在地址的标准标准、或（和）企业标准标准的名称（或编号），在专用条款中约定。发包人利用国外标准、标准的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、标准的名称、份数和时刻。没有相应成文规定的标准、标准时，由发包人在专用条款中约定的时刻向承包人列明技术要求，承包人按约定的时刻和技术要求提出实施方式，经发包人认可后执行。遵守合同约定的标准标准进行设计、采购、加工和施工，任何一方不得改变国家强制性标准标准的规定。发包人有权依照合同和适用法律规定的标准标准，对承包人的实施提出平安、质量、环境爱惜和职业健康方面的建议、修改和变更。遵遵法律在履行合同期间，国家法律、行政法规规定由发包人办理并取得立项、城市计划、区域计划批文、土地利用许可、工程质量监督手续，及其他许可、执照、证件、批件等，发包人负责和谐与有关部门和单位的关系。承包人在履行合同期间遵守适用法律、行政法规、或行业规定进行设计、采购、加工、施工、完工实验和完工后实验，并承担质量保修责任。承包人须办理履行合同所需的由承包人办理的各类许可、执照、批文和手续等，工期不得延误。发包人按约定向承包人支付工程款，承包人按时向所雇佣人员发放工资，为其办理人身保险，并缴纳相关税费。保密事项当事人一方对在订立和履行合同进程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同之外的目的。一方泄露或在本合同之外利用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害补偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。当事人以为必要时，可签定保密协议，作为合同附件。转让除合同还有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全数或部份转让给第三人，也不得全数或部份转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全数转让给第三人，也不得将合同的义务全数或部份转让给第三人，法律及本合同还有规定的除外。2发包人发包人的义务和权利负责办理项目的审批、核准或备案、动工手续，取得项目用地、用房或场地的利用权，完成拆迁补偿工作，使项目具有法律规定的动工条件。履行合同中约定的合同价钱调整、付款、完工结算义务。有权依照合同约定，及国家法律对平安、质量、标准、环境爱惜和职业健康等强制性规定，对承包人的采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更。有权依照合同约定，对因承包人缘故给发包人带来的任何损失和损害，提出补偿。发包人负责办理电站并网相关的申报和核准等手续。发包人协助承包人办理电站建设临时用电、用水和进出建设场地手续。发包人有义务确保由其提供物资的保质、保量和及时到货。发包人有义务确保各类行政审批手续的及时办理或和谐办理。履行合同中约定的其他权利和义务。发包人代表发包人委派的代表，行使发包人委托的权利，履行发包人义务。发包人代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。发包人代表依照合同约定的向承包人发出的通知，以书面形式由其本人签字后送交项目领导。发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，将新任代表的姓名、职务、职权和录历时刻在其到任的前15日，以书面形式通知承包人。监理人发包人对工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容、职权和权限在专用条款中写明。监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交项目领导。工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以和谐并明确，并以书面形式通知承包人。除专用条款有明确约定或经发包人同意外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。发包人改换工程总监时，提早15日以书面形式通知承包人，并将替换者的姓名、职务、职权、权限和录历时刻通知承包人。平安保证承包人应负责和谐处置施工现场周围的地下、地上已有设施和临近建筑物、构筑物等的平安爱惜工作，保护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。发包人有权对承包人负责工程现场临近正在利用、生产或运行的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，要设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志进行监督。本合同未作约定，而在工程主体结构或工程要紧装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及繁重结构变更、或涉及重大工艺转变的装修工程时(因承包人缘故除外)，两边另行签定委托合同，作为本合同附件，由承包人审核设计方案，方能施工。发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其他人员，遵守款《健康、平安、环境》的相关约定。3承包人承包人的义务和权利依照合同约定的标准、标准、工程的功能、规模、考核目标和完工日期，来完成设计、采购、施工和完工实验是承包人的义务；协助发包人完成240小时并网运行实验。承包人有义务按合同约定，自费修复因承包人缘故引发的文件、设备、材料、部件、施工（含土建）、完工实验和240小时试运行实验存在的缺点。对因任何缘故造成工程关键途径延误的，承包人应自费赶工，工期不得延误。承包人配合发包人办理电站并网相关的申报和核准等手续。承包人应进行并提供合同中没有具体规定，但可从合同合理推断为工程正常实施或工程达到合同规定功能所必需的工作，犹如合同明确规定该工作一样。承包人代表承包人委派的代表，行使承包人委托的权利，履行承包人义务。承包人代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。项目领导项目领导经授权并代表承包人负责履行本合同的相关工作内容。项目领导的姓名、职责和权限在专用条款中约定。项目领导不得同时担任其他项目的项目领导。项目领导需离开项目现场须事前取得发包人同意，并指定一名有体会的人员临时期行其职责。承包人违背上述约定的，依照本专用条款的约定，承担违约责任。项目领导按合同约定的项目进度打算，并按发包人代表或（和）工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情形下，且无法与发包人代表或（和）工程总监取得联系时，项目领导有权采取必要的方法保证人身、工程和财产的平安，但须在事后24小时内向发包人代表或（和）工程总监送交书面报告。承包人需改换项目领导时，提早15日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意。继任的项目领导须继续履行专用条款第款约定的职责和权限。承包人未经发包人同意擅自改换项目领导的，按专用条款款的约定,承担违约责任。发包人有权以书面形式通知改换其以为不称职的项目领导，承包人在接到改换通知后的5日内向发包人提出书面的改良报告。尔后，发包人仍以书面形式通知改换时，承包人在接到第二次改换通知后的7日内改换，并将新录用的项目领导的姓名、简历以书面形式通知发包人。工程质量保证质量保证体系。承包人质量保证体系认证证书，在合同实施进程中维持持续有效，并成立本合同项下的质量保证体系。实施进程的质量保证。承包人按合同约定的质量标准标准，确保设计、采购、加工制造、施工、完工实验、完工后实验和考核验收的质量。并遵循国家有关质量保修责任的规定，对工程进行保修。平安保证工程平安性能。承包人按合同约定，并遵循建设工程设计治理条例、建设工程质量治理条例及有关平安生产的法律规定，进行设计、采购、施工、完工实验，保证工程的平安性能。现场平安施工和环境平安。承包人遵守款健康、平安和环境的约定。职业健康和环境爱惜保证承包人按合同约定，并遵循建设工程勘探设计治理条例、建设工程环境爱惜条例及相关的法律规定进行工程的环境爱惜。现场职业健康和环境爱惜。承包人遵守《健康、平安、环境》的约定。进度保证承包人按款约定的项目进度打算（详见附件），合理有序地组织设计、采购、施工、完工实验和完工后实验需要的各类资源，采纳有效的实施方式和组织方式，保证项目进度打算的实现。现场保安承包人承担其进入现场、施工动工至发包人接收单项工程或（和）工程之前的现场保安责任（含承包人的预制加工厂地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。分包分包约定。承包人只能对专用条款约定列出的分包事项（含设计、采购、施工、完工实验等）进行分包,但必需经发包人同意。本专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施时期分期提交，发包人在接到分包事项后，予以审批或提出意见。分包人资质。符合国家法律规定的企业资质品级的分包人，方能选择为分包人。承包人不得以肢解的方式将承包的工程对外分包，也不得将承包的工程全数转包。分包人不得将其分包的施工和货物采购对外转包。对分包人的付款。承包人应按分包合同约定，按时支付分包人进度款。假设承包人收到发包人的款项后，非发包人的缘故，承包人不按时支付分包人相应的款项，致使工程进度严峻滞后，经发包人催促仍无改良，那么发包人无需取得承包人的同意，有权调整合同，并支付分包人的款项，相应金额从支付给承包人的任一笔款项中扣除。承包人对发包人负责。因分包人的任何违约行为、治理不善、疏忽或其他过错致使工程质量显现缺点，给发包人造成损失或致使完工日期延误的，分包人对承包人负责，承包人就分包工程对发包人承担责任。发包人要求承包人将部份项目分包给分包人的，且承包人同意，承包人就分包工程对发包人承担责任。4进度打算、延误和暂停项目进度打算项目进度打算。承包人编制的项目进度打算，其中施工期限须符合合同协议书的约定。经发包人批准后实施。发包人的批准并非能解除承包人的合同责任。承包人提交项目进度打算的份数和时刻在专用条款约定。自费赶上项目进度打算。承包人缘故使工程实际进度明显掉队于项目进度打算时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取方法，赶上项目进度打算。发包人的赶工要求。合同实施进程中发包人书面提出采购、施工、完工实验的赶工要求，并被承包人同意时，承包人提交合理的赶工方案，承包人承担由此增加的费用。设计进度打算发包人有义务要求、催促设计单位的设计进度打算知足施工进度的要求。采购进度打算采购进度打算。承包人的采购进度打算符合项目进度打算的时刻安排，并与设计、施工、和（或）完工实验及完工后实验的进度打算相衔接。采购开始日期。在专用条款约定。采购进度延误。因承包人的缘故致使采购延误，造成的停工、窝工损失和完工日期延误，由承包人负责。施工进度打算施工进度打算。承包人在现场施工动工15日前提交一份包括施工进度打算在内的整体施工组织设计。施工进度打算符合项目进度打算的时刻安排，并与设计、采购、完工实验进度打算相衔接。发包人需承包人提交的关键单项工程或（和）关键部份分项工程施工进度打算的，在专用条款中约定。施工动工日期延误。依照以下约定，确信完工日期的延长：（1）因发包人缘故造成承包人不能按时动工的，完工日期相应顺延。（2）因承包人缘故不能按时动工的，需说明合法理由，自费采取方法及早动工，完工日期不予延长。（3）因不可抗力造成施工动工日期延误的，两边协商后的完工日期相应顺延。完工日期一、承包范围包括完工实验时，按以下方式确信打算完工日期和实际完工日期：（1）依照款工程接收的专用条款中所约定的单项工程完工日期，为单项工程的打算完工日期；工程中最后一个单项工程的打算完工日期，为工程的打算完工日期；（2）单项工程中最后一项完工实验通过的日期，为该单项工程的实际完工日期；（3）工程中最后一个单项工程通过完工实验的日期，为工程的实际完工日期。二、承包人为完工实验、或240小时试运行实验预留的施工部位、或发包人要求的施工预留部位、不阻碍发包人实质操作利用的零星扫尾工程和缺点修复，不阻碍完工日期的确信。误期补偿因承包人缘故，造成工程完工日期延误的，由承包人承担误期补偿。每日延误的补偿金额，及按日累计的最高补偿金额在专用条款中约定。经两边书面确认后，发包人有权从工程款、或完工结算款中扣除补偿金额。暂停发包人的暂停。发包人能够书面形式通知承包人暂停工程实施中的任何工作。通知中列明暂停日期及估量暂停的期限。承包人因执行此项暂停而蒙受的费用增加，或因复工而增加的合理费用，由发包人承担。因此造成工程关键途径延误的，完工日期相应顺延。因不可抗力造成的暂停。依照款不可抗力发生的义务和款不可抗力的后果的条款约定，安排各方的工作。暂停时承包人的工作。当款发包人的暂停和款因不可抗力的暂停发生时，承包人当即停止现场的实施工作。并在暂停期间，依照合同约定，由承包人负责照料、爱惜、监管的人员、工程、物资及承包人的文件等。因承包人未能尽到照料、爱惜和监管责任，造成损坏、变质等，使发包人的费用增加，或（和）完工日期的延误，由承包人负责。承包人的复工要求。依照款发包人通知的暂停，承包人有权在暂停的15往后申请复工。不能复工时，承包人有权依照款调减部份工程的约定，以变更方式调减受暂停阻碍的部份工程。发包人的复工。发包人发出复工通知后，发包人有权组织承包人对受暂停阻碍的工程、设备、材料、部件进行检查，承包人将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复费用由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键途径延误的，完工日期相应延长。因承包人缘故的暂停。因承包人缘故所造成的部份工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及完工日期延误，由承包人负责。工程暂停时的付款。发生发包人的暂停时，除已完成的工程按合同约定付款外，发包人须按下述约定进行永久性工程设备、材料和部件的付款：（1）承包人负责采购并组成工程实体的，但尚未能按采购进度款付款的设备、材料和部件，承包人将该款项单独列入款按月工程进度申请付款或款按付款打算表申请付款的报表中，发包人按款的付款时刻安排支付；（2）承包人负责采购并运抵现场的永久性工程设备、材料和部件，尚未验收付款的部份，两边需进行验收交接。对其中有缺点的设备、材料和部件，承包人自费修复。修复合格并经发包人验收后，依照款工程款的约定，支付其中的采购进度款。（3）发包人承担承包人依照发包人要求为永久性工程订购的、尚未运抵现场的设备、材料和部件的相应款项。5技术与设计设计义务一样要求承包人应被视为，在合同生效前己认真审查了发包人要求（包括设计标准和计算）、和施工现场的现状。承包人应负责工程的设计，承包人有义务将设计方案报发包人审查，发包人有权提出建议。承包人在除以下发包人应负责的部份外，对发包人要求（包括设计标准和计算）的正确性负责：（1）在合同中规定的由发包人负责的、或不可变的部份、数据和资料；（2）对工程或其他任何部份的预期目的的说明；（3）厂界定位及标高；除上述情形外，发包人不该付原包括在合同内的发包人要求中的任何错误、不准确、或遗漏负责，并非应被以为，对任何数据或资料给出了任何准确性或完整性的表示。承包人的许诺承包人许诺其设计、文件、实施和完工的工程符合：（1）中华人民共和国法律法规、国家标准。（2）合同、设计图纸、项目核准文件等。（3）通过变更做出更改或修正的组成合同、协议、备忘录、会议记要等各项文件或约定。技术标准和法规设计、承包人文件、施工和完工工程，均应符合中华人民共和国电力行业的最新（以合同签定日期为准）技术标准；建筑、施工与环境方面的法律、适用于工程将生产的产品的法律、和发包人要求中提出的适用于工程、或适用法律规定的其他标准。所有这些关于工程和其各分项工程的法规，应是在发包人依照第9条[工程接收]的规定接下班程或分项工程是通行的。除非还有说明，合同中提到的各项标准应视为在合同生效后适用的版本。若是在合同生效后，上述版本有修改或有新的强制性标准生效，承包人应当执行并通知发包人。合同生效后，由于国家法律、国家标准强制性规定、各项标准规程的更新、转变致使合同价钱的调整，应执行第13条[变更和合同价钱调整]确信条款的内容。完工文件工程完工文件材料移交时刻为本工程完工验收后60日内向发包人移交。6工程物资工程物资的提供承包人提供的永久性工程的设备、材料和部件（1）承包人依据设计文件规定的技术参数、技术条件、功能要求和利用要求，负责组织永久性工程的设备、材料、部件的采购（包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件）、负责运抵现场，并对其质量检查结果和性能结果负责。由承包人负责提供的永久性工程的设备、材料和部件的类别、估算数量或（和）规格清单在专用条款中列出。（2）因承包人提供的设备、材料、部件（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准规定所造成的质量缺点，由承包人自费修复缺点，因此造成进度延误的，完工日期不予延长，并承担相应责任。（3）由承包人提供的完工后实验的生产性材料，在专用条款中列出类别或（和）清单。由承包人选择相关采购物资的供货商或制造厂，但须经发包人同意。承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供给商和加工制造厂，特殊情形或只有唯一厂家的除外。工程物资所有权。依照款和款约定提供的永久性工程设备、材料和部件，在运抵现场的交货地址后，且发包人履行其合同约定的付款义务后，所有权转为发包人所有，在发包人接下班程前,承包人有义务对工程设备、材料和部件进行保管、保护和保养，未经发包人批准不得运显现场。查验工厂查验与报告（1）承包人遵守相关法律规定，负责款约定的永久性工程设备、材料、部件和备品备件，及完工后实验物资的强制性检查、查验、监测和实验，并向发包人提供相关报告。报告内容、报告期和提交份数，在专用条款中约定。（2）承包人邀请发包人参检时，在进行相关加工制造时期的检查、查验、监测和实验之前，以书面形式通知发包人参检的内容、地址和时刻。发包人在接到邀请后的5日内，以书面形式通知承包人参检或不参检。发包人参检时，在接到本款第（1）项承包人发出的报告后5日内通知承包人。（3）发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补助、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。（4）发包人委托有资格、有体会的第三方代表发包人自费参检的，在接到承包人邀请函或报告后的5日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。（5）发包人及其委托人的参检，并非能解除承包人对其采购的工程设备、材料和部件的质量责任。覆盖和包装的后果。承包人已在款约定的日期内以书面形式通知发包人参检，发包人依据约定日期提早或按时抵达指定地址，但加工制造的设备、材料、部件（包括完工后实验的物资）已经被覆盖、包装或已运抵启运地址时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，从头进行检查或查验或检测或实验及恢复，承包人承担因此发生的费用。因此造成工程关键途径延误的，完工日期不予延长。未能按时参检。发包人未能按款的约按时刻参检，承包人可自行组织检查、查验、检测和实验，质检结果视为是真实的。发包人尔后指令从头检查、查验、检测和实验，或增加实验细节或改变实验地址的，有权以变更指令通知承包人。经质检合格时，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键途径延误的，完工日期相应顺延；经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，完工日期不予延长。现场清点与检查承包人依照款约定负责提供的永久性工程设备、材料和部件，在运抵现场前5日通知发包人。承包人（包括承包人、或为承包人提供设备、材料和部件的供给商、或分包人）与发包人（包括发包人、或其代表、或其监理人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及外观检查，并依照装箱单清点箱内数量、出场合格证、图纸、文件资料及外观检查。经检查清点后，两边人员签署交接清单。经现场检查清点发觉箱件欠缺，箱件内的数量、图纸、资料欠缺，或有外观缺点的，承包人负责补齐、自费修复，缺点未能修复之前不得用于工程，完工日期不予顺延。因此造成的费用增加、完工日期延误，由承包人负责。质量监督部门及消防、环保等部门的参检。发包人、承包人随时同意质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对施工现场检查，承包人为此提供方便。对参检中提出的修改、改换等意见，依照款或款约定提供的责任方来承担增加的相关费用。因此造成工程关键途径延误的，责任方为承包人时，完工日期不予延长；责任方为发包人时，完工日期相应顺延。入口工程物资和报关、清关永久性工程设备、材料和部件的入口采购责任方，及招标询价方式，在专用条款中约定。采购责任方负责报关、清关，另一方有义务协助。入口工程设备、材料和部件的报关、清关的延误，造成工程关键途径延误时，承包人负责入口采购的，完工日期不予延长，增加的费用由承包人承担；发包人负责入口采购的，完工日期给予相应延长。运输与超限物资运输工程超限物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由承包人负责，超限运输和特殊方法等全数费用，包括在中标合同价钱内。因超限物资运输造成的费用增加，由承包人承担。造成工程关键途径延误时，完工日期不予延长。从头定货及后果依据合同约定，由承包人负责提供的永久性工程设备、材料和部件存在缺点时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责从头定货并运抵现场,完工日期不予顺延。因此造成的费用增加、完工日期延误，由承包人负责。工程物资保管与剩余工程物资保管。依照款由承包人负责提供的工程物资的约定，并由承包人保管（包括电池组件的保管），其工程物资的类别和估算数量在专用条款中约定。承包人按说明书的相关规定进行保管、保护、保养，避免变形、变质、污染和对人身造成损害。在专用条款约定承包人提交保管保护方案的时刻，方案包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，和库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等计划。保管所需的一切费用，包括在中标合同价钱内。剩余工程物资的移交。承包人为永久性工程保管的物资，在完工实验完成后，剩余的工程物资无偿移交给发包人（除非专用条款还有约定）。7施工发包人的义务提供基准坐标资料。发包人以书面形式并按约按时刻将工程场地的基准坐标资料（包括基准操纵点、基准操纵标高和基准坐标操纵线）提交给承包人。发包人有义务与承包人在现场交验。发包人提供基准坐标的内容和时刻在专用条款中约定。因发包人提供基准坐标资料的延误，致使工程关键途径延误的，完工日期相应顺延。审查整体施工组织设计。发包人有权对承包人依照款约定提交的整体施工组织设计进行审查，并在接到后的5个工作日内提出建议、要求和补充要求。发包人的建议和要求，并非能减轻或免去承包人的任何合同责任。发包人未能在5个工作日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的整体施工组织设计实施。进场条件和进场日期。发包人依照批准的初步设计和款约定由承包人提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确信进场日期。发包人完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，便于承包人能够按时进入现场开始预备工作。进场条件和进场日期在专用条款约定。施工所需的水、电，由发包人协助承包人与相关单位协商，承包人向相关单位支付费用。施工用临时用水水源和临时用电电源由承包人负责，施工所需的全数费用（含水费、电费）由承包人负责。办理动工等批准手续。发包人在动工日期前，办理动工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他所需的许可、证件和批文等。施工进程中须由发包人办理的批准。承包人在施工进程中，依照款的约定，通知须由发包人办理的各项批准手续，由发包人申请办理。因发包人未能按时办好上述批准手续，致使工程关键途径延误的，完工日期相应顺延。提供施工障碍资料。发包人按合同约定的内容和时刻提供与施工厂地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其他设施的坐标位置。发包人依照款和款的约定，已经提供的再也不提供。承包人对发包人在合同约按时刻以后提供的障碍资料，依据施工变更的约定提交变更申请，发包人给予合理批准。承包人新发觉的施工障碍。发包人依照承包人依照款的约定发出的通知，与有关单位联系、和谐、处置施工厂地周围及临近的阻碍工程实施的建筑物、构筑物、地下管线、线缆、构筑物，并承担相关费用。关于新发觉的施工障碍，承包人可依据款的约定提交施工变更申请，发包人给予合理批准。施工障碍致使工程关键途径延误的，完工日期相应顺延。发包人在收到承包人依照款约定提交的“健康、平安、环境”治理打算后20日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情形并对检查中发觉的问题提出整改建议，承包人依照发包人合理建议自费整改。发包人履行专用条款中约定的由发包人履行的其他义务。承包人的义务坐标复验和放线。承包人有义务在现场与发包人一起复验基准坐标资料（含基准操纵点、基准操纵标高和基准坐标操纵线）。承包人按发包人提供的基准坐标资料，对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。承包人有义务提出并纠正发包人提供的基准坐标资料中的过失。致使工程关键途径延误的，完工日期相应顺延。施工组织设计。承包人在施工动工15个工作日前或约定的其他时刻内，向发包人提交整体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交要紧单项工程和要紧分部份项工程的施工组织设计。对发包人提出的建议和要求，承包人自费修改完善。整体施工组织设计提交的份数和时刻，及需提交施工组织设计的要紧单项工程和要紧分部份项工程的名称、份数和时刻，在专用条款中约定。提交临时占地资料。承包人按专用条款约定的时刻向发包人提交。（1）依照款工程物资保管的约定，库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占历时刻、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占历时刻和用途说明；（2）施工用地的坐标位置、面积、占历时刻、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占历时刻和用途说明；（3）进入施工现场道路的入口坐标位置，并指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、品级、桥涵繁重、转弯半径和时刻要求。（4）因承包人未能按时提交上述资料，致使款约定的进场日期延误的，由此增加的费用或（和）完工日期延误，由承包人负责。临时用水电等。承包人在动工日期30日前或约定的其他时刻前，并按本专用条款中约定的发包人能够提供的水电等临时利用的类别，向发包人提交施工（含永久性工程物资保管）所需的临时用水电等的品质、正经常使用量、顶峰用量、利历时刻和节点位置。承包人自费负责施工用水/电的接通、计量仪器的购买、安装和保护，并依据款专用条款中约定缴纳费用（除非还有约定）。因承包人未能按约按时刻提交上述资料，造成承包人的费用增加和完工日期延误时，由承包人负责。承包人在动工日期前，办好国家法规规定的须承包人办理的动工批准等许可、证件和批文。施工进程中须通知办理的批准。承包人在施工进程中因临时增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通信等公共设施的，提早20日通知发包人办理相关申请批准手续。并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等，有义务予以配合。因承包人未能在20日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请时要求的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和完工日期延误的，由承包人负责。提供施工障碍资料。承包人按合同约定，在每项地下或地上施工部位动工20日前，向发包人提交施工厂地的具体范围及其坐标位置，发包人须对上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其他设施的坐标位置（不包括发包人依照款和款的约定中已提供的现场障碍资料）。关于发包人在合同约按时刻以后提出的现场障碍资料，依照款的施工变更的约定办理。发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行爱惜义务，造成的损失、损害和责任，由承包人负责。因此造成工程关键途径延误的，承包人按款的约定，自费赶上。新发觉的施工障碍。承包人对在施工进程中新发觉的场地周围及临近阻碍施工的建筑物、构筑物，当即采取爱惜方法，及时通知发包人。新发觉的施工障碍，依照款的施工变更约定办理。承包人有义务保证其人力、机具、设备、设施、方法材料、周转材料及其他施工资源，知足实施工程的需求。承包人有义务在施工前了解设计文件的用意。工程的爱惜与保护。承包人在动工之日至发包人接下班程或（和）单项工程之日，负责工程的爱惜、保护和保安责任，保证工程不因承包人的施工而受到任何损失、损害。清理现场。承包人负责在施工进程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或本地有关部门指定的地址，费用由承包人负责。承包人再也不利用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。承包人有义务履行专用条款中约定的应由承包人履行的其他相关义务。施工技术方式承包人的施工技术方式符合有关操作规程、平安规程及质量标准。发包人对关键施工技术方式确认时，在收到承包人提交的该方式后的5日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并非能减轻或免去承包人的任何合同责任。人力和机具资源承包人按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时刻，向发包人提交施工人力资源打算一览表。施工人力资源打算符合施工进度打算的需要。并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的人力资源信息。承包人未能按施工人力资源打算一览表投入足够工种和人力，致使实际施工进度明显掉队于施工进度打算时，发包人有权通知承包人按打算一览表列出的工种和人数，在合理时刻内调派人员进入现场。不然，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部份项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时刻由承包人承担。承包人按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时刻，向发包人提交要紧施工机具资源打算一览表。施工机具资源打算符合施工进度打算的需要。并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的要紧施工机具信息。承包人未能按施工机具资源打算一览表投入足够的机具，致使实际施工进度掉队于施工进度打算时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时刻内调派机具进入现场。不然，发包人有权责令承包人另行租赁机具，因此所发生的费用及延误的时刻由承包人承担。质量与查验质量与查验（1）承包人及其分包人随时同意发包人、工程总监、行政主管部门、质量治理部门、平安治理部门、行业质量平安检查人员或发包人委派的第三方质量检查单位所进行的平安质量的监督和检查。承包人为此类监督、检查提供方便。（2）发包人委托第三方对施工质量进行检查、查验、检测和实验时，以书面形式通知承包人。其验收结果视为发包人的验收结果。（3）承包人遵守施工质量治理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、平安程序交底和质量标准交底，及排除事故隐患的责任。（4）承包人依照设计文件、施工标准的规定和合同约定，对永久性工程的设备、材料、部件（包括建筑构配件）进行检查、查验、检测和实验，不合格的不得利用。并有义务自费修复和改换不合格的设备、材料、部件，因此造成完工日期延误的，由承包人负责。（5）承包人的施工符合合同约定的质量标准。质量标准的评定，以合同中约定的质量查验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人有义务自费修复、返工、或改换、或重置，因此造成的损失及完工日期延误由承包人负责。质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方或承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。按上述约定，经承包人一方检查合格的部位，报发包人或监理人备案。发包人和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。通知参检方的参检。承包人自行检查、查验、检测和实验合格的，按款专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位参加检查。参检方未能按时参加的，承包人将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人或（和）监理人签字，48小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。尔后3日内，承包人发出视为发包人或（和）监理人已确认该质检结果的通知。质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、查验、检测和实验的权利。承包人为此类质量检查活动提供便利。当其检查、查验、检测、实验的结果合格，工程关键途径延误时，按13条变更和调整合同价钱的约定，作为一项变更。经质检发觉因承包人缘故引发的质量缺点，有权下达修复、暂停、拆除、返工、从头施工、改换等指令。由此增加的费用由承包人承担，使完工日期延误时，不予延长。从头进行质量检查。按款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权从头进行质量检查。其检查、查验、检测、实验的结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键途径延误的，完工日期不予延长。其检查、查验、检测、实验的结果合格时，承包人增加的费用或（和）使完工日期延误，按13条变更和调整合同价钱的约定，作为一项变更。隐蔽工程和中间验收隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人或（和）监理人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时刻和地址。验收合格，两边在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程完工资料。发包人和监理人在验收合格48小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和监理人验收不合格的，承包人需在发包人和监理人限定的时刻内修正，从头通知发包人和监理人验收。未能按时参加验收。发包人或（和）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。未能按以上时刻提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。再查验。发包人或（和）监理人在任何时刻内，有权对已体会收的隐蔽工程要求从头查验，承包人按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在查验后从头覆盖或修复。经查验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，使工程关键途径延误时，完工日期不予延长。经查验合格时，承包人增加的费用、或工程关键途径的延误，依照13条变更和调整合同价钱的约定，作为一项变更。对施工质量结果的争议对施工质量结果的争议，第一协商解决。经协商未达到一致意见的，委托两边一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行鉴定。依照鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或完工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键途径因争议受到延误的，完工日期相应顺延。依照鉴定结果，合同两边均有责任时，依照各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键途径延误时，商定对完工日期的延长。当两边对分担的费用、完工日期延长不能达到一致时，按款争议和裁决的约定程序解决。健康、平安、环境健康、平安、环境治理（1）遵守有关健康、平安、环境的各项法律规定，是两边的义务。（2）健康、平安、环境治理实施打算。在现场动工前或约定的其他时刻内，承包人将健康、平安、环境治理实施打算提交给发包人。该打算的治理、实施费用包括在合同价钱中。发包人在收到该打算后15日内提出建议，并予以确认，承包人依照发包人的建议自费修正。该打算提交的份数和提交时刻，在专用条款中约定。（3）在承包人实施健康、平安、环境治理实施打算的进程中，发包人需要在该打算之外采取特殊方法的，按第13条变更和合同价钱调整的约定，作为一项变更。（4）当事人确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都通过了足够的培训并具有体会，能够胜任健康、平安、环境治理工作。（5）当事人遵守所有与实施本工程和利用施工设备相关的现场卫生、平安和环保的法律规定，并按规定各自办理相关手续。（6）承包人为现场动工部份的工程成立健康保障条件、搭设平安设施并采取环保方法等。因承包人缘故致使施工许可的批准推延，造成费用增加或工程关键途径延误时，由承包人负责。（7）当事人配备专职工程师或治理人员，负责治理、监督、指导职工健康、平安爱惜和环境爱惜工作。承包人对其分包人负责。（8）承包人随时同意政府有关行政部门、行业机构、发包人、工程总监的健康、平安、环境检查人员的监督和检查，并为此提供方便。现场职业健康治理（1）承包人遵守适用的职业健康的法律规定和合同约定（包括对招聘、健康、平安、福利等方面的规定），负责现场实施进程中其人员的职业健康和爱惜。（2）承包人遵守适用的劳动法规，爱惜其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动爱惜用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和平安生产设施。（3）承包人对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因故旧底、平安操作规程交底、采取有效方法，按有关规定提供避免人身损害的爱惜用具。（4）承包人在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人许诺、未配备相关爱惜器具，进入该作业区域所造成的损害，由发包人承担责任和费用。（5）承包人对有毒有害职位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，排除危害健康的隐患。（6）承包人采取卫生防疫方法，配备医务人员、急救设施，维持食堂的饮食卫生，维持住地及其周围的环境卫生，保护施工人员的健康。现场平安治理（1）发包人、监理人对其在现场的人员进行平安教育，提供必要的个人平安用品，并对他们所造成的平安事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违背平安施工、平安操作及完工实验或（和）完工后实验的有关平安规定。因承包人缘故，违背平安施工、平安操作、完工实验或（和）完工后实验的有关平安规定，致使的人身损害和财产损失，工程关键途径延误时，由承包人承担。（2）各方人员须遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地和临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，所造成的损害、损坏和损失，由未能遵守此项约定的一方负责。（3）承包人按合同约定负责现场的平安工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封锁治理。依照工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的平安技术方法，并对专业性较强的工程部份编制专项平安施工组织设计，包括保护平安、防范危险和预防火灾等方法。（4）承包人（包括承包人的分包人、供给商及其运输单位）对其现场内及进显现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范方法使其免遭损坏，专用条款还有约定除外。因未按约定采取防范方法所造成的损坏或（和）完工日期延误，由承包人负责。（5）承包人对其施工人员进行平安操作培训，平安操作规程交底，采取平安防护方法，设置平安警示标志和说明，进行平安检查，排除事故隐患。（6）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，和临街交通要道周围作业时，对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取平安防护方法。施工开始前须向发包人或（和）监理人提交平安防护方法方案，经认可后实施。（7）承包人实施爆破、放射性、带电、迫害性及利用易燃易爆、迫害性、侵蚀性物品作业时（含运输、贮存、保管）时，在施工前10日以书面形式通知发包人、或（和）监理人，并提交相应的平安防护方法方案，经认可后实施。（8）平安防护检查。承包人在作业开始前，通知发包人代表或（和）监理人对其提交的平安方法方案，及现场平安设施搭设、平安通道、平安器具和消防器具配置、对周围环境平安可能带来的阻碍等进行检查，并依照发包人或（和）监理人提出的整改建议自费整改。发包人或（和）监理人的检查、建议，并非能减轻或免去承包人的合同责任。现场的环境爱惜治理（1）承包人负责在现场施工进程中爱惜现场周围的建筑物、构筑物，及地下管线、线缆、构筑物等。因承包人未能通知发包人，并未能取得发包人进一步指示的情形下，所造成的损害、损失、补偿等费用增加和完工日期延误，由承包人负责。（2）承包人采取方法，并负责操纵或（和）处置现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的损害、补偿、罚款等费用增加和完工日期延误，由承包人负责。（3）施工现场残留、废弃的垃圾，承包人及时或按期运到发包人或本地有关行政部门指定的地址，避免对周围环境的污染及对作业的阻碍。因此致使本地行政部门的罚款、补偿等增加的费用，由承包人承担。事故处置（1）承包人或其分包人的人员，在现场作业进程中发生死亡、损害事件时，承包人或其分包人当即采取救护方法，并当即报告发包人和（或）救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人保护好现场并采取避免事故蔓延的相应方法，并承担相应责任。（2）对重大伤亡、重大财产、环境损害及其他平安事故，承包人按有关规定当即上报有关部门，并当即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处置。（3）合同两边对事故责任有争议时，依照政府有关部门调查认定的最终结果办理。（4）因承包人的缘故致使建筑工程在合理利用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害补偿责任。（5）因承包人缘故发生员工食物中毒、地址病及职业健康事件的，承包人应承担责任。8完工实验完工实验的义务承包人的义务（1）在工程的完工实验开始前，承包人须完成相应工程的施工作业（不包括：为完工实验、完工后实验必需预留的施工部位、不阻碍完工实验的缺点修复和零星扫尾工程）；并在完工实验开始前，按合同约定需完成的检查、查验、检测和实验。（2）在完工实验开始前，承包人依照款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人提交相关的质检资料及其完工资料。（3）依照第10条完工后实验的约定，由承包人指导发包人进行完工后实验的，承包人须完成操作维修人员培训，并在完工实验前提交操作维修手册。（4）完工实验方案。在达到完工实验条件20日前，承包人将完工实验方案提交给发包人。发包人在10日内对方案提出建议和意见，承包人依照发包人提出的建议和意见自费对完工实验方案进行修正。完工实验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。完工实验方案提交的份数和提交时刻，在专用条款中约定。方案包括：1）完工实验方案编制的依据和原那么；2）组织机构设置、责任分工；3）单项工程完工实验的实验程序、实验条件；4）单件、单体、联动实验的实验程序、实验条件；5）完工实验的设备、材料和部件的类别、性能标准、实验及验收格式；6）水、电、动力等条件的品质和用量要求；7）平安程序、平安方法及防护设施；8）完工实验的进度打算、方法方案、人力及机具打算安排；9）其他（5）承包人的完工实验包括依照款第（3）项发包人新委托给承包人进行的永久性工程的设备、材料和部件的完工实验。（6）承包人依如实验条件、实验程序，及技术条款约定的标准、标准和数据，完成完工实验。发包人的义务（1）发包人有义务催促、检查承包人按确认后的完工实验方案完成完工实验（包括所需的电力、供水、动力供给及消耗材料预备等）。（2）发包人有义务提供完工实验的备品备件（库存有的话）。其中：因承包人缘故造成的损坏的，发包人有权从合同价钱中扣除相应款项；因合理花费或发包人缘故造成的，应由承包人免费提供。完工实验领导机构。完工实验领导机构负责完工实验的领导、组织和和谐。承包人提供完工实验所需的人力、机具并负责完成实验。发包人负责组织、和谐、提供完工实验方案中约定的相关条件及完工实验的验收。完工实验的查验和验收依照技术协议约定的标准、标准、数据，及款的约定进行查验和验收。承包人在完工实验开始前,依据款的约定，对各方提供的实验条件进行检查落实后，两边人员在相关表格上签字。因发包人提供的完工实验条件的延误，使关键途径的完工实验进度打算延误时，完工日期相应顺延；因承包人缘故未能按时落实完工实验条件，增加的费用由承包人承担，使完工实验进度延误时，承包人按款的约定自费赶上。承包人在某项完工实验开始48小时前，向发包人或（和）监理人发出通知，通知包括实验的项目、内容、地址和验收时刻。发包人或（和）监理人在接到通知后的48小时内，以书面形式通知承包人参加，实验合格后，两边在实验记录及验收表格上签字。发包人或（和）监理人在验收合格的48小时后，不在实验记录和验收表格上签字，视为发包人或（和）监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽、紧后作业。验收不合格的，在发包人或（和）监理人指令的时刻内由承包人修正并从头实验，并通知发包人或（和）监理人从头验收。发包人或（和）监理人不能按时参加实验和验收时，在接到通知后的48小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时刻提出延期实验，又未能参加实验和验收，承包人可按通知的实验项目内容自行组织实验，实验结果视为经发包人或（和）监理人认可并通过验收。完工实验验收日期的约定（1）某项完工实验的验收日期和时刻。按该项完工实验通过的日期和时刻，作为该项完工实验验收的日期和时刻；（2）单项工程完工实验的验收日期和时刻。按其中最后一项完工实验通过的日期和时刻，作为该单项工程完工实验验收的日期和时刻；（3）工程的完工实验日期和时刻。按最后一个单项工程通过完工实验的日期和时刻，作为工程完工实验验收的日期和时刻。完工实验的平安和检查承包人按款健康、平安和环境的约定，并结合完工实验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力实验、机械设备运转等制定完工实验的平安程序、平安制度、防火方法、事故报告制度及事故处置方案在内的平安操作方案，并将该方案提交给发包人确认，对发包人提出的建议、意见和要求，承包人自费修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并非能减轻或免去承包人的合同责任。承包人为完工实验提供平安防护方法和防护用品的费用已包括在合同价钱中。承包人对其人员进行完工实验的平安培训，并对完工实验的平安操作程序、场地环境、操作制度、应急处置方法等进行交底。发包人或（和）监理人有义务依照经确认的完工实验平安方案中的平安规程、平安制度、平安方法等，对其治理人员和操作维修人员进行完工实验的平安教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。发包人或（和）监理人有权监督、检查承包人在完工实验平安方案中列出的工作及落实情形，有权提出平安整改及发出整顿指令。承包人有义务依照指令进行整改、整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程完工实验进度打算延误时，承包人遵循款的约定自费赶上。按款完工实验领导机构的决定，开展完工实验的组织、和谐和实施，避免人身损害和事故发生。因发包人的缘故造成的事故，由发包人承担其相应责任、费用和补偿。造成工程完工实验进度打算延误时，完工日期相应顺延。因承包人的缘故造成的事故，由承包人承担其相应责任、费用和补偿。造成工程完工实验进度打算延误时，按款的约定自费赶上。延误的完工实验因承包人的缘故使某项工程掉队于完工实验进度打算的，承包人按款的约定自费采取方法，赶上完工实验进度打算。因承包人的缘故造成完工实验延误，致使合同约定的工程完工日期延误时，依照款误期损害补偿的约定，承包人承担误期补偿责任。发包人组织的完工实验。承包人无合法理由，未能按完工实验领导机构决定的完工实验进度打算进行某项完工实验时，且在收到实验领导机构发出的通知后的10日内无合法理由，仍未进行该项完工实验时，发包人有权自行组织该项完工实验，实验的风险和费用由承包人承担。发包人未能依照款的约定履行其义务，致使承包人完工实验延误，费用增加时由发包人承担费用，使完工实验进度打算延误时，完工日期给予相应顺延。从头实验和验收承包人未能通过相关的完工实验，可依据款第（6）项的约定从头进行此项实验，并按款的约定进行查验和验收。不论发包人或（和）监理人是不是参加完工实验和验收，承包人未能通过的完工实验，发包人均有权通知承包人再次按款第（6）项的约定进行此项完工实验，并按款的约定进行查验和验收。未能通过完工实验因发包人的下述缘故致使完工实验未能通过的，承包人进行完工实验的费用由发包人承担，使完工实验进度打算延误时，完工日期相应延长：（1）发包人未能按确认的完工实验方案中的技术参数、时刻及数量提供电力、动力、水等实验条件，致使完工实验未能通过；（2）发包人对承包人完工实验的干扰，致使完工实验未能通过；（3）因发包人的其他缘故，致使完工实验未能通过。因承包人缘故未能通过完工实验，该项完工实验许诺再进行，但再进行最多为两次，两次实验后仍不符合验收条件，完工日期不予延长，相关费用及相关事项按下述约定处置。（1）该项完工实验未能通过，对该项操作或利用不存在实质阻碍，承包人自费修复。无法修复时，发包人有权扣减该部份的相应付款，视为通过；（2）该项完工实验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和利用阻碍，发包人可相应扣减该单项工程的合同价款，视为通过；（3）该项完工实验未能通过，对操作或利用有实质性阻碍，发包人有权指令承包人改换相关部份，并进行完工实验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使完工日期延误时，承包人承担误期损害补偿责任。（4）未能通过完工实验，使单项工程的任何要紧部份丧失了生产、利用功能时，发包人有权指令承包人改换相关部份，承包人因此致使的费用增加、完工日期延误，由承包人承担。使发包人增加的费用，有权依照款的索赔约定向承包人提出索赔。（5）未能通过的完工实验，使整个工程丧失了生产或（和）利用功能时，发包人有权指令承包人从头设计、重置相关部份，因此致使的费用增加、完工日期延误，由承包人承担，使发包人增加的费用，有权依照款的索赔约定向承包人提出索赔。9工程接收工程接收按单项工程或（和）按工程接收。依照工程项目的具体情形和特点，在专用条款约定对单项工程或（和）工程进行接收。（1）按单项工程或（和）工程接收依照第10条完工后实验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程完工后实验，并承担性能实验考核责任的。在专用条款中约定，接收单项工程的前后顺序及时刻安排，或接下班程的时刻安排。由发包人负责单项工程或（和）工程完工后实验及其性能考核考核责任的，在专用条款中约定接下班程的日期或接收单项工程的前后顺序及时刻安排。（2）对不存在完工实验或完工后实验的单项工程或（和）工程，承包人完成扫尾工程和缺点修复，并符合合同约定的验收标准的，按合同约定办理工程接收和完工验收。接下班程时承包人提交的资料。除按款（1）至（3）项约定已经提交的资料外，需提交完工实验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时刻，在专用条款中约定。移交后的责任约定自工程接收之日起，发包人承担其保安责任。自工程接收之日起，发包人承担其照管责任。并负责工程的保护、保养、维修,不包括需由承包人完成的缺点修复和零星扫尾的工程部位及其区域。当合同约定施工期间的工程的应投保方是承包人时，承包人将工程投保期限维持到款约定的发包人接下班程的日期。该日期以后的应投保方是发包人。不能移交的责任约定不接下班程。当发包人收到承包人送交的工程接收证书申请后的15日内不组织接收，视为工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起，发包人承担工程接收的全数责任。未按约定接下班程。承包人未提交工程接收证书申请的、或未能通过单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接下班程。发包人未能遵守本款约定，利用或强令接下班程的，将承担相关责任，和已被利用或强令接收的工程后进行操作、利用等所造成的损失、损坏、损害和（或）补偿责任。10完工后实验权利与义务发包人的义务（1）发包人有权对第款第（2）项约定的由承包人提交的完工后实验方案进行审查并批准，发包人的批准并非能减轻或免去承包人的合同责任。（2）发包人有义务组建完工后实验联合和谐领导机构，依据批准的完工后实验方案进行分工、组织完成预备工作、完工后实验。联合和谐领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部份。（3）发包人对承包人依照款第（4）项提出的建议，有权向承包人发出不同意、或同意的通知。承包人应按发包人建议踊跃执行。（4）发包人在完工后实验时期向承包人发出的组织安排、指令和通知，以书面形式送达承包人的项目领导，项目领导在回执上签署收到日期、时刻和签名。（5）发包人有权在紧急情形下，以口头和书面形式向承包人发出紧急指令，承包人当即执行。当承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身损害和工程损害，由承包人承担。发包人在发出口头指令后24小时内，以书面形式再发出补充指令并送交项目领导。（6）发包人在完工后实验时期的其他义务和工作，在专用条款中约定。承包人的责任和义务（1）承包人在发包人组建的完工后实验联合和谐领导机构的统一安排下，派出具有相应资格和体会的人员指导完工后实验。承包人派出的项目领导及其指导人员，在完工后实验期间，离开现场必需取得发包人批准。（2）承包人依照合同约定和本工程完工后实验的特点，编制完工后实验方案。并在完工实验开始前向发包人提交完工后实验方案。方案包括：工程、单项工程及其相关部位的操作实验程序、资源条件、实验条件、操作规程、平安规程、事故处置程序及进度打算等。经发包人审查并批准后实施。提交完工后实验方案的份数和时刻在在专用条款约定。（3）承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身损害和工程损害，由承包人承担其责任。（4）承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。在紧急情形下，发包人以口头指令承包人进行的操作、工作及作业，承包人当即执行。承包人对此项指令做好记录，并做好实施的记录。对此，发包人在24小时内，将该口头指令再以书面形式送达承包人。（5）操作维修手册的缺点责任。承包人负责编制的操作维修手册，因手册缺点造成的事故责任、人身损害和工程损害，由承包人承担。（6）承包人依照合同约定或（和）行业规定，在完工后实验时期的其他义务和工作，在专用条款中约定。完工后实验程序发包人依照联合和谐领导机构批准的完工后实验方案，组织安排其治理人员、操作维修人员和其他各项预备工作。承包人依照批准的完工后实验方案，完成方案中约定的由承包人提供的完工后实验所需要的其他设备、设施、材料、工具和器具，及由承包人完成的其他预备工作。发包人依照批准的完工后实验方案，依照单项工程内的任何部份、单项工程、单项工程之间、或（和）工程的完工后实验程序和实验条件，组织完工后实验。联合和谐领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部份完工后实验需要的资源条件、实验条件、平安设施条件、消防设施条件、紧急事故处置设施条件或（和）相关方法，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。完工后实验日期的通知。发包人在接收单项工程或（和）接下班程日期后的15日内通知承包人开始完工后实验的日期。专用条款中还有约定除外。整体调试（1）在本项目系统启动后及完工、性能实验前，必需依照合同的技术部份的要求进行一系列的调试，相应实验应由承包人进行。（2）承包人应在本项目系统实验和启动调试开始前至少一个月依照认可的格式提交规定份数的的实验打算给发包人审查。承包人应在实验前14日以书面形式通知发包人。承包人负责提供规定份数的审查后的实验打算给发包人。（3）若是由于承包人缘故造成系统的任何部份未能通过实验，该部份的实验依照发包人的要求可在合理的时刻内按合同条件重复进行实验直至实验结果被同意。（4）若是由于承包人缘故本项目任何部份进行的重复实验仍不合格，那么此不合格之设备按规定处置。试运行及性能实验依照批准的完工后实验方案的实验程序、实验条件、操作程序进行实验，达到合同约定的工程或（和）单项工程的生产功能或（和）利用功能。发包人的操作人员和承包人的指导人员，在完工后实验进程中的同一个职位上的实验条件记录、实验记录及表格上如实填写数据、条件、情形、时刻、姓名及约定的其他内容。试运行系统试运行按《光伏发电工程验收标准》（GB/T50796-2021）的要求进行，并依照以下顺序进行：（1）整套启动实验，应包括规定的操作实验，以证明工程或分项工程能够在所有可利用的操作条件下平安地操作。（2）系统试运行，应证明工程运行靠得住，符合合同要求。性能实验考核（1）系统通过“240小时”后，该系统在30日内应进行性能实验，系统的性能实验依照合同附件9－[性能考核实验]的要求进行，性能实验由发包人组织，承包人实施，承包人应调派有适当资质和体会的人员参加。（2）发包人应提早15日将开始进行系统性能实验的日期通知承包人。除非还有商定，这些实验应在该日期后的14日内，在发包人确信的某日或某几日进行。（3）系统性能实验的结果应由承包人负责整理，并编写一份详细报告。报告一式两份，经合同两边签字或盖章后各持一份，作为本合同组成部份。（4）当系统通过性能实验，发包人应在收到性能实验报告后14日内，依照款的约定向承包人颁发性能验收证书。（5）若是发包人在14日内既未颁发系统性能实验验收证书，又未拒绝承包人的申请，而系统实质上已符合合同附件9－[性能考核实验]的要求，性能验收证书应视为已在上述规按期限的最后一日颁发。产品或（和）效劳收益的所有权。单项工程和（或）工程完工后实验期间的任何产品收益或效劳收益，均属发包人所有。完工后实验的延误依照款完工后实验日期通知的约定，非因承包人缘故，发包人未能在发出完工后实验通知后的14日内开始完工后实验的，工程或（和）单项工程视为通过了性能实验考核。因承包人的缘故造成完工后实验延误时，采取方法，配合发包人开始并通过完工后实验。当延误造成发包人的费用增加时，发包人有权依照款的约定向承包人提出索赔。试运行或性能实验考核期间，因发包人缘故致使中断或停止，且中断或停止的累计天数超过14日，试运行或性能实验考核应在中断或停止后的15日内从头开始，过此期限视为单项工程或（和）工程已通过了试运行或性能实验考核。从头进行完工后实验依照款及其专用条款中的约定，因承包人缘故致使单项工程或工程的任何部份未能通过完工后实验，承包人自费修补其缺点，并依据第款约定的实验程序、实验条件，从头进行此项实验。承包人依照款从头进行实验的约定，仍未能通过该项实验时，承包人自费继续修补缺点，并按款约定的实验程序、实验条件再次进行此项实验。未能通过考核因承包人缘故使工程或（和）单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、利用功能时，按以下约定处置：（1）合同中已说明对此项未通过实验可作为未履约应承担的相应金额；（2）承包人已在质保期内向发包人支付了此项相应金额；那么该工程应被视为已通过了这些系统性能实验，两边将书面予以确认。若是工程未通过某项系统性能实验，而承包人建议对工程进行调整或修正，发包人（或其代表）可指示承包人，到发包人方便时才能给予工程的进入权。现在，承包人应在等待发包人（或其代表）关于发包人方便时刻的通知的合理期限内，对进行调整或修正、并履行该项目实验继续负责。但如果是承包人在相关质保期内未收到此项通知，承包人应解除上述义务，而工程应视为通过了该项系统性能实验。若是对承包人为调查为通过某项系统性能实验的缘故，或为进行任何调整或修正，要进入工程或生产设备，发包人无端延误给予许可，招致承包人增加费用，承包人应：①向发包人发出通知，且②有权依照规定提出此类费用。发包人收到此通知后，应付此项费用进行商定或确信。完工后实验通过的确信在专用条款中约定按工程或（和）按单项工程颁发性能验收证书。发包人依照款、款、款及款的约定对通过或视为通过性能实验考核的，按款颁性能验收证书。该证书中写明的性能实验考核通过的日期和时刻，为实际完成考核或视为通过考核的日期和时刻。丧失了生产价值和利用价值因承包人的缘故，工程或（和）单项工程未能通过完工后实验，并使整个工程丧失了生产价值或利用价值时，发包人有权提出未能履约的索赔。11质量保修责任质量保修责任书质量保修责任书。发包人应于性能验收以后15日内按法律、法规规定的保修内容、范围、期限和责任，签定质量保修责任书，作为本合同附件。通过240小时试运行是承包人保修责任开始的日期。发包人超期签署质量保修责任书的，通过240小时试运行的日期即为承包人保修责任开始的日期。承包人未能提交质量保修责任书、无合法理由不与发包人签定质量保修责任书，发包人可不与承包人办理完工结算，不承担尚未支付的完工结算款项的相应利息，尽管约定了延期支付利息。质量保修金额质量保修金额。质量保修金额在专用条款中约定。质量保修金额的暂扣。质量保修金额的暂扣方式，在专用条款中约定。质量保修金额的支付以合同条款中的专用条款为准。质保期见专用条款条约定质保期的责任在正常缺点质保期内，对设备及材料的任何部份在正常利用和操作时，由于承包人过失，因设计、材料、工艺缺点或其它缺点显现或发生损坏,发包人应以书面形式尽快通知承包人缺点或损坏的性质及程度，承包人在收到书面通知后，72个小时内应给予回答,并应付此承担以下责任：若是设备及材料的任何一部份显现缺点，承包人应征得发包人的同意，考虑发包人对系统的靠得住性和可用性的需求,经济性及工程标准的情形下,迅速修理,从头设计,修改或更新设备和材料中有缺点的地址。对设备及材料的修理或更新应由承包人承担，包括但不限于修理、清除、从头安装、实验、设备和材料来回工地的运输和保险等费用。如按本条款要求承包人提供部件替代缺点或损坏部份,那么缺点或损坏之部件应成为总承包人财产。如在合理时刻内缺点或损坏没有取得补救或未在合理时刻内开始并完成补救,发包人在通知承包人10往后能够开始自行进行补救工作，而承包人应负担发包人因进行补救工作所发生的费用。发包人进行的补救工作并非解除承包人在合同项下应承担的责任。关于本条款，质保期内设备的磨损、侵蚀或老化应被视为缺点或不足。在质保期内，若是上述缺点或不足是由发包人人为缘故引发的，修理或替换此缺点或不足的费用应由发包人承担。12工程完工验收完工验收报告及完整的完工资料工程符合款工程接收的相关约定，和（或）已按款的约定颁发了性能验收证书，经发包人或监理人验收后，承包人依据款完工实验的义务、款第（4）项性能实验考核结果等资料的基础上，提交完整的工程完工资料。完工验收报告和完整的完工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。发包人在接到完工验收报告和完整的完工资料后的25日内提出修改意见或确认，承包人自费修改。25日内发包人未提出修改意见，视为完工资料或（和）完工验收报告已被确认。分期建设、分期投产或分期利用的合同工程的完工验收，按款及款的约定,分期组织完工验收。完工验收组织完工验收。依照款的约定，完工验收报告和完整的完工资料被确认后的15日内，组织完工验收。延后组织的完工验收。依照款的约定，发包人在15日内未能组织完工验收时，依照至款的约定，结清完工结算的款项。在款约定的时刻以后，发包人进行完工验收时，承包人有义务参加。发包人在验收后的15日内，对承包人的完工验收报告或完工资料提出的进一步修改意见，承包人自费修改。分期建设、分期投产或分期利用的合同工程的完工验收，按款、款的约定，分期组织完工验收。13变更和合同价钱调整变更权变更权。发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程完工验收前的任何时刻内，发包人有权下达变更指令。变更指令以书面形式发出。变更。在非承包人责任的前提下，由于发包人的要求对本合同约定的工程（包括但不限于设计、采购、施工、调试）作出的改动且由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括：发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。承包人对自身的设计、采购、施工、完工实验、完工后实验存在的缺点，自费修正、调整和完善，不属于变更。如确信责任是发包人的缘故所造成的设计变更等缘故此不能不变更设计而产生的相关费用由发包人承担。变更建议权。承包人有权随时向发包人提交书面变更建议，包括：缩短工期，降低发包人的工程、施工、保护、营运的费用，提高完工工程的效率或价值，给发包人带来的久远利益和其他利益。发包人接到此类建议后，发出：不采纳、采纳、补充进一步资料的书面通知。变更范围设计变更范围（1）对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产线路和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产线路和规模；（2）对平面布置、竖面布置、局部利用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的利用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的利用功能；（3）对配套工程系统的工艺调整、利用功能调整；（4）对区域内基准操纵点、基准标高和基准线的调整；(5)对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；(6)因执行新公布的法律、标准、标准引发的变更；(7)其他超出合同约定的设计事项；(8)上述变更所需的附加工作。采购变更范围(1）承包人已按发包人批准的名单，与相关供货商签定采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择该名单中的另一家供货商；（2）因执行新公布的法律、标准、标准引发的变更；（3）发包人要求改变检查、查验、检测、实验的地址和增加的附加实验；（4）发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、完工后实验物资的采购数量。施工变更范围（1）依照款的设计变更，造成施工方式改变、设备、材料、部件和工程量的增减；（2）发包人要求增加的附加实验、改变实验地址；（3）依照款第（1）项、第（2）项之外，新增加的施工障碍；（4）发包人对完工实验体会收或视为验收合格的项目，通知从头进行完工实验；（5）因执行新公布的法律、标准、标准引发的变更。（6）上述变更所需的附加工作。发包人的赶工指令。承包人同意了发包人的书面指示，以发包人以为必要的方式加速设计、施工或其他任何部份的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度打算进行调整，并对所增加的方法和资源提出估算，经发包人批准后，作为一项变更。当发包人未能批准此项变更，承包人有权按合同约定的相关时期的进度打算执行。因承包人缘故，实际进度明显掉队于经上述批准的项目进度打算时，按款约定，承包人自费赶上；完工日期延误时，按款的约定，承担误期补偿。调减部份工程。按款承包人复工要求的约定，发包人的暂停超过45天，承包人请求复工时仍不能复工或因不可抗力持续而无法继续施工，应一方要求，以变更方式调减受暂停阻碍的部份工程。其他变更。依照工程的具体特点，在专用条款中约定。变更程序变更通知。为幸免变更对工程的功能或利用功能等产生不利后果，发包人的变更事前以书面形式向承包人发出通知。变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内向发包人提交书面建议报告，包括：（1）同意发包人变更通知中的此项变更时，建议报告中包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具等资源消耗的估算。此项变更引发完工日期延长时，在报告中说明理由，并提交进度打算。承包人未提交增加费用的估算及完工日期延长，视为该项变更不涉及合同价钱调整和完工日期延长，发包人再也不承担此项变更的任何费用及完工日期延长的责任。（2）不同意发包人变更通知中的此项变更时，建议报告中包括不支持此项变更的理由，理由包括：1)此变更不符合法律、法规等有关规定；2)或承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；3)或变更将降低工程的平安性、稳固性、适用性；4)或对生产性能保证值、利用功能保证的实现产生不利阻碍等；发包人的审查和批准。发包人接到承包人依照款约定提交的书面建议报告后，在10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人答复的时刻内，不能停止或延误任何工作。（1）发包人接到承包人依照款第（1）项的约定提交的建议报告后，对其理由、估算、或（和）完工日期延长进行审查批准后，以书面形式下达变更指令。（2）发包人对承包人依照款第（2）项提交的不同意此项变更的理由经发包人审查后，发出的撤销、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人予以执行。承包人依照款的约定提交变更建议书的，其变更程序依照本变更程序的约定办理。紧急性变更程序发包人有权以书面形式发出紧急性变更指令，责令承包人当即执行此项变更。承包人接到此类指令后，当即执行。发包人发出的赶工指令不属于紧急性变更指令。除因国家法律法规或政策的强制性要求外，发包人不得发出紧急性变更指令。承包人在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，和设备、材料、人力、机具等资源实际消耗的费用及相关取费。因执行此项变更造成工程关键途径延误时，提出完工日期延长，说明理由，并提交进度打算。承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的费用及相关取费、或（和）延长完工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价钱调整和完工日期延长，发包人再也不承担此项变更的任何责任。发包人在接到承包人依照款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理费用，或（和）给予完工日期的合理延长。假设发包人接到承包人依照款提交的书面资料的10日内，未以书面形式答复承包人，视为发包人同意承包人关于该项变更所涉及的合同价钱调整和完工日期顺延。变更价款确信在专用条款中约定建议变更的利益分享因发包人批准采纳承包人依照款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、取得长期运营效益或其他利益，其利益分享方法在专用条款中约定，届时另行签定利益分享补充协议，作为合同附件。合同价钱调整合同价钱调整包括以下情形：（1）发包人依照款至款变更程序中批准的变更费用的增减；（2）依照本合同约定的其他增减的款项调整。合同中未能约定的增减款项，发包人不承担调整合同价钱的责任。除非适用法律还有规定；合同价钱调整的争议经协商，未能对工程变更的费用、合同价钱的调整或完工日期的延长达到一致，发生争议时，依照款关于争议和裁决的约定解决。14合同总价和付款合同总价和付款专用条款约定。担保不适用。预付款详见专用条款。工程款工程进度款。工程进度款的支付方式、支付条件和支付时刻等，在专用条款中约定。依照工程具体情形，应付的其他进度款，在专用条款约定。质量保证款详见专用条款。付款条件与时刻安排详见专用条款。付款时刻延误因发包人的缘故未能按合同约定的时刻向承包人支付工程进度款的，从尔后的第15天开始，以中国人民银行公布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。发包人延误付款15天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款，承包人可暂停部份工作，视为发包人致使的暂停，并遵循款发包人的暂停的约定执行。当协商签定延期付款协议书时，发包人按延期付款协议书中约定的期数、时刻、金额和利息付款；当两边未能达到延期付款协议时，致使工程无法实施，承包人可停止部份或全数工程，发包人承担违约责任，致使工程关键途径延误时，完工日期顺延。税务与关税发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含入口关税。一方享有本合同入口工程设备、材料、设备配件等入口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。索赔款项的支付经协商确信的、或经仲裁裁定的、或法院裁决的发包人应得的索赔款项，发包人可从支付给承包人的当月工程款或当期付款打算表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人须另行支付该索赔款项。经协商确信的、或经仲裁裁定的、或法院裁决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当月工程款或当期付款打算表的付款申请中单列该索赔款项，发包人在当期付款中支付该索赔款项。当发包人未能支付该索赔款项时，承包人依照条约定处置。完工结算提交完工结算资料。依照款的约定，承包人提交的完工验收报告和完整的完工资料被发包人认可后的20日内，承包人向发包人递交完工结算报告和完整的完工结算资料。最终完工结算资料。发包人收到承包人提交的完工结算报告和完整的完工结算资料后的20日内，经审查并提出修改意见，协商一致后，由承包人自费修正，并提交最终的完工结算报告和最终的结算资料；假设发包人收到承包人提交的完工结算报告和完整的完工结算资料后的20日内未给予明确回答的，视为发包人认可上述材料。未能按时提交完工结算报告及完整的结算资料。工程完工验收报告经发包人认可后的20日内，承包人未能向发包人提交完工结算报告及完整的结算资料，造成工程完工结算不能正常进行、或工程完工结算不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人须交付；发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、保护和保养的费用和责任，不包括依照第9条工程接收的约定已被发包人利用、接收的单项工程和工程的任何部份。本合同为固定总价合同，但依照本合同第13条约定变更的除外。15保险承包人的投保按适用法律、行政法规规定和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包括在合同价钱中。在专用条款约定由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时刻等。（1）适用法律、行政法规规定的，及本专用条款约定的，由承包人负责投保的，依据工程实施时期的需要按期投保；（2）在合同执行进程中，新公布的适用法律、法规规定的，由承包人投保的强制性保险，依照第13条变更和合同价钱调整的约定调整合同价钱。保险单对联合被保险人提供保险时，保险补偿对每一个联合被保险人别离施用。承包人代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其补偿金额。承包人从保险人收到的理赔款项，用于保单约定的损失、损害、损害的修复、购买、重建和补偿。承包人在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。一切险和第三方责任险关于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，不管应投保方是任何一方，其在投保时均将本合同另一方同时列为保险合同项下的被保险人。具体的投保方在专用条款中约定。保险的其他规定由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保险费用已包括在合同价钱中。除非专用条款中还有约定。保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任尽力采取必要方法，避免损失、损害的扩大。本合同约定之外的险种，依照各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。16违约、索赔和裁决违约责任发包人的违约责任。当发生以下情形时：（1）发包人未能履行合同约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术或（和）建筑造型、项目基础资料和现场障碍资料；（2）发包人未能按第13条的约定调整合同价钱，未能按预付款、工程款、完工结算约定的款项类别、金额和时刻支付相应款项；（3）发包人未能履行合同中约定的其他责任和义务。发包人采取补救方法，并补偿因上述违约行为给承包人造成的损失。当造成工程关键途径延误时，完工日期顺延。发包人承担的违约责任，并非能减轻或免去合同中约定的由发包人继续履行的其他责任和义务。承包人的违约责任。当发生以下情形时：（1）承包人未能履行第款对其提供的永久性工程设备、材料、部件进行查验的约定、款施工质量与查验的约定，未能修复缺点；（2）承包人经三次实验仍未能通过完工实验、或经三次实验仍未能通过完工后实验，致使的任何要紧部份或整个工程丧失了利用价值、生产价值、利用利益；（3）承包人未能履行合同约定的其他责任和义务；（4）承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不许诺转让的，将工程转让他人。承包人采取补救方法，并补偿因上述违约行为给发包人造成的直接损失。承包人承担违约责任，并非能减轻或免去合同中约定的由承包人继续履行的其他责任和义务。索赔发包人的索赔。发包人以为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且依照本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情形与事项，以为有权取得由承包人承担的损失、损害和损害的补偿，承包人未能按合同约定履行其补偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：（1）发包人在索赔事件发生后的10日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的10日内发出索赔通知，并非代表发包人舍弃此事项的索赔，也不解除承包人应承担的任何责任，法律还有规定的除外；（2）发包人在发出索赔通知后的10日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的合法理由、条款依照、有效的可证明的证据和索赔估算等相关资料；（3）承包人在收到发包人送交的索赔资料后，于10日内与发包人协商解决，或给予回答，或要求发包人进一步补充提供索赔理由和证据；（4）承包人在收到发包人送交的索赔资料后10日内未与发包人协商、未予回答、或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。（5）当发包人提出的索赔事件持续阻碍时，每周向承包人发出索赔事件的延续阻碍情形，在该索赔事件延续阻碍停止后的10日内，发包人向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。承包人的索赔。承包人以为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且依照本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情形和事项，以为有权取得由发包人承担的损失、损害和损害的补偿及完工日期延长，发包人未能按合同约定履行其补偿义务时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：（1）索赔事件发生后10日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的10日内发出索赔通知，发包人再也不承担任何责任，法律还有规定除外；（2）承包人在发出索赔事件通知后的10日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的合法理由、条款依照、有效的可证明的证据和索赔估算资料的报告；（3）发包人在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后，于10日内与承包人协商解决，或给予回答，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）发包人在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的10日内未与承包人协商、或未予回答、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。（5）当承包人提出的索赔事件持续阻碍时，承包人每周向发包人发出索赔事件的延续阻碍情形，在该索赔事件延续阻碍停止后的10日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。争议解决争议的解决程序。发生争议时，当事人第一采取协商方式和解；经协商无法和解或当事人说明不肯协商和解时，采取仲裁或诉讼解决索赔争议。商定的争议解决机构的名称和地址，在专用条款中约定。争议不阻碍履约。发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，维持工程继续实施。除非显现以下情形，任何一方不得停止工程或部份工程的实施，（1）当事人一方违约致使合同确已无法履行，经合同两边协议停止实施；（2）法院或仲裁委或其他有权的政府机构责令停止实施。停止实施的工程爱惜。依照款约定，停止实施的工程或部份工程，当事人按合同约定的职责、责任和义务，爱惜好与本合同工程有关的各类文件、资料、图纸、已完工程，和尚未利用的永久性工程的设备、材料和部件。17不可抗力不可抗力发生时的义务通知义务。觉察或发觉不可抗力事件发生的一方，有义务当即通知另一方。依照本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，在力所能及的条件下迅速采取方法，尽力减少损失；另一方全力协助并采取方法。需暂停实施的施工或工作，当即停止。通报义务。不可抗力事件终止后的48小时内，工程现场的照管方是承包人时，承包人须向发包人通报受害和损失情形。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周向发包人和工程总监报告受害情形。对报告周期还有约按时除外。不可抗力的后果因不可抗力事件致使的损失、损害、损害所发生的费用及延误的完工日期，依据如下约定：（1）永久性工程及其设备、材料、部件等损失、损害，由发包人承担；（2）受雇人员的损害，别离依照各自的招聘合同关系负责处置；（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；（4）因不可抗力事件造成承包人的停工损失，由承包人承担；（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的爱惜义务致使的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；（6）发包人通知恢复建设时，承包人在接到通知后的20日内、或两边依照具体情形约定的时刻内，提交清理、修复的方案及其估算，和进度打算安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的完工日期相应顺延。18合同解除由发包人解除合同通知更正。承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时刻内纠正并补救其违约行为。由发包人解除合同。发包人有权基于以下缘故，以书面形式通知解除合同或解除合同的部份工作。在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并非阻碍其依照合同约定享有的任何其他权利。（1）承包人未能执行款通知更正的约定；（2）承包人未能遵守条有关分包和转包的约定；（3）承包人实际进度明显掉队于进度打算，发包人指令其采取方法并修正进度打算时，承包人无作为；（4）工程质量有严峻缺点，承包人无合法理由使修复开始日期拖延达30天以上；（5）承包人明确表示或以自己的行为明显说明不履行合同；（6）依照款和款的约定，未能通过的完工实验、未能通过的完工后实验，使整个工程的任何部份或（和）工程丧失了要紧利用功能、生产功能；（7）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情形说明承包人将进入破产或（和）清算程序。发包人违背该约按时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。承包人收到解除合同通知后的工作。在解除合同的30日内或两边约定的时刻内，承包人完成以下工作：（1）除为爱惜生命、财产或工程平安、清理和必需执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；（2）发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的技术资料及其他文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；（3）移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前，妥帖做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、保护和保养；（4）移交相应实施时期已经付款的并已完成的僧人待完成的文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、完工资料等；（5）向发包人提交分包合同及执行情形说明。其中包括：承包人提供的永久性工程物资（含现场保管的、已经定货、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处置与其有合同关系的分包人的关系；（6）经发包人批准，承包人将其与被解除合同或被解除部份工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人或（和）发包人指定方的名下，包括永久性工程及永久性工程物资，和相关工作；（7）承包人依照合同约定，继续履行其未被解除的合同部份工作；（8）在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、方法材料撤离现场或（和）拆除。除非取得发包人同意。解除日期的结算资料依照款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部份工作的通知后，发包人当即与承包人商定已发生的工程款项，包括：款的预付款、款的工程款、款的合同价钱调整的款项、款的保修金额暂扣的款项、.款的索赔款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的应增减的款项。发包人与承包人商定已发生的工程款项资料，作为解除日期的结算资料。解除合同后的结算（1）依照款解除合同日期的结算资料，结清两边应收应付款项的余额。（2）发包人尚有其他未能扣减完的应收款余额，有权从承包人提交的履约保函中扣减，尔后，将履约保函返还给承包人。（3）发包人按上述约定扣减后，仍有未能收回的款项时，或合同未能约定提交履约保函，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。承包人的撤离（1）全数合同解除的撤离。按款的约定，承包人有权将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人为此提供必要条件。（2）部份合同解除的撤离。承包人接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场（不包括依照款约定被抵偿的机具等）。发包人为此提供必要条件。解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或与其他承包人继续完成工程。发包人有权与其他承包人利用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的文件、实施文件及资料，和利用依照款约定扣留抵偿的设施、机具和设备。由承包人解除合同由承包人解除合同。基于以下缘故，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同，在发出解除合同通知15日前告知发包人。（1）发包人实质上未能依照合同约定履行其义务，阻碍承包人实施工作停止30日以上；（2）显现第17条约定的不可抗力事件，致使继续履行合同要紧义务已成为不可能或没必要要；（3）发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情形说明发包人将进入破产或（和）清算程序，或发包人无力支付合同款项。发包人接到承包人依照本款第（1）项、（2）项、（3）项解除合同的通知后，发包人在【15】工作日内给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键线路延误时，完工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。承包人发出解除合同的通知后，停止和进行的工作如下：（1）除为爱惜生命、财产、工程平安、清理和必需执行的工作外，停止所有进一步的工作；（2）移交已完成的永久性工程及承包人提供的永久性工程物资（包括现场保管的、已经定货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，承包人有义务妥帖做好已完工程和已购永久性工程物资的保管、保护和保养；（3）移交已经付款并已经完成僧人待完成的文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、完工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价钱付款后，承包人按约定的时刻提交给发包人。（4）向发包人提交分包合同及执行情形说明，由发包人承担其费用。（5）应发包人的要求，承包人将分包合同转让至发包人或（和）发包人指定方的名下，包括永久性工程及其物资，和相关工作；（6）在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。解除合同日期的结算资料依照款的约定，发包人收到解除合同的通知后，即商定已发生的工程款项，包括：款预付款、款工程款、款合同价钱调整的款项、款保修金额暂扣与支付的款项、款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，和承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用(当显现款第(4)项不可抗力的情形，撤离费用由承包人承担)。发包人与承包人商定已发生的工程款项资料，作为解除日期的结算资料。解除合同后的结算（1）依照款解除合同日期的结算资料，结清解除合同两边的应收应付款项的余额。（2）承包人尚有其他未能收回的应收款余额，且发包人未能支付时，发包人依照款的约定，经两边协商作为解除合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠的余额和利息。发包人在尔后的60日内仍未支付，承包人有权依照第款争议和裁决的约定解决。（3）承包人尚有依照款解除合同日期结算资料中未能付给发包人的付款余额，发包人有权依照款约定的解除合同后的结算中的第（2）项至第（3）项进行结算。承包人的撤离。承包人在合同解除后，除为平安需要之外的所有其他物资、机具、设备和设施，全数撤离现场。合同解除后的事项合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算、及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。解除合同的争议。合同一方对解除合同、或对解除日期的结算资料有争议，采取友好协商解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不同意友好协商时，依照款争议和裁决的约定解决。19合同生效与终止合同生效本合同的生效须同时知足以下全数条件：一、合同各方式定代表人或授权代表签字；二、合同各方加盖公章或合同专用章。合同终止除本合同第款质量保修责任书的约定外，合同两边已履行了合同约定的全数义务，完工结算价款已结清，本合同即告终止。合同两边在合同终止后，遵循老实信誉原那么，履行通知、协助、保密等义务。20补充条款依照有关法律、行政法规、行业规定，结合工程实施情形，经协商一致后，可对本通用条款的内容，在专用条款中具体约定、补充或修改。本合同一式六份，两边各执三份，具有一样法律效劳。第三部份专用条款1一样规定概念与说明“240小时试运行（靠得住性运行考核期）”系指设备安装调试完毕后，承包人为取得发包人签发本项目的靠得住性运行证书而依照国家行业标准技术部份所规定的程序及标准而对本项目进行整套实验运行，考核期为达到国家及行业相关规定的要求累计运行30日。性能实验是指从签署“靠得住性运行”证书之日起1个月内完本钱合同附件性能规定所进行的各项性能验收实验。“质保期”系指从“靠得住性运行考核期（240小时试运行）”满，发包人签发本项目的性能验收证书起至合同约定的期限内，依照国家关于光伏电站相关的验收标准，在该期间，承包人必需负责对任何设备的缺点进行修理，和依照上述条款规定提出的任何延长期。合同文件两边在履行合同进程中形成的通知、会议记要、备忘录、补充文件、指令、、电子邮件、变更和洽商等且由两边正式授权代表签署的书面形式的文件构本钱合同的组成部份。标准、标准本合同适用的标准、标准（名称）：国家标准标准、或（和）行业标准标准。详见附件发包人提供的国外标准、标准的名称、份数和时刻：没有成文标准、标准规定的约定：发包人的技术要求：承包人提交实施方式：研发实验（或培训）方案（名称）：2发包人发包人代表发包人代表的姓名：发包人代表的职务：发包人代表的职责：监理人监理单位名称：发包人签定监理合同后提供给承包人；工程总监理姓名：发包人签定监理合同后提供给承包人；监理的范围：发包人签定监理合同后提供给承包人；监理的内容：发包人签定监理合同后提供给承包人；监理的职权：发包人签定监理合同后提供给承包人；监理的权限：发包人签定监理合同后提供给承包人；3承包人承包人的一样义务和权利经合同两边商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时刻和份数：（另行商议，但需符合附件3文件要求）.两边约定承包人应做的其它工作：承包人就本工程在移交给发包人时,项目需知足光伏发电站相关国家验收标准要求（可补充）项目领导及项目部组织结构项目领导姓名：项目领导职责：履行承包合同约定的职责项目领导权限：依照承包人法人代表的授权，全面履行合同约定的全数工作项目领导需具有一级建造师职业资格（机电或建筑类），有三年以上光伏电站施工治理体会。因擅自改换项目领导或项目领导兼职其他项目领导的违约约定：未经发包人同意，发包人将要求承包人支付违约金100000元。承包人向发包人出具授权项目领导的委托书作为本合同附件。技术负责人需有中级以上职称（电气、机电类）。生产治理人员：有职业资格的平安员、电气工程师、土建工程师、质检员、档案治理员、材料员。承包人需指定副总级领导一名对口发包方和谐项目事宜。工程质量保证承包人对工作的质量负完全治理责任，并对其分包人的质量进行有效操纵。承包人及其分包人应成立一整套质量监督/操纵程序以指导其质量监督/操纵人员的工作。承包人及其分包人质量监督/操纵人员的质量监督/操纵活动应严格依照有关的程序执行。承包人及其分包人应成立和实施相应质量打算治理程序，质量打算应包括物项和/或效劳的最终检查、验收和（或）中间移交。发包人有权对承包人及其分包人承担的工作质量进行检查和监督。平安保证承包人对本合同工程项目的平安治理、捍卫消防治理承担全面治理责任。发包人有权对现场工业平安治理与捍卫消防治理的进程进行监督、检查及召开平安工作会议，对发包人提出的合理建议，承包人应及时予以响应。承包人应采取有效方法增强现场的劳动爱惜和平安文明施工。承包人在现场配备一样的救急医疗药品，为项目实施人员提供一样的救急效劳。承包人应负责项目实施期间的现场消防系统、设施的成立、运行、保护和治理。承包人应成立工程项目平安生产治理组织体系，配置专职平安治理人员开展平安治理工作，培训、普及平安治理知识，按期召开平安会议，组织现场平安检查。承包人应与发包人签定平安生产责任书，承包人也应与其分包人签定平安生产责任书。承包人及其分包人应履行平安生产责任书中的相关责任，实现责任书中规定的年度平安指标。发包人有权对承包人及其分包人平安生产责任书执行情形组织检查。职业健康和环境爱惜保证承包人负责制定合同项目职业健康、平安、环境等治理规定，包括：平安生产责任制和目标治理、平安教育和培训、职业平安健康治理、危险源识别与治理、工业平安消防治理、交通治理、治安捍卫治理、文明施工治理、应急救援与自然灾害防范治理及预案等。承包人应付分包商的平安治理工作进行监督、检查，催促分包商执行相关平安治理、捍卫消防治理制度。承包人应在开始施工前识别其施工进程中的危险源，充分识别危险源，并成立重大危险源清单，制定相应的治理方案、操纵方法，对施工进程中存在的危险因素进行识别与分析评判，采取方法幸免平安事故的发生。承包人应成立工程总承包范围内的平安事故应急治理体系，编制和修订平安事故应急救援预案，落实应急物资，组织应急培训，每一年至少开展两次应急演练活动。平安事故应急预案须报发包人备案。现场保安承包人承担其进入现场、施工动工至发包人接收单项工程或（和）工程之前的现场保安责任（含承包人的预制加工厂地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。承包人应依据发包人的指示，为可能在现场或其周围从事本合同未包括的任何工作的以下人员进行工作提供适当的配合：发包人单独委托的任何其他承包商，和任何合法成立的公共当局的人员。承包人应为这些人员和发包人其他承包商提供的效劳，可包括利用承包人设备、和由承包人负责的临时工程或进入的安排。进入现场的这些人员和发包人其他承包商应遵守现场的治理规定。分包分包约定承包人能够将部份工作进行分包，但须通过发包人同意。承包人许诺：分包单位的企业资质条件必需知足以下要求：1）除国家相关规定之外，施工部份的分包商应具有国家有关部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或机电安装或送变电三级及以上资质证书。设计部份的分包商应具有电力工程设计乙级、或新能源乙级及以上资质，并具有超过三个以上10兆瓦光伏电站的设计业绩；2）调试分包单位具有国内有效机构颁发的调试的资质证书；3）其他要紧设备分包：设备供给商应具有国家相关主管部门规定的制造资质证书，发包人提供设备短名单的，设备供给商应为短名单内的制造厂商。4进度打算、延误和暂停项目进度打算承包人编制的项目进度打算，其中施工期限须符合合同协议书的约定。经发包人批准后实施。发包人的批准并非能解除承包人的合同责任。承包人提交项目进度打算的份数和时刻：合同签定之日起5个工作日内，提供项目进度打算（含工程建设二级进度、工程建设二级进度、设计三级进度、采购三级进度、施工调试三级进度），并符合附件3文件要求。发包人收到后7日内提出批准意见。设计进度打算承包人的设计进度需知足工程的整体进度打算要求，承包人提交的设计进度打算的份数和时刻：本合同生效后5个工作日内，且符合附件3文件要求。采购进度打算采购开始日期。工程物资采购及开始日期的约定：在项目进度打算中向发包人报送。施工进度打算施工进度打算（以表格或文字表述）提交关键单项工程施工打算（名称）：合同生效后由承包人提供。提交关键分部份项工程施工打算（名称）：合同生效后由承包人提供。误期补偿不管何种缘故工期不得延误，承包人应提早预警并编制赶工打算，承担赶工费用，合同价钱不予调整。工期的补偿与惩罚见附件8。暂停本款所述的工期暂停、延误，承包人应编制赶工打算，承担赶工费用；确因不可抗力或非两边缘故致使的延误，两边另行协商。5技术与设计生产工艺技术承包人提供的生产工艺技术工程试运行考核保证值或（和）利用功能的说明如下：依照经审核批准的设计保证值考核。发电量考核原那么：详见技术协议设计发包人的义务1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时刻：附件技术标准和可研技术资料。2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时刻：由承包人依照投标前现场勘探的及招标人尽可能提供的资料，发包人应协助承包人取得相关现场障碍资料。承包人的义务1）一切设计须通过甲方设计人员确认才能施工，不按图施工相关工程量不予以确认。2）联络会议的目的是保证设计时期工作的顺利进行，和和谐和解决设计和各部份之间接口中的问题。3）承包方应在联络会前一周，向发包方提出相应设计时期的设计文件和图纸资料。操作维修手册和生产运营标准。提交的份数和最终提交期限：按附件3文件要求提供，完工移交时提交。技术效劳和联络1)承包人应及时提供与本合同设备有关的设计、土建、安装、调试、验收、试运行等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全进程的效劳。2)承包人需派代表到现场进行技术效劳，并负责解决合同设备在调试、试运行和性能验收中发觉的制造质量及性能等有关问题。3)承包人应在合同签定后一个月内向发包方提交执行合同中规定的效劳工作的组织打算，一式两份。4)承包人有义务在必要时邀请发包方参与总承包人的技术设计，并向发包方说明技术设计。5)如遇有重大问题需要两边当即研究协商时，任何一方都可建议召开会议，除特殊缘故外，另一方应同意参加。6)各次会议及其他联络方式两边均应签定会议或联络记要，如涉及费用转变应在记要中明确提出，所签记要两边均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经两边法定代表人或被授权人批准，以修改本为准。7)承包人提出的并经两边联络会上确信的安装、调试和运行技术效劳方案，在未经发包方书面同意前不得改变或修改，但发包方有权以适应现场条件提出合理的变更或修改，并向总承包人作书面通知，承包人应给予充分考虑，并知足发包方的要求。8)发包方有权将承包人所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并非由此而组成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。9)对盖有“密件”(或保密等)印章的承包人、发包方的资料，各方都有为其保密的义务。10）承包人的分包商对合同设备提供技术效劳或去现场工作，应由承包人统一组织并征得发包方同意，费用应由承包人自行负担。11）承包人须对其合同范围内的供货、设备(包括分包与外购的)及技术接口、技术效劳等问题负全数责任。12）凡与本合同设备相连接的其它设备装置，承包人有提供接口和技术配合的义务，并非由此而发生合同价钱之外的任何费用。13）承包人派到现场效劳的技术人员应是有实践体会、可胜任此项工作的人员。发包方有权提出改换不符合要求的承包人现场效劳人员，承包人应依照现场需要，从头选派发包方认可的效劳人员。若是发包方在书面提出该项要求10天内承包人没有回答，将按视为延误工期等同处置。14）由于承包人技术效劳人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误和承包人未按要求派人指导而造成的损失应由承包人负责。6工程物资承包人应付本合同电站的所有设备和部件的技术规格书的编制负责；并负责依照合同的约定应由承包人负责采购设备供货商的选择、采购、制造、交货、质量保证和质量操纵、验收、运输、贮存、爱惜和安装、调试。承包人在发包人提供的短名单内采购设备，采购合同签定前须经发包人确认。工程物资的提供发包人提供的永久性工程的设备、材料和部件类别、估算数量或（和）规格清单：无。承包人提供永久性工程的设备、材料和部件类别、估算数量或（和）规格清单：承包人提供所有的工程材料、设备，并知足技术协议要求。查验设备的查验和验收包括出厂验收、接收验收、设备临时验收和设备最终验收。除设备从调试向运行移交的设备最终验收由发包人负责外，承包人负责组织设备的出厂验收、接收验收和设备临时验收。承包人负责编制所有设备的检查和/或验收的设备验收大纲和/或程序，并负责按要求将设备验收活动纳入相应的质量打算中。发包人有权选择对设备验收活动进行检查和监督。发包人参与验收活动不减轻、不转移、不免去承包人的任何责任。工厂查验与报告承包人向发包人提供的永久性工程设备、材料、部件和备品备件，及完工后实验物资的检查、查验、监测和实验的报告内容、报告期和提交份数：内容、时刻在施工组织打算内确信；份数暂定为2份。工程物资保管与剩余工程物资保管委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：应用于工程的永久性及施工进程中利用的设备、材料和部件。发包人提交委托保管材料和物资时另行商议保管方法和协议。7施工作为有体会的承包人，不管何种缘故致使工程延误，承包人应予以预警，并编制赶工打算，承担赶工费用。发包人的义务提供基准坐标资料提供的基准坐标资料的内容和时刻：以合同签定后由发包人书面通知为准。进场条件和进场日期承包人的进场条件：以合同签定后由发包人书面通知为准；承包人的进场日期：以合同签定后由发包人书面通知约定的日期为准；承包人的义务施工组织设计提交工程整体施工组织设计的份数和时刻：提交临时占地资料承包人进场前10日内提交临时占地资料。提供临时用水电等承包人需要水电等品质、正经常使用量、顶峰量和利历时刻，在施工组织设计中确信。由承包人履行的其他义务：人力和机具资源人力资源打算一览表的格式、内容、份数和提交时刻：体此刻施工组织设计中。人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：格式同施工组织设计，2份，施工队伍进场后7日内。要紧机具打算一览表的格式、内容、份数和提交时刻：体此刻施工组织设计中。要紧机具实际进场的报表格式、份数和报告期：格式同施工组织设计，2份，施工队伍进场后7日内。质量与查验质检部位与参检方三方参检的部位、标准及表格形式：依照有关规定，两边另行确信。两方参检的部位、标准及表格形式：依照有关规定，两边另行确信。承包人自检的部位、标准及表格形式：依照有关规定，两边另行确信。第三方检查的部位、标准及表格形式：依照有关规定，两边另行确信。隐蔽工程和中间验收部位隐蔽工程和中间验收需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：依照有关规定，另行确信。健康、平安、环境健康、平安、环境治理提交健康、平安、环境治理打算的份数和时刻：2份；施工动工后14日内提交。承包方在现场应遵守所有现行的有关文明施工的规章制度，保证平安文明施工费的专款专用，达不到发包方标准，将在进度款中扣除相应费用。8完工实验.承包人的一样义务提交完工实验方案的份数和时刻：3份；完工实验打算开始14天前工程启动试运行承包人的义务1）承包人应按《光伏电站场项目建设工程验收规程》、《光伏电站机组验收标准》的要求进行工程启动试运行。①光伏电站安装工程及其配套工程完工并通过验收；②升压站和场内电力线路已与电网连接，并通过冲击实验；2)工程整套启动试运本工程光伏电站分项调试试运验收终止后进行工程整套启动试运验收。实验，应包括规定的操作实验，以证明工程或分项工程能够在所有可利用的操作条件下平安地操作。在试运行期间，当工程正在稳固条件下运行时，承包人应通知发包人，告知工程已能够做其他完工实验包括各类性能实验(若是有)，以证明工程是不是符合发包人要求中规定的标准和履约保证。实验延误由于非承包人缘故造成实验延误，承包人发生的相关费用由发包人承担，延误的工期予以相应顺延。若是承包人不本地延误240小时试运行，发包人可通知承包人，要求在接到通知后14天内进行240小时试运行。承包人应在上述期限内的某日或某几日进行240小时试运行，并将该日期通知发包人。从头实验由于承包人的缘故未能通过240小时试运行，由承包人按有关规定进行消缺整改后从头试运。发生的相关费用由承包人负责。由于非承包人缘故造成实验延误，承包人发生的相关费用由发包人承担，延误的工期予以相应顺延。未能通过240小时试运行若是工程或某项工程未能通过依照第款[从头实验]的规定从头进行的240小时试运行，发包人有权：①再次重复240小时试运行；②若是此项实验未通过，使发包人实质上丧失了工程或分项工程的整个利益时，拒下班程或分项工程（视情形而定）；或③颁发预验收证书。在采取③项方法的情形下，承包人应继续履行合同规定的所有其他义务。但合同价钱应予降低，减少的金额应足以弥补此项实验未通过的后果给发包人带来的价值损失，除非对此项实验未通过相应减少的合同中还有说明（或规定了计算方式）。完工后检测程序完工实验完成而且整个系统完工并网后，对项目进行完工后检测。完工后检测日期的通知工程完工后检测开始日期：完工检测完成而且整个系统完工并网后，由发包人确信。9工程接收工程接收按整体工程接收按工程接收的日期：承包人完成工程完工验收，并按相关国家、地址和本工程的技术标准完成扫尾工程和缺点修复后，15天内。接下班程提交的资料完整完工资料的格式、份数和提交时刻：格式及份数依照行业相关规定，完成扫尾工程及缺点修复后10个日内。10工程完工验收完工验收条件本工程知足建筑与构筑物的国家及工程所在地址相关施工和验收标准。本工程知足设备及安装的国家与工程所在地址省电力相关建设标准和标准。本工程知足国家与工程所在地址水保和环保工程的验收标准。按《并网光伏发电系统工程验收的大体要求》等标准执行验收。符合附件性能考核实验组件安装完毕，承包方提供的要紧设备（支架、电缆、低压并网柜）到场，承包方向发包人提交分项验收通知书，发包方收到分项验收通知书后3日内组织组件安装分项验收，验收合格的，两边签署项目组件安装分项合格证书。承包方系统建设达到并网条件后，书面通知发包方及电网公司（中压并网系统）至现场进行联合调试，并承担相应的调试费用，发包方收到调试通知书后3日内参与验收，验收合格的，两边签署调试合格证书。承包方负责光伏的全数并网工作。系统调试合格后提交并网验收申请，组织电网公司及发包方进行并网，书面通知发包方至现场进行并网验收，发包方收到并网验收通知书后3日内参与并网验收，验收合格的，两边签署验收合格证书。承包方并网后通过240小时试运行后，在已经取得与电网公司签署的购售电及并网调度协议的情形下，书面通知发包方至现场进行完工验收，发包方收到并网验收通知书后3日内组织完工验收，验收合格的，两边签署完工验收合格证书。发包方因自身缘故未及时提出合理的整改意见或超期未进行完工验收的，视为完工验收合格。届时承包方单方签署的调实验收合格证书对发包方产生效劳。完工验收进程中，如发包方提出合理的修改意见，承包方应按要求修改，并承担由自身缘故造成修改的费用；修改意见并未在设计文件中约定的，由发包方承担相关的修改费用。完工验收合格后7天内，承包方需与发包方办理项目文件移交手续，移交前需做好爱惜工作，移交前如发生损坏，费用由承包方承担。发包方超期接收，该工程项目风险转移至发包方。完工资料和完工验收报告完工验收报告的格式、份数和提交时刻：格式及份数依照附件3文件要求执行，完工实验后7天内。完整完工资料的格式、份数和提交时刻：格式及份数依照附件3文件要求执行，完成扫尾工程及缺点修复后7天内。11质量保修责任质量保修金额按专用条款执行。质保期正常缺点质保期要紧设备及材料质保期：（1）支架：5年；（2）逆变器：5年；（3）电力变压器：2年；（4）汇流箱及其他电气设备：2年；建设工程质保期：(1)基础设施工程、衡宇建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理利用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的洗手间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。承包人应保证合同项下所供货物是全新的、未利用过的、是最新或目前的型号，除非合同还有规定，货物应含有材料的全数最新改良。承包人进一步保证，合同项下提供的全数货物没有设计、材料或工艺上的缺点(由于按发包人的要求设计或按发包人的规格提供的材料所产生的缺点除外)，或没有因承包人的行为或疏忽而产生的缺点，这些缺点是所供货物在项目现场现行条件下正常利用可能产生的。12变更和合同价钱调整变更范围变更的要紧范围如下：当实际建设容量误差在%（含）之内，合同总价不调整；超过%时，按实际并网装机容量结算。无分项报价的，两边依照电力工程建设预算定额（2021年版）除材料价额外预算下浮【】%计算变更价款。材料价钱依照签定合同时的材料价钱计算解决，签署合同时不包括的材料由两边一起协商解定。13合同总价和付款合同总价和付款本合同为固定总价合同，合同价钱为人民币元整（￥万元）（含税价），除非发生本合同条约定的变更，不然合同总价不做任何调整。其中范围内的合同总价为万元；范围内的合同总价为万元，完工时，核减发包人直接发生、承担的费用作为结算金额。合同价钱明细详见附件3-合同价钱表。合同总价为含税价，涵盖了承包人为履行本合同规定的义务和风险所需的全数费用，包括设计、设备、工程施工、指导安装、调试实验考核、运输(含大件运输方法费)、保险、技术资料、利润等和与本合同有关的所有税金和费用、风险费等其它费用。即便本合同没有单独列出其分项价，其费用亦己包括在合同总价中。本合同付款由发包人依照联合体各方承包范围别离向联合体各方付款，联合体各方向甲方提供相应的发票。设备费及主材开具增值税专用发票，设计费开效劳业发票、建安工程费开具建筑业工程统一发票。因承包人缘故不能按时向分包人付款，且已阻碍工程进度，发包人有权临时中止向承包人付款，并更改相应的合同条款，由发包人直接向分包人（包括建筑承包商和外购设备供货商）支付相应的款项。在承包人向分包人（包括建筑承包商和外购设备供货商）支付相关款项后，发包人将继续向承包人付款（扣除已付分包人的部份），但现在发包人将追究承包人延误工期的责任。担保不适用。预付款本合同签定后，承包人提交以下单据经发包人审核无误后15日内，支付合同总价的10%作为预付款。（1）支付申请函；（2）合同总金额10%的发票，（3）提交等额履约保函。工程款进度款动工后每一个月25日，承包人提供当月工程量并提交如下文件，经发包人审核无误后15个工作日内，向承包人支付当月工程量款项总额的60%。（1）支付申请函（2）发包人签署的月工程量确认单/月验收证书（附件10）（3）提交相应金额的发票完工验收款电站全容量投运后持续无端障运行240小时无任何质量问题且项目工程通过发包人完工验收的，承包人向发包人提交如下文件经发包人审核无误后15个工作日内，向承包人支付清合同总额除质保金外的所有款项。（1）支付申请函（2）发包人签署的完工验收合格证书（附件14）；（3）工程完工结算资料（首页或关键页）；（4）提交至合同总金额100%的发票。质量保证款合同总价的10%作为质保金，本项目质保期的第一年后，运行无质量问题，在承包人方提交以下单据经发包人审核无误后10日内，发包人支付给承包人相应质保金。（1）支付申请函；（2）最终验收证书；（3）相应金额的收据。14保险承包人的投保合同两边商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时刻：建安工程一切险、第三者责任险、货物运输险和仓储险；其中货物运输险为货物价值的110%。保险期为工程建设期。一切险和第三方责任土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：投保方为承包人，被保险人为承包人及发包人，投保金额不低于工程总价100%。安装工程及完工实验一切险的投保方及对投保的相关要求：投保方为承包人，被保险人应包括承包人及发包人。第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：投保方为承包人，被保险人应包括承包人及发包人。15争议解决合同各方因本合同的履行发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第四部份合同附件附件1承包范围1概述本项目中，承包方负责本散布式光伏电站工程的设计、采购和施工（EPC）/交钥匙总承包建设，其工作范围为：工程勘测、初步设计、设计概算、电力接入设计、全厂施工图设计、非标准设备施工图设计、完工图设计及建筑单体加固设计（如有）、设备制造、设备及材料采购（需发包人书面同意确认）、监造、运输、装卸、贮存、保险、场地平整、建筑工程、安装工程、调试实验及检测、试运行、消缺、性能保证、验收考核、技术和售后效劳、人员培训等一揽子工作，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品和相关技术资料（纸质和电子版，其中电子版图纸为2021版CAD文件）、和试运行验收通事后的质保责任及完成修补由承包方责任造成的任何缺点等。承包方负责本项目全数并网手续，承担此进程的全数费用。如项目不能在两边约定的时刻内并网发电，发包人有权追责因此带来的经济损失，包括但不限于延误时刻段内的发电损失。另外还包括但不限于以下内容：序号工作内容发包人承包方说明1在项目所在地办理施工许可（如果需要）√施工电源引接（含变压器及开关、计量表等附件），办理用电手续及施工期间缴纳电费。√场内道路施工、维护√分布式屋顶电站不适用本条进场道路修建、维护√分布式屋顶电站不适用本条负责质量监督检查工作（共两次）的联系、接待、产生的费用√向省电力工程质量监督中心站缴纳质监注册费用√√水土保持设计、施工、监理、施工过程的监测，最终向发包人提供《水保工程监理总结》、《施工期间水保情况监测报告》√√委托有资质单位进行。分布式屋顶电站不适用本条2取得安监部门批复的安全职业卫生防护验收√√委托有资质单位进行3取得消防系统审核同意书及消防验收合格证√√4根据接入系统方案及计设批复进行光伏电站涉网自动化、调度数据网、保护等各项协调技术沟通、与屋顶业主沟通、协调验收，取得电网部门验收。√√委托进行各项保护的定值计算√√协助进行接入系统方案批复进行关口计量点的安装、试验，直至取得省电力公司、电科院的验收合格或者当地电网公司的验收合格。√√按要求进行电气系统安装、试验、调试，光伏电站并网前取得电网公司的验收通过。√√5根据发包人要求进行光伏电站内、变电站内设备标示牌、安全警示牌、交通安全指示牌的制作、悬挂等。√控制室操作台、文件柜、工具柜的制作安装√6完成专项验收、竣工验收，向发包方移交档案资料√√备注：包括从施工许可到电站各项验收所需要的手续及费用，不限于以上内容，承包方应依照设计文件、电网要求施工。承包方按设备利用数量、设备或元器件的故障率或消耗率、合同要求提供备品备件储蓄于本项目实施地（发包人供货的除外），以确保在现场能及时排除缺点，不然由承包方补偿发包人由此造成的电量损失。2施工范围包括上述施工范围，和项目范围内涉及的工程，如土建、安装、屋顶设备搬迁、屋顶障碍物拆除、屋顶材料改换（如需要）、屋面加固（如需要）、屋面防水处置、绿化恢复，三通一平（通水、通电、通路及场地平整）等，均属于承包方的施工范围。3临时工程承包方施工现场办公室、宿舍、食堂、茅厕、浴室、加工房、实验室、库房、机房和储料场、砼搅拦拌站等临时工程，在周围自行选址建设并经发包人和业主同意，或由发包人和业主指定地址，项目完工应拆除恢恢复状，相关费用由承包方自行负责。4物资供货范围本工程所需所有设备、材料，光伏组件（发包人指定供给商除外），制造采购、供给、运输、验收、功能实验及现场保管发放等均由承包方负责。但承包方采纳的要紧材料及供给商需经发包人确认并批准。启动试运期间售电收入归发包人。工程完工验收前施工及生活用电、用水，需向相关部门支付费用。5建设治理范围本工程由承包方组织设计评审（报发包人确认）、环保、平安、职业卫生、档案、消防、电力接入等行政主管部门专项验收、达标投产验收、创优检查验收和完工验收，机组性能实验、申办消防设备等特种设备和对外结算的计量装置等特种设备的利用许可证，费用均由承包方负责。项目建设治理其余工作全数由承包方负责并承担相关费用。6工程界限本工程为交钥匙总承包工程，工程勘测、设计、设备制造、设备及材料采购（需发包人书面同意确认）、监造、运输、装卸、贮存、保险、建筑工程、施工安装、调试实验及检测、试运行、消缺、性能保证、验收考核、技术和售后效劳、人员培训等一揽子工作，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品和相关技术资料、和试运行验收通事后的质保责任及完成修补由承包方责任造成的任何缺点等，均为承包方工作。7运输和保管承包方采购的本工程所有工程设备、材料、承包方设备和其他物资从制造厂到现场的装车、运输、中转卸装、接货、卸车、查验、入库、保管、保护、保养、现场搬运直至安装位置等均由承包方负责和治理。承包方应严格依照《电力大体建设火电设备保护保管规程》（DL/T855-2004）的要求对现场工程设备、材料实施分类保管。承包方和分包商应及时构建符合要求的棚库、封锁库、保温库、危险品库等。露天堆放场地应进行必要的硬化、围护，并设有排水、防火设施。承包方和分包商应成立健全设备、材料开箱查验、出入库治理、维修保养、废弃设备材料处置治理方法等制度。发包人代表及监理工程师将按期对设备、材料的治理状况进行监督检查，承包方负责落实监督检查提出的整改意见。工程的实施方式拟提供的所有工程设备和材料和待做的所有工作，均应依照本合同规定的方式进行制造或实施。若是本合同未规定制造或实施的方式，那么，工程的实施就应利用符合设计和标准要求的方式，选用配置合理的设施和平安无危险的材料，依照公认的良好老例进行。发包人代表有对设备、材料的运货情形、质量情形和供货情形进行监督检查的职能和权利。查验规定要提供的所有工程设备与材料的制造、加工和预备进程中，不论工作地在何处，发包人或发包人代表均有权对上述物资的原料与加工质量进行查验、检查或实验，并有权对上述物资的生产进度进行检查。承包方应向他们提供支持，让他们在现场或其他工作地对任安在制物件进行查验、检查、测量或实验。隐蔽工程隐蔽之前，承包方应及时通知发包人代表。发包人代表那么应当即进行查验、检查、测量或实验，不得无端拖延；或通知承包方说明无需进行上述工作。实验规定的任何一种工程设备或本工程的其他组成部份进行实验的时刻和地址，应由承包方和发包人代表商定。承包方应提供足够的具有相应资格和体会的职员进行本合同所规定的各项实验。拒收若是发包人代表依照查验、检查或实验结果判定，某工程设备、材料、设计或加工质量不合格或不符合本合同的规定，那么，发包人代表及监理工程师就可拒收上述工程设备、材料、设计或加工质量，同时应当即通知承包方，并说明拒收的理由。承包方那么应当即修复缺点。并保证上述被拒收的项目符合本合同规定。若是发包人代表及监理工程师要求对上述工程设备、材料、设计或加工质量从头进行实验，那么，这些实验应按其原实验条件进行。工程设备与材料的所有权自上述物资运抵现场起，各项工程设备和材料的财产权均应为发包人所有。售后效劳承包方应向发包人提供以下售后效劳：a）质保期内运行期间，承包方应按要求巡检时刻，每季度现场巡查一次并提供巡查报告；并在24小时内响应光伏系统所在企业及发包方的所有质量诉求，包括屋面防水、电气故障等问题。b）质保期后，承包方应优先以优惠价钱为发包人提供零部件和现场效劳，如有分包，承包方应在分包合同中约定。c）要紧设备及材料供给商向本工程提供的质保期，不受发包人和承包方约定的质保期的约束，但不得低于发包人和承包方约定的质保期。8其他范围由承包方负责的与项目施工有关的许可文件。施工期间由承包方提供办公室及办公设备（桌椅、打印机、文件柜、网络通信等）和住宿生活用品（床铺及床上用品、空调、衣柜等），同时免费提供一台车辆供发包人在项目地利用（含油费、过路费等），利用期限从项目动工至项目终止。附件2技术协议本协议由发包人与承包人签署，本协议就承包人承包光伏发电站项目所需技术要求进行约定，承包人保证向发包人提交的项目质量不仅达到国家/行业关于光伏发电要求的技术与平安标准，同时符合本附件内容的表现的所有要求；一总那么本协议中提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节规定所有的技术要求和适用的标准做详细说明，承包方应保证提供符合本标准书和有关最新工业标准的优质产品及其相应效劳。对国家有关平安、健康、环保等强制性标准，必需知足其要求。承包方提供的产品应知足本协议及设计文件的要求。二光伏电气一次系统光伏发电站内各发电单元与光伏发电母线的连接方式，应考虑运行靠得住性、灵活性、技术经济合理性和维修方便等条件综合比较确信。污秽品级按项目所在地依照国标设置，所有电气设备容量和绝缘按海拔高度修正。光伏阵列布置原那么1）考虑现场积灰、积雪等因素要求，发电单元应保证太阳能光板离地面（或屋面）净距不小于2）屋顶组件排布需躲开屋顶女儿墙、风机、气窗的阴影遮挡，排布整齐合理，留有检修通道。3）关于现场安装光伏系统，要结合现场设计的荷载能力进行光伏设备的布置，专门是彩钢瓦屋顶，荷载承载能力尤其重要。4）太阳电池支架单元的布置必需考虑前、后排及周围的阴影遮挡问题。应通过计算确信阵列支架单元行、列距离或太阳电池阵列与建筑物的距离。一样的确信原那么是：冬至日当天早晨9∶00（真太阳时）至下午15∶00（真太阳时）的时刻段内，太阳电池阵列不该被遮挡。5）关于集中式并网光伏电站，若是采纳固定式安装，那么太阳电池组件的安装倾角应选择全年发电量最大时的倾角年发电量，还应考虑倾角太高引发的风荷载增加对支架结构设计及投资增加的阻碍。6）在进行太阳电池组串在支架上的布置方式设计时，应进行多方案比较，综合考虑各项技术及经济指标，选择最优布置方式。7）光伏阵列的布置，还应考虑施工安装、运行保护的便利性等其它因素。8）组件串并联数量a）太阳电池组件串联形成的组串，其最高输出电压不许诺超过太阳电池组件自身最高许诺系统电压，输出电压的转变范围必需在逆变器正常工作的许诺输入电压范围内。b）太阳电池组件的串联数量选择应考虑逆变器的最正确输入电压、本地的太阳辐射条件、环境温度条件等多种因素。太阳电池组件的输出功率与太阳辐射强度成正比，但与环境温度成反比，其转变规律并非简单的直线关系。另外，环境温度一样又与太阳辐射强度成正比。因此，分析太阳电池组件串联后的电压时，应依照光伏电站所在地的气候特点综合考虑上述关系。c）为降低直流损耗，串联后的太阳电池组串输出电压宜在知足第一条且接线方便的前提下，尽可能取高值。直流线损应操纵在2%范围内。d）太阳电池组串的并联数量应考虑光伏电站所在地的太阳辐射条件、环境温度条件和其它气象条件（如大风、沙尘天气频率等）和直流通路上的损耗对光伏阵列实际输出功率的阻碍。光伏阵列实际输出功率应与逆变器的直流侧最大输入功率相匹配。9）子方阵容量选择大型独立光伏电场组件的布置，一样通过光伏阵列的分区、分级排布来实现。分区以光伏电场箱式变压器为对象，把光伏电场划分为假设干个相对独立的交流发电子系统，分区容量宜为1~2MW系统。依照太阳辐照度条件考虑，光伏阵列功率与逆变器功率配比宜为~。10）逆变器布置为降低直流损耗，逆变器室一样应布置在各子方阵的中间部位。如用地条件限制，也应以各太阳电池支架单元到逆变器室的距离均较短为原那么。箱式变位于各光伏阵列内靠近逆变器周围布置。电池组件接线和汇流箱的布置串联接线应注意回路内各电池组件的工作电流是不是匹配，工作电流要紧受太阳辐照度阻碍。因同一时刻相同斜平面上的电池组件工作电流相同，电池组件接线盒安装在其短边，晶硅电池组件按东西长度方向接电池组件数量串联回路。并联接线应注意各串联回路的工作电压是不是匹配，工作电压要紧受电池工作温度阻碍，串联回路的工作电压还受接线电缆上的电压损耗阻碍。为减少串联回路工作电压的不同，把位置相近的串联回路进行并联，一级汇流箱在布置时，考虑设于串联回路中间。集电线路要求1）高压集电线路a）电缆采纳直埋敷设及电缆沟敷设方式，电缆埋深应该依照本地土壤冻胀性及相关国家标准确信，光缆应尽可能与电缆同途径，需知足彼其间距要求；电缆敷设途径选择应综合考虑长度、施工、运行和维修方便等因素，做到经济适用、平安合理。b）电缆额定电压依照系统接地址式（消弧线圈接地或小电阻接地）的不同，采纳26/35kV或21/35kV（10kV或6/10kV）。c）直埋电缆绝缘型式宜选用交联聚乙烯绝缘铠装电缆；依照本地水文及气象条件，必要时电缆采纳防水防腐型或耐寒型（严寒地域考虑极限温度）。d）电缆导体许诺最小截面的选择，应同时知足载流量和通过系统最大短路电流时热稳固的要求。e）电缆载流量的计算应考虑不同地温、不同土壤热阻系数和直埋多根并行敷设时载流量校正系数。f）集电线路应采纳电缆沟、电缆穿管及直埋等相结合的电缆敷设方式。光伏电站内高压集电线路电缆沿道路双侧预埋敷设。直埋电缆敷设完毕后，应沿敷设途径上方加装，电缆标识警示标识。2）直流集电线路直流电缆选型时应尽可能降低直流电缆损耗、减少电缆用量、节约投资。a）直流电缆选型时应知足各路电池组串至逆变器直流侧的压降尽可能接近，确保最远处电池组串至逆变器直流侧总压降不大于2%。b）原那么上每一个电池组串至汇流箱电缆选用同型号电缆，宜采纳单芯阻燃电缆。c）汇流箱出口至直流柜间直流电缆宜采纳双芯电缆，可依照输送距离、额定电流及压降限制等因素选择直流电缆截面。d）直流电缆采纳直埋敷设，电缆埋深应该依照本地土壤冻胀性及相关国家标准确信，电缆走向应明晰简短且尽可能同途径以减少开挖量。e）直流专用电缆需要通过TUV认证。3）通信线路a）每1~2MWp光伏发电子系统的运算机监控系统宜采纳光纤环网或星型网拓扑结构，监控范围为每1MWp光伏发电子系统内的逆变器、汇流箱、直流柜及35kV（或10kV）升压变电站。b）场内通信线路途径与敷设方式与集电线路相同，当集电线路采纳架空线路时，宜采纳ADSS自承式光缆线路，与架空线同杆架设；集电线路为电缆线路时，采纳直埋型光缆，与电缆线路尽可能同途径敷设。c）依照集电线路途径将发电子系统分成假设干组，每组利用纤芯形成独立的光纤环网接入集中监控系统，光缆宜选用单模光缆。d）每1~2MWp子方阵内假设干个汇流箱采纳串行连接，同一串行连接的汇流箱距逆变器室数据搜集装置最远距离不该超过其最大传输距离，一样为200m。e）每1~2MWp子方阵内汇流箱间通信电缆宜采纳直埋敷设，尽可能与直流汇流电缆同途径，埋深与直流电缆相同，知足彼其间距要求。无功补偿要求依照《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》（国家电网科[2020]663号）规定，大中型光伏电站应配置无功电压操纵系统，具有无功功率及电压操纵能力。依照电力调度部门指令，光伏电站自动调剂其发出（或吸收）的无功功率操纵光伏电站并网点电压在正常运行范围内，其调剂速度和操纵精度应能知足电力系统电压调剂的要求。考虑光伏电站低出力方式下，由于站内无功损耗，可能致使光伏侧并网点功率因数较低，承包商应依照电力公司出具的接入方案的意见，合理设置无功补偿设备。三设备要求本章节设备品牌与附件15中设备品牌相矛盾，以附件15内容为准。引用附件6标准及标准如与本节内容有矛盾的地方，以本节正文描述为准。组件1）必需为国内外知名品牌并应知足项目公司供给商目录；2）应具有TUV或UL或CQC等相关认证；3）知足国家政策要求，光伏组件产品应知足《光伏制造行业标准条件》相关指标要求。其中，多晶硅电池组件转换效率不低于%，单晶硅电池组件转换效率不低于16%。多晶硅、单晶硅、薄膜电池组件自投产运行之日起，一年内衰减率别离不高于%、3%、5%。线缆1）必需为国内外知名品牌并应知足项目公司供给商目录；2）线缆有TUV或UL认证；3）具体要求及技术指标可参照项目公司线缆技术标准标准要求。如：光伏发电项目电力电缆、直流电缆技术标准；光伏发电项目光伏专用电缆技术标准书。逆变器1）必需为国内外知名品牌并应知足项目公司供给商目录；2）逆变器有CCC、CE、TUV、UL认证并通过中国电力科学研究院等权威机构测试；3）有符合相应的图纸和工艺要求所规定的材料和元件制造，通过制造厂的常规查验、质量操纵、按合格方式生产。设备应该是完整的，附带制造厂的储运、安装和电路连接指示；4）适应利用环境；5）逆变器要紧设备、电子元器件按项目公司要求的要紧元器件品牌，详见附件；6）知足国家电网公司、南方电网公司相关并网技术要求7）逆变器的具体要求及技术指标可参照逆变器技术标准标准。汇流箱1）须为国内外知名品牌并应知足项目公司供给商目录；2）汇流箱有CCC、CE、TUV、UL认证；3）每1MWp方阵规格不宜太多，通常选用两种规格汇流箱，12路及16路。4）汇流箱应具有隔离短路故障功能。直流电池组串采纳光伏专用直流熔断器爱惜，额定电流In≥，通常熔断器额定电流取为计算值以上最接近计算电流的规格；额定电压不小于电池组串本地最低温度时的开路电压Voc。电池组串采纳的直流电缆载流量应不小于爱惜熔断器的额定电流。5）汇流箱出口侧采纳光伏专用直流断路器进行隔离，其额定电流nImax≤In＜，n为汇流路数。额定电流取计算值以下的最大的额定电流规格额定电压1000Vdc。汇流箱的直流主电缆采纳的直流电缆载流量应不小于爱惜熔断器的额定电流。6）配有光伏专用防雷器，正负极都具有防雷功能。防雷器额定电压为1000VDC，标称放电电流为20kA，最大放电电流40kA。7）汇流箱内配有监测装置，能够实时监测并上传每路电池组串的直流电流、输出总电流、母线电压及总输出功率，直流断路器位置状态及故障状态、直流防雷器状态及电池组串异样报警等。具有S485通信口，传送距离不小于200m，能够与逆变器室数据搜集装通信。测控装置电源取自电池组串，不外接电源。8）防护品级不低于IP65。9）汇流箱的具体要求及技术指标可参照汇流箱技术标准标准。箱变1）须为国内外知名品牌并应知足项目公司供给商目录；2）升压箱变宜采纳户外布置、体积小、安装方便、少保护的美式箱式变电站3）变压器能够为双割裂绕组和双绕组型式，需依照所选逆变器的特点来确信4）箱变应能进行远程监控，应配置箱变测控装置，具有智能接口和2个小时的自供电功能，并应带光纤环网通信功能，可搜集1~2MW分区内逆变器、汇流箱等通信数据。5）箱变内应装设辅助干式变压器，供箱变自用电和逆变器房用电及检修用电。6）箱变的具体要求及技术指标可参照箱变技术标准标准。厂用电要求光伏电站电池阵列区的厂用电取自箱式升压变电站。升压站厂用电系统电压采纳AC380V。应采纳双电源供电方式，且兼顾与施工电源永临结合的方式。主供电源引自升压站内主变低压侧母线（35kV或10kV），通过站用变压器或箱变降压至。备用电源引自升压站外部电源（35kV或10kV），通过备用站用变压器降压至。备用站用变压器在施工时可作为施工电源，工程完工后转为正式备用站用电，备用站用变压器容量要与工作站用变压器容量相符。工作站用电源与备用电源间在低压侧应设置备自投装置。厂用变压器宜采纳干式变压器。当光伏电站内设置接地变时，接地变可作为厂用电备用变压器利用。厂用电装置的布置及运行方式应依照光伏电站的容量、光伏方阵的布置和逆变器的技术参数个条件确信。备用电源容量应考虑升压站、综合楼供电。箱变自用电应考虑箱变本身及逆变器房用电，具体见箱变技术标准书要求。开关站（或升压站）1）须为国内外知名品牌并应知足项目公司供给商目录2）开关站（或升压站）设计应符合本地电力系统要求3）开关站（或升压站）设计应符合接入系统一、二次评审意见要求4）开关站（或升压站）设计应能保证本地电力系统初设评审。5）开关站（或升压站）设计、施工应能保证本地供电部门及其他相关部门验收。6）开关站（或升压站）相关要求见技术标准书见技术标准。过电压爱惜和接地要求光伏电站及其开关站（或升压站）的过电压爱惜和接地设计原那么应符合DL/T620《交流电气装置的过电压爱惜和绝缘配合》和DL/T621《交流电气装置的接地》的规定。1）光伏阵列部份防直击雷及接地a）由于光伏电池阵列面积较大，电池阵列中一样不配置避雷针。要紧通过太阳电池阵列采取电池组件和支架与厂区接地网连接进行直击雷爱惜。光伏阵列依照电站布置形成一个接地网，接地网与光伏电池组件基础钢筋焊接做接地体辅以垂直接地极，子方阵接地体焊接成网状，各子方阵接地体彼此连接。接地网采纳镀锌扁钢连接，镀锌扁钢截面应进行热稳固校验，扁钢埋设深度不宜小于冻土深度，腐性较强的地形接地网应做处置或增加非金属接地模块。接地网工频接地电阻应不大于4Ω。b）为避免直流线路上侵入波雷电压，在直流汇流箱、直流配电柜、逆变器及35kV（10kV）箱式变电站内逐级装设避雷器。35kV（10kV）以下电气设备以避雷器标称放电电流5kA时雷电过电压残压为基础进行绝缘配合。2）开关站（或升压站）部份过压爱惜及接地开关站（或升压站）有户外布置的电气设备，如高压配电装置、无功补偿装置、接地变及消弧线圈等需在户外设置独立避雷针进行直击雷爱惜，不在爱惜范围内的建筑物，采纳在建筑屋顶设热镀锌钢带的方式进行防直击雷爱惜。为了保证人身和设备的平安，开关站（或升压站）内敷设以水平接地体为主，辅以垂接地极的人工接地网，并充分利用土建金属基础钢筋作为自然接地体，接地网外缘闭合，开关站（或升压站）内所有电气设备均应接地。开关站（或升压站）接地网应与光伏阵列接地网连接。接地电阻Ω。为避免雷电侵入波和内部的过电压损坏电气设备，在35kV线路出口处应设置一组避雷器。光伏支架技术要求支架供给商需具有在国内五年以上生产及治理体会，具有丰硕光伏支架生产体会，质量靠得住，需具有项目公司的合格供给商要求。光伏系统安装支架设计应综合考虑日照条件、场地、安装和运输条件等因素，知足平安、经济、环保、美观，便于安装和保护的要求。知足以下要求：关于既有建筑物上增设光伏发电系统：必需进行建筑物结构和电气的平安复核，知足建筑结构及电气的平安性要求。对屋面电站固定支架，应当所在地的区域太阳能资源大体状况进行分析，组件安装倾度应选择全年发电量最大时的倾角。提供本地大体风压，大体雪压，防震要求等气象资料。光伏固定支架方阵布置，光伏组件安装方位角宜采纳正南方向。光伏方阵各排、列的布置间距应保证全年9:00点～15:00点（本地真太阳时）时段内前、后、左、右互不遮挡。组件离地高度知足GB50797-2021《光伏发电站设计标准》中相关要求，同时知足本地相关部门相关规定要求。固定支架结构设计依照相应国家结构荷载，钢结构设计等标准要求，保证结构在运输、安装和利用进程中知足强度、稳固性和刚度要求，符合抗震、抗风和防腐等要求。同时提交提供支架结构计算书予以审核。建筑屋面支架基础按GB50797-2021《光伏发电站设计标准》规定要求不该损伤原建筑结构及屋面防水层。所有基础都需提供桩基础设计计算书及相关基础载荷实验报告。混凝土基础材料要紧结构材料基础混凝土及钢筋知足钢筋相关标准要求。提供功能完整，技术先进，经济合理，荷载知足要求光伏组件安装结构设计方案及相关计算资料。光伏支架及构件变形量知足GB50797-2021《光伏发电站设计标准》及其他国家标准规定要求。支架结构材料符合钢结构设计标准及其他国家标准要求。要求采纳材质为Q235B及性能高于Q235B材料，提供钢材证明及检测相关材料。（详细要求见支架技术标准书要求）。支架材料结构钢支架安装檩条壁厚大于2mm,斜梁及立柱大于,屋面用铝型材支架壁厚要求大于。组件采纳压块安装结构方式，需保证压块有足够强度及抗变形能力（壁厚要求大于3mm），风荷载较大地域压块结构需要强度增强。压块用螺栓采纳A-20不锈钢螺栓。组件安装采纳螺栓固定方式，配套两垫片采纳GB96大垫片钢材表面处置采纳热浸锌，钢构件镀锌层最小厚度不小于55μm（环境侵蚀严峻除外），连接用螺栓采纳镀锌层最小厚度不小于50μm的热浸镀锌螺栓。采纳型钢结构的支架，其紧固度应符合设计图纸要求,螺栓紧固力矩：螺栓M8=8~10Nm,M10=20~23Nm,M12=30~35Nm，支架其他设计，制造安装等要求需按国家及支架技术标准书要求。光伏支架基础施工验收按GB50796-2021《光伏发电工程验收标准》条土建工程要求。光伏支架及组件安装验收依照GB50796-2021《光伏发电工程验收标准》条安装工程要求。光伏系统土建及支架基础施工，依照GB50794-2021《光伏发电工程施工标准》土建工程要求进行。关于具体施工质量要求原那么上需超过该规定要求。光伏系统安装，依照GB50794-2021《光伏发电工程施工标准》安装工程要求进行，支架，组件，汇流箱，逆变器等安装要求按相应要求进行。关于具体安装质量要求原那么上需超过该规定要求。要求做到各部件严格依照标准要求和图纸要求，安装误差在许诺范围内。要求支架结构应先加工样件，对设计方案验证，相关人员确认后方可进行批量生产。其他未尽事宜依照国家及行业相关标准要求执行。电缆桥架技术要求所有电缆走廊均属承包方工作范围。电缆走廊均采纳封锁式桥架或封锁式电缆沟，桥架材质选用优质冷轧钢板，热镀锌桥架，桥架宽度＜150mm，厚度不小于；宽度≥150mm，厚度不小于2mm；盖板依国标要求；电缆沟内采纳热镀锌托架。所有电缆桥架均密闭，不能看到电缆外露。桥架采纳热镀锌工艺，厚度不小于65um。桥架设计安装应符合相关桥架标准。四消防系统技术要求1）范围消防给水（若是需要）和灭火设施电气消防消防监控系统建筑消防设计系统空调及采暖通风系统（若是需要）2）设计采纳的标准及标准依照国家、地址及行业最新相关标准和标准执行。优先采纳中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准是在合同签定之前已公布的最新版本。3）要紧设计原那么、功能及配置依据国家有关消防条例、标准进行设计，本着“预防为主、防消结合”的消防工作方针，消防系统的设置以增强自身防范力量为主，立足于自救，同时与消防部门联防，做到“防患于未然”，从踊跃的方面预防火灾的发生及蔓延。变电站内电气设备较多，消防设计的重点是避免电气火灾。五土建施工技术要求依照国家、地址及行业最新相关标准和标准执行。优先采纳中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准是在合同签定之前已公布的最新版本。六电站运维清洗系统技术要求依照项目后期运维的需求，每一个项目现场需保证配备至少一个取水点，光伏阵列区超过20m适当增加取水点。所配备的水管必需为热镀锌管，并加装保温材料避免管道冻裂。每一个从地面取水的屋顶须安装增压泵，增压泵的型号规格由厂房实际情形而定。在项目完工验收以前，提供组件清洗花费的水费和电费都有EPC方承担。七后期运维安装钢结构扶梯技术要求1）标准和标准依照国家、地址及行业最新相关标准和标准执行。优先采纳中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准是在合同签定之前已公布的最新版本。2）技术要求a）平台应安装在牢固的支撑结构上，与其固定连接，并必需有足够的稳固性，梯间平台不该悬挂在梯段上。对吊在土建结构下面的平台，必要时需增加支撑，幸免晃动。b）平台、斜梯及栏杆、支架等所有构件表面应滑腻。安装后不该有扭曲、歪斜、变形等缺点。c）在一样情形下采纳45°或50°斜梯，有利于上下走动。d）斜梯的宽度最大不宜大于1100mm，最小不该小于600mm，关于常常搬运材料或人员同时上下的斜梯，宜采纳800mm。八安装技术要求及工具配备标准和标准依照国家、地址及行业最新相关标准和标准执行。优先采纳中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准是在合同签定之前已公布的最新版本。技术要求组件安装1）不同功率的组件不许诺混装；2）组件如有电流分档，应严格安装分档要求安装，同一组串内的组件应保证为同一分档；3）严格依照厂家提供的安装手册正确操作，安装进程中幸免划伤，不得踩踏、任意扭曲组件。2.组件和支架必需配备的安装工具：支架涉及安装工具如下：-M12开口扳手：120pcs/1MW（立柱与预埋螺杆的安装）-M12棘轮扳手：60pcs/1MW（贯穿式连接的安装）-M10开口扳手：20pcs/1MW-M10六角扳手：60pcs/1MW-M10棘轮扳手：60pcs/1MW（M10外六角螺栓及螺母的安装）-配套M10及M12套筒的充电式便携式电动扭矩枪：20pcs（所有M10及M12紧固件的二次上紧）组件涉及安装工具如下：-M8开口扳手：100pcs/1MW（组件锁紧时M8螺栓的安装）-配套M8套筒的充电便携式电动扭矩枪（组件锁紧时M8螺栓的安装）-组件和支架安装其他所需工具：-数显式或表盘是扭矩扳手（量程大于50Nm）：10把-红外激光标线仪或其他标线工具：12套（用以将电池板调直）-刚性卷尺（安装位置的测量）-记号笔（安装位置的标注）九防雷接地系统新建配电室接地网采纳以水平接地体为主，辅以垂直接地的人工复合接地网并与原有建筑地网连接。在每一个配电室设有垂直接地极，以便更好的散流。组件之间采纳4平方铜线连接，每一个方阵接至防雷接地系统，接地电阻≤4欧姆。方阵支架40X4热渗锌扁钢，与建筑防雷网连接。若是方阵支架为铝型材，那么采纳截面面积不小于50mm2的铜导体连接。光伏电站接地要求：电气设备的接地电阻R≤欧姆，知足屏蔽接地和工作接地的要求，其他站内接地系统知足接地电阻≤4欧姆的要求。接地设计必需包括以下方面：防雷接地：包括避雷针、避雷带和避雷器。爱惜接地：光伏电池组件机架、操纵器、逆变器、配电屏外壳、蓄电池支架、电缆外皮、穿线金属管道的外皮。十电缆桥架所有电缆走廊均属承包方工作范围。电缆走廊均采纳封锁式桥架或封锁式电缆沟，桥架材质选用优质冷轧钢板，热镀锌桥架，桥架宽度＜150mm，厚度不小于；宽度≥150mm，厚度不小于2mm；盖板依国标要求；电缆沟内采纳热镀锌托架。所有电缆桥架均密闭，不能看到电缆外露。桥架采纳热镀锌工艺，厚度不小于65um。十一接入系统的技术要求光伏电站知足《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》的相关要求。具体应以本地电网公司接入系统方案批复为准。十二油漆、色彩、设备标牌钢结构和设备采纳知足区域防腐要求的优质油漆，涂刷很多于二底二面，采纳环氧富锌底漆，漆膜厚度不低于150微米，面漆采纳聚氨酯面漆，漆膜厚度不低于80微米。具体配色方案及油漆品牌须经发包人认可，运输途中如有掉漆或其他情形需在现场补漆时，由承包方提供底漆和面漆并在现场完成。承包方需要从项目整体动身，结合美观、经济、有效等多方面，合理布局设备，同时系统设备按行业通用要求设置标识牌，内容包括设备名称、KKS编号等，承包方负责统一提供、装配。十三监控系统光伏电站监控系统依照无人值守原那么设计。由网络运算机监控系统实现对逆变器、汇流箱及直流屏等设备的运算机全监控。运算机监控系统采纳分层散布式双层以太网的网络拓扑结构，站控层设备及功能适当简化。运算机监控系统完成对电站内所有设备的实时监视和操纵，远动数据传输设备冗余配置，运算机监控主站及远动数据传输设备信息资源共享，不重复搜集。爱惜动作及装置报警等重要信号采纳硬接点方式输入测控单元。运算机监控系统具有防误闭锁功能，能完成全站防误操作闭锁。全站对时系统采取与上级供电局变电站网络对时系统。运算机监控系统有与电力调度数据专网的接口，软、硬件配置应能支持联网的网络通信技术和通信规约的要求。向调度端上传的爱惜、远动信息按现有相关规程执行。运算机监控系统的网络平安应严格依照电力监管会2004年5号令《电力二次系统平安防护规定》执行。监控系统要紧监测布置于低压配电室内的电气设备（包括开关柜）、逆变器与环境检测仪。光伏电站的监控系统要求具有集中操纵和数据搜集功能，具有遥测、遥信功能。相关设备工作靠得住，带有液晶屏显示，可测量和显示光伏发电各系统的各类参数；逆变器、低压开关柜的电压和电流、光伏发电各系统的工作状态、光伏直流侧的电压和电流，交流输出电压和电流、功率、功率因数、频率、故障报警信息和环境参数（如辐照度、环境温度等），二氧化碳减排量，统计和显示日发电量、总发电量等信息，并形成可打印报表。系统具有数据存储查询功能，能够记录5年以上数据，能够方便的归档查询。并可通过终端设备下载相关报表和数据。监控系统应具有对理论数据与实际数据进行对照分析能力，并能依照分析结果确信不同缘故，便于电站保护。监控系统应具有模块化、易复制和扩展特点，便于系统功能与规模的扩展。监控系统显示的要紧画面至少如下：·电气主接线图，包括显示设备运行状态、各要紧电气量(电流、电压、频率、有功、无功、功率因素)等的实时值·直流系统图·趋势曲线图，包括历史数据和实时数据·棒状图·运算机监控系统运行工况图·各发电单元及全站发电容量曲线·各类爱惜信息及报表·逆变器运行相关参数及设备运行状况·操纵操作进程记录及报表·事故追思记录报告或曲线·事故顺序记录报表·操作指导及操作票、典型事故处置指导及典型事故处置画面·发电量的历史、实时和预测数据·实时的环境信息·各类统计报表十四电能质量在线监测装置标准和标准〈1〉知足IEC63《电磁兼容第4-30部份实验和测量技术-电能质量》标准要求的A类电能质量在线监测装置。〈2〉测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量，其测量分析：频率误差、电压误差、电压波动和闪变、三相电压许诺不平稳度、电网谐波、功率因数等。〈3〉测量分析各类用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。〈4〉负荷波动监视：按时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数的转变趋势。〈5〉测试分析电力系统中断路器动作、变压器过热、电机烧毁、自动装置误动作等故障缘故。〈6〉电压输入采纳高电压隔离模块,电流输入采纳高精度电流变器使输入信号和测量系统平安隔离。〈7〉采纳中文界面，简练的按键操作，用户利用方便。〈8〉A类电能质量在线监测装置。质量检查〈1〉频率测量测量范围：45～55Hz，中心频率50Hz，测量条件：信号基波分量不小于80％.测量误差:≤〈2〉输入电压量程：AC10～120V〈3〉输入电流量程：5A〈4〉基波电压和电流幅值：基波电压许诺误差≤％.；基波电流许诺误差≤1％.〈5〉基波电压和电流之间相位差的测量误差：≤°〈6〉谐波电压含有率测量误差：≤％〈7〉谐波电流含有率测量误差：≤％〈8〉三相电压不平稳度误差：≤％〈9〉三相电流不平稳度：≤1%；〈10〉电压误差误差：≤％〈11〉电压变更误差：≤％〈12〉功率误差：≤5％〈13〉闪变误差：≤5％十五电站整体性能要求（性能保证值）承包方应确保光伏发电项目各期知足以下技术指标，当由第三方所做的性能实验证明承包方不能达到以下技术指标，发包人有权追究承包方责任。a）光伏电站并网完工验收后首年（365日历天）年平均电站效率，电站系统效率≥,电站系统效率考查方法为：b）在光伏电站各工业区内安装很多于2台太阳能全辐射照度仪（精度误差≤±2%），所有照度仪安装角度同组件安装倾角相同。以照度仪所测厂区内平均即时全辐照数据SG为基准（W/m2）可取得电站理论即时发电效率ηi，具体计算方式如下：\uf07b\uf07d2G22Gsslsim/W100Sm/W2001n1,2,3,im/W1000SEPPP\uf0b3\uf0b3\uf03d\uf03d\uf03d\uf068；\uf04cηi[1]光伏电站即时效率i[s]即时读数时刻距离（建议以1秒为一个时刻距离)n[1]光伏电站即时读数总数量Ps[MW]光伏电站实际功率，以开关站出口功率来计量Pl[MW]光伏电站理论功率Es[MW]光伏电站实际装机功率SG[W/m2]光伏电站站内实际平均太阳全辐照功率c)年平均电站效率ηA具体计算方式如下：\uf07b\uf07dn1,2,3,inn1iiA\uf04c\uf03d\uf068\uf03d\uf068\uf0e5\uf03d，累计实验各次的环境温度平均值不低于25℃，同时，应知足发电量要求；（限电部份依据供电公司文件执行，扣除期间发电量）1)依照本项目屋顶XX度倾角辐照为XXXXkWh/年/平方米计算，项目XXMW装机容量首年发电量不低于XXXX万千瓦时。2)集中式逆变器最大输入电压≥1000V；最大效率≥98%；欧洲效率≥98%；MPPT效率应≥98%。3)组串式逆变器最大输入电压≥1000V；最大效率≥%；欧洲效率≥%；MPPT效率应≥98%。4)电站年运行故障小时数：累加小于48小时(两天，含两天天中的不发电时刻)。5)本节未提到的电站设备性能指标及整体性能指标必需知足Q/GDW617-2020《光伏电站接入电网技术规定》、GB/T19964-2021《光伏发电站接入电力系统技术规定》、GB50794-2021《光伏发电站施工标准》、GB/T50796-2021《光伏发电工程验收标准》中的所有要求。6)本技术标准并未罗列所有技术标准，其中不足及细节部份，将依照设计图纸要求完成。十六质量保证及补偿质保期限：以《EPC合同》为准质保范围：承包方提供的设备及建设工程。质保责任：承包方提供的光伏发电系统应能知足发包人提出的性能及质量要求，假设不能知足运行保证中所许诺的要求，那么承包方应负责其承包范围内修理、替换或处置所有的物料、设备或其它，以便知足运行保证要求。这部份费用由承包方负责（包括修理、替换或处置、拆卸和安装所需要的人员费用）。在完成上述修理、替换或其它处置后，整个系统应按合同从头进行实验，费用由承包方负责。在此之前的某些实验时期，假设一些实验已经成功地被验证，但由于上述修理、替换或其它处置方法对已验证了的性能保证产生可能的不利阻碍，那么整个系统还需要按所有要求从头实验，费用由承包方负责。整体试运行通过并经发包人签发工程接收证书的日期后的壹年时刻里，若是承包方所提供的光伏发电系统的设备和部件显现故障，承包方应负责修理和替换，直至达到电站性能要求，相关费用由承包方负责。在规定的质保期内，因承包方缘故造成的故障及设备或工程质量事故和质量缺点应由承包方无偿保修；发包方缘故造成的故障，承包方只收取设备、材料、人工等本钱费。工程完工验收后首年（365日历天）年平均电站效率，电站系统效率不低于80%，由于承包方采购和承建进程中设备和材料质量、施工质量及其他因素造成的系统效率低于以上数值，都应该由承包方负责补偿相应损失（所有物料进场，承包方应进行来料查验，确保进场物料质量）。由承包方缘故致使的发电效率低于保证值，承包方应在发觉问题后15天给出具体缘故分析，经发包方认可后，承包方在45天内完成整改，达到合同约定的系统效率。上述款，由承包方缘故致使的发电效率低于保证值，如承包方在发现问题后60天内仍未解决系统效率低的问题，采取以下方式进行补偿：1）方式一：承包方将依据以下计算公式，全数补偿发包方25年的少发电损失，并在30天内一次支付完成。(η-ηi)HP125其中：η:为承包方保证的系统效率(%)；ηi：实际系统效率(%)；H：峰值日照小时P:标称装机容量（KWp）E：电表在统计的实际发电数（kWh）；2）方式二：承包方通过增加光伏组件装机容量进行弥补约定系统效率损失，增装容量=XXMW（80%-实际系统效率）。十七争议解决以《EPC合同》为准十八其它本协议为《EPC合同》组成部份，本协议如与《EPC合同》内容不符，那么以本协议约定为准。本协议未约定的地方，两边一致同意依照《EPC合同》约定执行。发包人：承包人：附件3文件要求承包人依照光伏发电站项目EPC总承包合同约定及发包人要求提供的与本项目相关的一切资料等文件均应符合本附件的内容约定。一工程文件标准化概述为了增强和增进文件在预备、利用和归档等方面综合治理的有效性，所有的文件必需遵守\uf093“工程文件标准化”的规定要求。所有需要运算机辅助设计的文件（除记录文件）都必需符合部件采购要求中对文件的规定要求。工程文件的标准化1)语种承包方提供的资料应利用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交发包人。图纸资料以中文为准。2)大小所有工程文件和图纸都必需符合国际“A”系列，也确实是A0,A1,A2,A3,A4,少数附在标准文件以后的单线图能够是A4的倍数。3)介质对每一种文件介质的要求如下：\uf032-纸制文件\uf032-底图\uf032-光盘文件和图纸封面格式每一份文件或图纸的封面至少应包括以下内容：-文件编码，依照文件编码系统-文件题目，不建议在题目中利用缩写，除非该缩写在程序中有专门规定-文件版本字母标识-出版日期-文件起草、审核和批准人名及签字-文件修订的简要说明-承包方的内部（参考）编码-总页数-系统、设备和建筑物的标识（若是要求）文件和图纸封面的其它要求将在工程中由购发包人出版并经两边同意的程序规定。装订文件必需装订完好，幸免页面丢失。每一份文件的页码应按顺序标识。图纸折叠：均要求按相关规定折叠成标准图纸；按卷册用档案袋封装（应采纳透明档案袋或在档案袋封面标识卷册内容）。版次文件版次标识原那么如下：文件，每一版次的修改内容应在文件修改页中记录，同时在文件的修改处标注直线和版本字母。图纸，每一版次的修改内容应在图纸题目栏中记录，当题目栏的位置不够时，能够用云线的方式将图纸的修改内容标注，并注明修改版次。也能够用另外的修改页附在图纸后。当文件升版后，升版文件必需提交购发包人。电子文件要求电子文件的提交图纸文件的版本为可编辑的AUTOCAD及PDF签字扫描版，文本文件为WORD/EXCEL格式。二文件提交概述承包方应按合同要求向发包人提供与合同相关的活动的所有文件，包括标准参考文件。关于其它没有列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发觉，承包方也应及时免费提供。设计中提供的所有文件应标识明确的版次或最终版提交。依照总的合同条件提交所有最终文件（最终文件只能有一版）。承包方对其提交的最终文件的变更造成发包人的损失包括设计和施工返工，材料、设备修改等负责补偿。作为资料的文件提交16份，并提供电子版本（图纸为AutoCAD文件，说明书为Word/Excel文件）。所有文件应有版次或最终版印迹。承包方提交的文件和图纸的改变（如升版）必需对修改的地方作标记，以便于发包人清楚地找到改变的地方。在相关的图纸和设计文件最终认可之前，承包方不该开始设备的装运和现场的施工活动。承包方应在合同签定后提交提供文件的时刻进度表和文件清单，在合同谈判时由发包人确认。承包方的设计文件交付进度应知足本工程大体设计、详细设计、安装时期、调试时期、完工等发包人提出的工程进度的要求。项目执行进程中，承包方和发包人之间的联络文件如、会议记要、设计及设备变更联系单等应以发包人同意的方式进行编号。并执行发包人的文件流转程序。承包方应提供给发包人的图纸、资料的分派规定见下表：按如下次序提供图纸资料：单位数量1、初步设计图纸套82、中间确认图纸套83、施工图图纸套84、竣工图套85、所有其它供审批的图纸和资料套86、运行和维护手册：套167、培训手册套16关于由运算机绘制的图纸、数据、文件，必需向发包人提供可编辑的电子版本和介质，使发包人能够复制。承包方应提供电子文件3套（文字、数字表格文件应为WORD2007，EXCEL2007版本，图纸文件应为AutoCAD版本）文件的范围为了在合同的实施中审查承包方向发包人提交文件的完整性和适用性，承包方应提交文件范围的完整文件范围清单。承包方提交的文件至少包括，但不限于此：\uf06c设备制造、土建、施工、安装、调试、实验及验收的时刻进度。\uf06c设备制造、材料供货、实验、工厂验收、车间组装、运输至现场、分包商的进程文件。\uf06c有效图纸清单\uf06c质量保证方法的文件和打算\uf06c装置中利用标志清单(警告标志、资料标志、事故标志等)\uf06c工厂实验结果报告\uf06c第三方认证及测试报告\uf06c关键元器件型式实验报告及认证证书\uf06c制造商和分包商清单\uf06c验收测试打算\uf06c检查和验收的记录和报告与评估，包括验收测试的报告\uf06c特殊运行和保护说明\uf06c完工图\uf06c备品备件清单\uf06c专用工具清单\uf06c性能实验的记录和报告\uf06c试运行的记录和报告\uf06c在质保期测试的记录和报告\uf06c涉及范围内系统和装置的运行手册及说明\uf06c培训文件\uf06c运行和保护说明\uf06c承包方应提供供货范围内设备的运行和保护说明，和整个装置的运行说明。质量要求供给商所提交的电子扫描文件必需为PDF格式，同时应付扫描的生成的文件作相应处置，以使其符合正常的阅读适应。承包方必需向购发包人提供一套原件拷贝件。提交的复制件必需维持与原件一样的质量。图纸的字母在缩小（30倍）或放大（倍）仍能维持适当的分辨率。图纸复制件应能维持均匀的对照度。承包方需提供所有设备及材料的合格证、出厂检测报告、第三方检测报告和证书、型式实验报告及证书、安装手册、运行手册、保护手册、电气原理图等所有发包方以为必需的文件资料及其电子档为了记录的永久存档，所有的记录文件必需用黑墨水或蓝黑墨水的笔进行填写。包装和运输所有文件包装必需完好，幸免损坏。所有文件的分发必需附带文件传递单，文件传递单采纳A4版面，文件传递单的通道号依照两边约定程序规那么制定，每一张传递单只对应一份文件或几份主活动和次活动都相同的文件。传递单至少包括以下信息：传递单通道号；提交时刻；每份文件的编码、版次、状态和文件名；复印件的份数和介质种类标识。文件的同意承包方对其提交范围内的所有事项负责。任何由于承包方的疏忽或不知足标准要求的文件，购发包人将无条件退回。若是承包方再显现一样的错误，由此造成购发包人审查和文件处置的额外负担，购发包人有权要求承包方进行补偿。由于承包方的缘故，造成文件提交滞后、不知足提交要求，如疏忽、缺少证明，图纸未经审核和错误致使购发包人返工或重复审查，承包方将依照本标书有关章节的规定进行补偿。三文件审查和升版所有文件都应按规定由发包人审查。承包方应付发包人的意见进行答复，并将两边同意的内容修改到文件中。承包方应依照购发包人的审查意见对文件进行修改，并在规定的时刻内将修改好的文件提交购发包人进行审批。升版后的文件应很容易识别，对修改良行简短的说明，并将文件中的修改部份用云线圈住，标上版次。文件修改后要再次提交购发包人进行审批。发包人对文件的审批并非解除承包方在详细设计、计算、分析、实验方式及材料选取方面知足合同要求的义务。发包人审批期间产生的先期制造风险由承包方自行承担。所有最终提交的图纸、数据和文件必需是通过验证的，即须由承包方的授权代表签签名字和日期。附件4性能考核实验承包人负责的性能实验包括三个部份：设备出厂前的性能实验、设备安装调试的性能实验和电站试运行时的性能实验。承包人应提供各个性能实验的完整的实验报告，并签字盖章。1．设备出厂前的性能实验逆变器、升压变压器等要紧设备在出厂前应按国家标准及行业标准进行性能实验，承包人应提供性能实验报告。2．设备安装调试的性能实验光伏电池阵列的安装调试，依照供货厂家的标准进行性能实验。其它要紧设备按国家标准和行业标准进行安装调试的性能实验。所有标准应为最新有效版本。3．调试和验收要紧依据包括但不限于，所有标准均应按国家现行的最新版本执行：设备应采纳中华人民共和国国家标准(GB），行业和企业的标准及协议，在国内标准不完善的情形下，可参照选用IEC标准或两边认定的其它国家标准。包括但不限于下述法规及标准：序号规范和标准1GB50797-2012光伏发电站设计规范2GB50794-2012光伏发电站施工规范3GB/T19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定4GB/T29319-2012光伏发电系统接入配电网技术规定5GB/T50795-2012光伏发电工程施工组织设计规范6GB/T50796-2012光伏发电工程验收规范7GB/T29320-2012光伏发电站太阳能跟踪系统技术要求8GB/T29321-2012光伏发电站无功补偿技术规范9GB/T30152-2013光伏发电系统接入配电网检测规范10GB/T30153-2013光伏发电站太阳能资源实时监测技术要求11GB/T50865-2013光伏发电站接入配电网设计规范12GB/T50866-2013光伏发电站接入电力系统设计规范13GB/T30165-2015光伏发电站接入电网检测规程14GB/T30166-2015光伏发电站监控系统技术要求15GB/T31999-2015光伏发电系统并网特性评价技术规范16GB/T32152-2016光伏发电站防雷技术要求17GB/T33342-2016分布式光伏发电并网接口技术规范序号规范和标准18GB/T32892-2016光伏发电系统模型及参数测试规程19GB/T32826-2016光伏发电系统建模导则20GB/T32900-2016光伏发电站继电保护技术规范21GB/T18479-2001《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》22GB/T18210-2000《晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测试》23GB/T20513-2006《光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则》24GB/T《光伏器件第三部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照数据》25Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》26Q/GDW618-2011《光伏电站接入电网测试规程》27GB50009-2012《建筑结构荷载规范》28GB50010-2010《混凝土结构设计规范》29GB50017-2003《钢结构设计规范》30GB50003-2011《砌体结构设计规范》31GB50011-2010《建筑抗震设计规范》32GB50191-2012《构筑物抗震设计规范》33GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》34JGJ79-2012《建筑地基地基处理技术规范》35GB50016-2014《建筑设计防火规范》36GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》37GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》38GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》39GB50014-2006《室外排水设计规范》40GB50013-2006《室外给水设计规范》41GB50015-2003《建筑给排水设计规范》42SDJ26-89《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》43GB50060-2008《3~110KV高压配电装置设计规范》44DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》45GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》46GB50063-2008《电测量及电能计量装置设计技术规程》47GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》48GB50057-94《建筑物防雷设计规范》49DL5044-2004《电力工程直流系统设计技术规定》50GB50054-2011《低压配电设计规范》51GB50058-92《爆炸火灾危险环境电力装置设计规范》序号规范和标准52GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》53《闭路电视系统相关的设计、安装、调试、验收规范》54GB50221—95《钢结构工程质量检验评定标准》55GB50150-2015《电气装置安装工程电器设备交接试验规程》56JJG74-2005《工业过程测量记录仪检定规程》57JJG882-2004《压力变送器检定规程》58JGJ59—99建设工程施工现场管理标准59国电办(2000)3号《关于颁发国家电力公司<安全生产工作规定>的通知》60电建(1995)543号《电力建设文明施工规定及考核办法》61电建(1995)36号《电力建设工程质量监督规程》62GBJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》63GB50194—93《建设工程施工现场供用电安全规范》64GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》65GB50172—2012《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》66GB50254～GB50257-96《电气装置安装工程施工及验收规范》67GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范68GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范69GBJ147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》70GB50148-2010《电气装置安装工程变压器、互感器、电抗器施工及验收规范》71GB50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》72GB50235-1997《工业管道工程施工及验收规范》72《电力基本建设火电设备维护保管规程》（DL/T855-2004）73GB50235-1997《工业管道工程施工及验收规范》4.性能保证性能保证值应知足技术协议中的详细要求值，由于设计和施工等缘故致使性能保值低于要求值的，承包人按发电量损失予以补偿。附件5工程效劳平安生产协议工程效劳平安生产协议为贯彻“平安第一，预防为主，综合治理”方针，明确两边的平安责任，确保施工人身平安和设备平安，依照国家有关法律法规和《光伏发电项目EPC总承包合同》，经两边协商一致签定协议。第一条工程项目：第二条施工地址：第三条平安目标一、不发生人身重伤及以上事故；二、不发生火灾事故；3、不发生负有一样及以上事故责任的交通事故；4、不发生集体食物中毒事故；五、职业病发病率为零；六、不发生一样设备事故；7、不发生环境污染事故；八、严格操纵轻伤事故，尽力创建零事故工程；九、事故上报率100%。第四条甲方平安责任甲方应按法律法规要求履行平安职责，授权监理人按平安工作内容监督、检查乙方平安工作的实施，组织乙方和有关单位进行平安检查。第五条乙方平安责任一、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。二、乙方必需贯彻执行国家有关平安生产的法律法规，必需制定相应的平安治理制度，必需成立健全并认真落实平安生产责任制，并于进场后10日内将平安治理制度保给监理审查，严格执行《电业平安工作规程》、《电力建设平安工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关规程和甲方关于平安施工的治理制度和相关规定。3、现场施工应遵守国家和地址关于劳动平安、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必需按国家有关规定，为施工人员投保人身保险，配备合格的劳动防护用品、平安用具。4、施工期间，乙方应设专职平安治理人员（少于30人可设兼职）负责施工现场的平安治理。并在进场后10日内将项目领导、平安治理人员资格证书报给监理、甲方审查。五、乙方应按工程施工合同约定履行平安职责，执行监理人有关平安工作的指示，并在约定的期限内，按工程施工合同约定的平安工作内容，编制施工平安方法打算报送监理人审批。六、发生以下情形，乙方应当即通知甲方、并依照甲方要求停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：⑴发生人身重伤及以上事故；⑵发生火灾事故；⑶场区内发生负有一样及以上责任的交通事故；⑷发生集体食物中毒事故；⑸发生施工机械、生产主设备严峻损坏事故；⑹发生违章作业、冒险作业不听劝告的；⑺施工现场脏、乱、差，不能知足平安和文明施工要求的，受到环境阻碍投诉的。7、乙方应增强施工作业平安治理，专门应增强易燃易爆材料、有毒与侵蚀性材料和其它危险品的治理。八、乙方应严格依照国家平安标准制定施工平安操作规程，配备必要的平安生产和劳动爱惜设施，增强对人员的平安教育培训，并将参加平安教育人员名单（含临时增补或调换人员）与考试成绩报给监理人及甲方备案。特种作业人员必需有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书，并于进场后10日内将资格证书报给监理审查。九、乙方用于工程项目的施工机械、工器具及平安防护用具的数量和质量必需知足施工需要，并经有资质查验单位查验符合平安规定，乙方对因利用工器具不妥所造成的人员损害及设备损坏负责。10、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，乙方应禁止无关人员进入施工现场。乙方不得擅自利用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。1一、乙方施工进程中需利用电、水源，应事前与甲方取得联系并经甲方许诺，不得私拉乱接。乙方在中断作业或遇故障时应当即切断有关开关。1二、施工进程中，乙方应按期组织召开平安例会，分析和解决施工作业进程中显现的平安问题和事故隐患，并应每周向甲方和监理人书面汇报平安施工情形。13、乙方应结合施工现场实际，对施工作业生产进程进行危险源的辨识与分析，并以此为依据提出具体的平安防范方法；乙方从事各项施工作业之前，必需对作业人员进行平安技术交底，包括相应操作规程、施工作业进程中的危险有害因素、具体的平安注意事项和防范方法、紧急处置方法，并将交底记录材料复印件报给监理人审查合格后方可开展施工。14、乙方应按监理人的指示制定应付灾害的应急预案，报送监理人审批。乙方还应按预案做好演练，并增强平安治理，配置必要的救助物资和器材，切实爱惜好有关人员的人身平安和财产平安。1五、工程施工合同约定的平安作业环境及平安施工方法所需费用应遵守有关规定。因采取工程施工合同未约定的平安作业环境及平安施工方法而增加的费用，由监理人按工程施工合同有关条款商定或确信。1六、乙方应付其履行合同所雇佣的全数人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。17、由于乙方缘故在施工厂地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责补偿。1八、乙方施工进程中应做到工完、料尽、场地清，确保平安文明施工。1九、乙方必需同意甲方、监理人的监督、检查，对甲方、监理人提出的平安整改意见必需遵守并及时整改。20、法律法规规定的应由乙方承担的其他责任。第六条事故处置工程施工进程中发生事故的，乙方应当即通知监理人和甲方。甲乙两边应当即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，避免事故扩大，并爱惜事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥帖保管有关证据。甲乙两边应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情形，和正在采取的紧急方法等，按规定组织调查处置并统计上报。乙方员工在施工现场的未遂及以上、死亡以下品级的事故由乙方自行负责调查和处置，事故调查报告需提交甲方备案。死亡及以上事故，那么必需报告并协助政府部门事故调查组进行事故调查。涉及甲乙两边的事故，依照事故处置权限由甲乙两边一起组成调查组，查明事故缘故，确信要紧责任者、提出事故处置意见和防范方法的建议，编制事故调查报告并提交甲乙两边备案。第七条施工平安保证金工程合同总价的10％作为乙方的平安保证金，但平安责任不限于保证金范围。未显现任何平安问题，平安保证金待项目签发工程接收证书后无息支付。假设施工中发生包括但不限于以下有乙方责任的平安事故和事故隐患整改不符合甲方、监理人要求，甲方有权扣除相应数额的平安保证金：一、在工地范围内发生一路较大及以上人身伤亡事故和负一样及以上责任的较大交通事故、一样及以上火灾事故、瞒报或不报人身伤亡事故、集体食物中毒事故、较大设备损坏责任事故和环境污染惩罚事件，全额扣除平安保证金。二、在工地范围内发生一路人身故亡事故、消防事件、一样设备损坏责任事故、负一样及以上责任的死亡交通事故、集体食物中毒事故和环境污染惩罚事件，扣除50%至100%的平安保证金。3、在工地范围内发生一路重伤事故、负一样及以上责任的重伤交通事故、一样以下设备损坏责任事故和重大未遂事件，扣除20%至50%的平安保证金。4、乙方应该当即组织落实甲方、监理人发出的平安隐患通知书，若是整改不及时或整改不力，甲方将依照情形按每项隐患项扣除1000元至10000元的平安保证金。五、各类事故事件的概念见下表：事故事件概念表名称定义依据较大及以上人身伤亡事故◆在工作过程中一次发生或年度累计造成人员死亡3至9人；◆或者重伤10人及以上；◆“较大以上人身伤亡事故”为重大和特别重大人身伤亡事故。《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007版）人身死亡事故◆在工作过程中发生一次造成人员死亡1至2人。◆死亡事故的统计：以事故发生后30天内死亡为限。《企业职工伤亡事故报告统计问题解答》（1993版）重伤事故◆在工作过程中发生人员重伤无死亡的事故。◆重伤界定：导致人员损失工时超过105天或符合《人体重伤鉴定标准》（司法部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《人体重伤鉴定标准》（1990版）名称定义依据［1990］070号）的条款。较大火灾事故◆一次发生或年度累计造成死亡3人及以上；◆或者重伤10人及以上；◆或者造成直接经济损失达到人民币1000万元及以上。《关于调整火灾等级标准的通知》（公安部2007年）一般火灾事故◆一次造成人员死亡1至2人的火灾事故；◆或者1000万元以下直接财产损失。消防事件◆出现明火燃烧，消防队出动灭火，且造成人员重伤的火灾事件。公司标准较大交通事故◆一次发生或年度累计造成死亡3人及以上；◆或者重伤10人及以上的事故。《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007版）死亡交通事故◆一次造成人员死亡1至2人的交通事故。重伤交通事故◆一次造成人员重伤的交通事故。集体食物中毒事故◆提供餐饮服务导致就餐人员5人及以上同时就医，医院诊断为食物引发病症，且导致人员死亡或重伤的事故。《食物中毒诊断标准及技术处理总则》（GB14938-94）以及公司标准一般集体食物中毒事件◆提供餐饮服务导致就餐人员5人及以上同时就医，医院诊断为食物引发病症而无人员伤亡的事件。环境污染处罚事件◆公司受到政府行政执法机法处罚的环境污染事件。公司标准重大设备损坏责任事故◆一次造成人民币5000万元及以上直接经济损失的责任事故。《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007版）《电力安全事故应急救援和调查处理条例》（草案2008年）较大设备损坏责任事故一次造成人民币1000万元及以上直接经济损失的责任事故。一般设备损坏责任事故一次造成人民币300万元及以上直接经济损失的责任事故。责任事故指能够避免发生，而因为人为原因（措施不到位、操作失误、违章等）未能避免和导致发生的事故。名称定义依据重大未遂事件已发生，虽然没有事故后果，但存在潜在事故后果的意外事件称为未遂事故，存在潜在严重事故后果（可能导致人员死亡、重大财产损失、重大环境污染等）的意外事件称为重大未遂事件。公司标准环境污染处罚事件◆公司受到政府行政执法机法处罚的环境污染事件。公司标准第八条违约责任一、甲方或乙方因违背本合同约定的责任造成对方或第三方的人身损害、设备损坏等财产损失，由违约方承担相应责任，并补偿对方或第三方因此造成的全数损失。二、合同履行中，发觉乙方提供的有关资质材料不符合法律规定或合同约定，甲方有权解除《光伏发电项目EPC总承包合同》，乙方应承担由此造成的一切损失。3、因甲乙两边责任不明确或其他缘故致使甲方第一承担平安生产责任的，在责任明确后，甲方有权向乙方进行追偿，并要求乙方补偿因此造成的一切经济损失和追偿费用（包括但不限于中介机构费用）。4、乙方人员无端到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方应承担违约责任，按有关规定同意惩罚。五、乙方对甲方提出的平安整改意见不及时整改的，应承担违约责任，甲方有权按有关规定或约定加重进行惩罚。第九条甲方和乙方在履行合同中发生争议，能够友好协商解决。第十条本合同作为《光伏发电项目EPC总承包合同》内容的一部份。甲方（发包人）：乙方（承包人）：附件6廉政协议书为标准工程建设项目治理，保证工程建设项目质量，杜绝工程建设项目中的违纪违法行为，爱惜国家、集体和合同两边的合法权益，依照国家有关工程建设的法律法规和廉政建设有关规定，经两边同意，签定如下协议。第一条合同两边的权利和义务一）严格遵守国家有关法律、法规和相关政策。二）严格执行项目总承包合同文件，自觉按合同办事。三）业务活动严格遵守公布、公平、公正、诚信、透明的原那么（除法律法规还有规定者外），不得为获取不合法利益，损害国家、集体和对方利益，不得违背工程建设治理、勘探设计规章制度。四）增强反腐倡廉建设，对本方工作人员开展廉政教育，加大监督力度，认真查处违纪违法行为。五）发觉对方工作人员有违纪违法行为或违纪违法嫌疑的，及时提示其纠正。对拒不纠正的，向其主管部门或纪检监察部门举报。第二条发包人责任一）向承包人介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定。二）催促本方人员严格遵守本单位各项工作制度，在工程项目中维持廉洁自律。发觉违背规定的，给予批评教育，情节严峻的，提交本单位纪检监察部门处置。三）在工程建设项目中发觉承包人有不廉洁行为的，应及时采取方法，避免不廉洁行为继续进展。情节严峻的，报告主管领导或本单位纪检监察部门。四）与承包人维持正常的业务交往，不得以任何形式向承包人索要或同意承包人的回扣、礼金、有价证券、珍贵物品和益处费、感激费等。难以拒收的，必需按有关规定记录上交。五）不得同意承包人提供的通信工具、交通工具和高级办公用品。六）不得参加承包人安排的超标准宴请和高消费娱乐活动。七）不得在承包人报销任何应由单位或个人支付的费用。八）不得以考察、参观等名义参加承包人安排的国内外旅行活动。第三条承包人责任一）了解发包人有关廉政建设的各项规章制度，支持发包人有关制度和规定的执行。二）对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括发包人制定的有关廉政建设的规章制度）。三）通过正常途径开展相关业务工作，发觉发包人有违背本协议的不廉洁行为的，应及时提示并采取方法，终止不廉洁行为，情节严峻的应向发包人纪检监察部门举报。四）不得向发包人工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、珍贵物品和益处费、感激费等。五）不得以方便工作为借口，向发包人工作人员提供通信工具、交通工具和高级办公用品。六）不得以洽谈业务、签定合一样为借口，邀请发包人工作人员外出旅行、安排超标准宴请和高消费娱乐活动。七）不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方单位或个人支付的费用。八）不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、设备材料供给、工程变更、工程验收、工程质量问题处置等进行私下商谈或达到默契。第四条违约责任一）承包人有违背本协议的不廉洁行为的，依照情节和造成的后果，支付发包人工程合同金额1-5%的违约金。二）发包人工作人员收受承包人行贿，被司法机关立案查处，由此阻碍工程进展，给承包人造成的损失，由发包人承担。三）发包人有违背本协议的不廉洁行为的，依照情节和造成的后果，支付承包人工程合同金额1-5%的违约金；因此给承包人造成的经济损失均由发包人承担。四）承包人在工程项目建设中行贿发包人工作人员，被司法机关立案查处的，发包人有权终止工程项目合同，由此给发包人造成的损失由承包人承担。第五条本协议作为工程合同正本的附件与合同正本具有一样法律效劳。下无正文发包人：承包人：附件7工期附件8进度惩罚进度节点考核依照项目总进度打算确信，按下表执行。序号进度时间节点考核标准及赔偿金额1进度考核节点每延误一天赔偿2万元，如果承包人赶上下一进度考核节点时，发包人予以承认，并补回以前进度节点的赔偿金额。2年月日实现MW并网每延误一天赔偿金额10万元。3年月日MW全部并网每延误一天赔偿金额10万元。附件9支付申请函支付申请函致：依照与贵方和/或由业主委托贵方签定的合同，合同名称，合同编号：。请按合同规定办理下述支付：Ⅰ本次支付类别：支付金额1.合同签订后预付合同款项□2.合同阶段付款，阶段名称：□3.全部工作交付并通过买方验收后支付合同款项□4.免费保修期后支付合同剩余款项□5.合同变更付款□Ⅱ发票种类：1.增值税专用发票□2.增值税普通发票□3.营业税发票□4.其它发票□5.委托代扣代缴□Ⅲ以上款项请汇入：单位名称：营业地址：开户银行：开户账号：Ⅳ附件1.到货验收证书原件□2.初步证书原件□3.性能验收证书原件4.最终验收证书原件5.其他支持性材料□6.发票原件□7.□联系人：申请单位名称（授权人签字/公司盖章）：年(Y)月(M)日(D)附件10工程节点验收证书表格编号：版本：2记录编号：供应商名称：合同名称：合同编号：里程碑（阶段）名称考核验收项目内容监理单位验收经过及意见供应商（章）授权代表签字监理单位（章）授权代表签字注：验收内容及其附件可附后。发包人验收意见验收地点验收日期现场项目经理工程管理部记录编号规那么：按合同编号+三位流水号填写附件11初步验收证书初步验收证书表格编号：版本：2记录编号：供应商名称：合同名称：合同编号：项目名称项目地点到货日期验收日期项目内容及验收经过供应商已完成的内容完成不适用方案设计及系统设计□□设备供货到项目现场□□建筑安装施工□□现场技术服务□□现场试运行、调试□□可靠性运行□□性能验收试验□□其他内容（如果有）：注：验收结论、遗留项说明可附后（如果有，详见后附清单）。验收结论1.合同约定的本工程施工完成，现场技术服务完成。2.兹确认供应商已按照合同要求完成了除上述遗留项之外（如果有的话）的合同任务，具备并网条件，经双方授权代表初步验收合格。监理确认供应商确认监理授权代表：供应商授权代表：发包人验收意见现场项目经理技术研发部工程管理部记录编号规那么：按合同编号+三位流水号填写附件12性能验收证书性能验收证书表格编号：版本：2记录编号：供应商名称：合同名称：合同编号：项目名称项目地点到货日期验收日期项目内容及验收经过供应商已完成的内容完成不适用方案设计及系统设计□□设备供货到项目现场□□建筑安装施工□□现场技术服务□□现场试运行、调试□□可靠性运行□□性能验收试验□□其他内容（如果有）：注：验收结论、遗留项说明可附后（如果有，详见后附清单）。验收结论1.根据上述合同规定，工程质保期为年，兹确认供应商已按照合同要求完成了除上述遗留项之外（如果有的话）的合同任务，经双方授权代表验收合格，并于年月日转移责任于业主。2.相应地，本项目的质保期自上述移交之日起至年月日止。监理确认供应商确认监理授权代表：供应商授权代表：发包人验收意见现场项目经理技术研发部工程管理部记录编号规那么：按合同编号+三位流水号填写附件13最终验收证书表格编号：版本：记录编号：合同名称合同编号合同供应商签发日期贵公司已按照合同有关条款完成规定的工作，包括但不限于：1.方案设计与详细设计2.采购服务及产品供应3.建筑安装施工4.系统安装及调试5.有关文件已全部交付6.遗留项已妥善处理，质保期内暴露的问题已得到解决本工程已于年月日通过初步验收，合同规定的（年/月）保证期于年月日期满，经我方有关责任部门检查确认，特签发最终验收证书。验收结论现场运维负责人负责人签字：工程管理部项目负责人签字：部门负责人签字：技术研发部项目负责人签字：部门负责人签字：运维部项目负责人签字：部门负责人签字：授权人记录编号规那么：按合同编号+三位流水号填写附件14工程完工验收单工程完工验收单工程名称建设单位施工单位开工日期年月日竣工日期年月日验收日期年月日承包范围验收意见施工单位意见：参加验收人员：设计单位意见：参加验收人员：监理单位意见：参加验收人员：发包单位意见：参加验收人员：验收结论发包单位签章年月日监理单位签章年月日设计单位签章年月日施工单位签章年月日附件15合同价钱表项目EPC总承包合同价格表项目数量报价发票开具方（万元）EPC勘察设计费BOS设备明细清单逆变器、支架、箱变汇流箱户内配电设备高低压开关柜电气二次设备涉网设备气象仪SVG无功补偿工程电缆其他设备服务费建安工程（含防洪工程）总计附件16：设备短名单设备品牌要求设备序号供应商备注组件1常州天合光能有限公司2海润光伏科技股份有限公司3晶科能源控股有限公司支架1迈贝特（厦门）新能源有限公司2中信博新能源科技(苏州)有限公司3江苏威尔五金股份有限公司开关柜1中山市明阳电器有限公司2青岛特锐德电气股份有限公司3上海大华电器设备有限公司4江苏大全长江电器股份有限公司汇流箱1许继电气股份有限公司2无锡隆玛科技股份有限公司3阳光电源股份有限公司二次设备1国电南瑞科技股份有限公司2许继电气股份有限公司3南京南瑞继保工程技术有限公司4南京国电南自电网自动化有限公司5北京四方继保自动化股份有限公司SVG1思源清能电气电子有限公司2荣信电力电子股份有限公司电缆1武汉瑞奇特种电缆有限公司2特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司3浙江正泰电缆有限公司4特变电工股份有限公司新疆线缆厂5西安西电光电缆有限责任公司6远东电缆有限公司7江苏亨通电力电缆有限公司电缆头13M2ABB3长缆集中式逆变器1阳光电源股份有限公司组串式逆变器1华为技术服务有限公司箱变1江苏华鹏变压器有限公司2特变电工衡阳变压器有限公司3青岛特锐德电气股份有限公司4特变电工沈阳变压器集团有限公司主变1江苏华鹏变压器有限公司2许继电气股份有限公司3特变电工衡阳变压器有限公司4保定保菱变压器有限公司消弧线圈，小电1思源电气股份有限公司2保定上为电气科技有限公司阻3河北博为电气有限公司主体设备商名单序号设备及材料厂商名称（或元器件名称）厂商名称1美式箱变整机见设备品牌要求主要元器件框架式断路器ABB、GE、施耐德过电压保护器上海合凯电力保护设备有限公司安徽伟创电力科技有限公司安徽山川电力技术有限公司铁芯武钢箱变测控特变电工南京智能电气有限公司南京大全自动化科技有限公司南京创瑞达电力技术有限公司210kV（或35KV）开关柜整机见设备品牌要求主要元器件真空断路器ABB、GE、施耐德综保装置南瑞继保电气有限公司、国电南自电网自动化有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司电流互感器大连第一互感器有限责任公司大连第二互感器集团有限公司过电压保护器上海合凯电力保护设备有限公司安徽伟创电力科技有限公司安徽山川电力技术有限公司二次端子菲尼克斯电气3逆变器整机见设备品牌要求主要元器件IGBT英飞凌、日本富士接触器ABB、GE、施耐德直流断路器ABB、GE、施耐德电流传感器件德国美乐MEL、ABB电容、滤波器COPPER,NOKIA',)