完整版工程勘察设计合同范本：专业设计服务协议模板

('(完好版)勘探设计合同范本工程勘探设计合同合同协议书本合同协议书由（以下简称“甲方”）（结合体，此中为牵头人，以下简称“乙方”）于在共同签订。、年月日甲方依照，拜托乙方担当勘探设计，两方达成以下条款：一、工程概略：。二、乙方担当的勘探设计任务包含：详尽勘探丈量，详尽设计及现场服务，完工丈量，完工图编制，施工图估算及工程量清单编制。三、以下文件应作为本合同的构成部分：（1）本协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）招标书；（6）结合体协议；（7）各样合同附件（含评标时期和合同谈判过程中的澄清文件和增补资料，设计人提交的经发包人审察经过的勘探设计详尽工作纲领及进度计划、专题研究详尽工作纲领等）；（8）构成本合同构成部分的其余文件。上述文件应以为是互为增补和解说的，但若有含义不清或相互矛盾处，以上面所列次序在前者为准。四、合同总价为人民币（大写）元（￥万元）。五、项目经理：；分项负责人：。六、勘探设计（含有关服务）周期：年月至年月。七、甲方和乙方两方的责任和义务及违约条款依照勘探设计合同条款的规定。八、本协议书在乙方供给履约担保后，由两方法定代表人或其拜托代理人签1/17署并加盖单位章后奏效。九、本协议书及合同正本三份，甲方与乙方结合体成员各执一份；副本十二份，甲方与乙方结合体成员各执四份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。十、合同未尽事宜，两方另行签订增补协议。增补协议是合同的构成部分。甲方（盖印）：法定代表人或拜托代理人（署名）：地点：邮编：电话：传真：开户银行：账号：乙方结合体牵头人（盖印）：乙方结合体成员（盖印）：法定代表人法定代表人或拜托代理人（署名）：或拜托代理人（署名）：地点：地点：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：通用合同条款1．定义和解说通用合同条款、专用合同条款中的以下词语应拥有本条所给予的含义。1.1工程：指专用合同条款中指明进行勘探设计招标的工程。1.2发包人：即合同协议书中的“甲方”，指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及获得应当事人（单位）资格的合法继承人。1.3设计人：即合同协议书中的“乙方”，指其招标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书担当本合同工程勘探设计的咨询机构，以及获得应当事机构资格的合法继承人，但不包含应当事机构的任何受让人（除非发包人赞同）。若设计人为结合体，则设计人包含结合体所有成员单位。1.4分包人：是指经发包人赞同，拥有相应资质，从设计人处罚包担当勘探设计合同中非主体、非重点性工作，并与其签订分包合同的咨询机构。1.5咨询单位：指受发包人拜托对本工程勘探报告或设计文件进行审察或供给咨询建议的咨询机构。1.6项目经理：指由设计人书面任命的负责本工程勘探设计的组织管理者。1.7专业负责人：指由设计人赞同的、并经过发包人认可的各专业设计负责人、勘探、丈量负责人。1.8勘探设计合同：指合同协议书、中标通知书、招标书、专用合同条款、通用合同条款、勘探设计技术要求、勘探设计工作量及报价清单，以及构成合同构成部分的其余文件。1.9勘探设计技术要求：是勘探设计工作的依照，指中华人民共和国国家标准和建设部公布的对于工程勘探设计方面的现行标准、规范、规程、定额和方法等，以及发包人有关勘探设计的其余书面要求。1.10勘探设计：指设计人按合同的规定而进行的有关工程丈量、工程地质与水文地质勘探、专项勘探、资料试验、科学研究试验、工程及设备设计、水土保持设计以及经济检查，概（预）算编制等所有或单项工作。本合同包含的详细勘探设计内容在专用合同条款中商定。1.11勘探报告：指设计人按国家和行业有关标准、规范、规定提交的勘探成就，包含初勘报告、详勘报告。本合同包含的详细勘探报告在专用合同条款中商定。1.12设计文件：指设计人按现行国家标准和行业标准、规范、规定提交的设计产品，包含初步设计文件、技术设计文件、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单等。本合同包含的详细设计文件在专用合同条款中商定。1.13签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包含了暂列金额的合同总金额。1.14合同结算价钱：指设计人按合同商定达成了所有勘探设计工作，发包人对付给设计人的金额，包含在执行合同过程中按合同商定进行的调整。1.15暂列金额：指临时不决的，包含在合同中，并在报价清单中以此名称注明的金额，用于进行本工程可能发生的额外勘探设计工作或作为不行预示花费。依照合同条款第7.5款的规定使用。1.16勘探设计质量事故：指因为勘探、设计等责任过错而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭到损毁或产生不行填补的实质缺点，而需要对工程或设备、设备进行更新、补强、返工修复的事故。质量事故的界定按国家和行业有关规定执行。1.17不行抗力：指发包人与设计人不可以预示或不可以采纳举措防止其实不可以战胜的自然灾害或社会政治要素等。1.18天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算。限期最后一天的截止时间为当日24:00。2．发包人的责任与义务2.1发包人应严格执行基本建设程序，依据本工程的详细状况和技术要求，确立合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定实时支付勘探设计费。2.2发包人应向设计人供给展开勘探设计工作所需要的经国家有关部门审察赞同的前一阶段的所有勘探设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对供给的原始资料的可靠性负责。2.3在设计人员进入现场进行勘探作业时，发包人对付设计人与地方政府及有关部门的协调工作供给必需的辅助，但并难免去设计人依据本合同规定应负的责任。2.4发包人应组织专家或拜托咨询单位对勘探成就、设计文件和为了知足勘探设计需要而进行的各样研究试验成就进行审察，并负责设计文件的报审工作，向设计人供给上司主管部门对设计文件进行审察后的批复建议。对设计人在贯彻落实审察建议时提出的有关问题应实时予以仔细解答，但并难免去设计人依据本合同规定应负的责任。2.5除合同还有规定外，发包人应保护设计人的招标文件、勘探方案、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人赞同，发包人对设计人交托的勘探成就、设计资料及文件不得私自改正、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。2.6发包人不对付设计人提出不切合工程安全生产法律、法例和工程建设强迫性标准规定的要求。发包人不该任意压缩合同规定的勘探设计周期。2.7因为执行发包人的书面指令而造成的勘探设计质量事故应由发包人担当责任。但不免去设计人依据本合同规定应负的责任。2.8发包人应执行专用合同条款商定的其余义务。3．设计人的责任与义务3.1设计人的一般责任与义务3.1.1设计人应依据本合同工程的详细状况，依照国家有关工程建设标准强迫性条则和发包人勘探设计技术要求的规定，达成本合同工程的勘探设计工作。3.1.2设计人应依照《建设工程勘探设计管理条例》做好勘探设计的质量管理工作，建立健全勘探设计质量保证系统，增强设计全过程的质量控制，成立完好的设计文件的设计、复核、审察、会签和赞同制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘探设计质量负责。3.1.3在勘探设计过程中，设计人应与本项目相扰乱的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其余有关建筑设备或特别保护地区的主管部门进行磋商，获取项目相扰乱部门对介绍路线的认可建议、协议、赞同文件或纪要等，以保证本项目顺利实行。3.1.4设计人在进行勘探设计时，应采纳相应的安全、捍卫和环境保护举措，如设计人未能采纳有效的举措，而发生的与勘探设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼花费及其余全部责任应由设计人负责。对于设计人在勘探设计过程中发生的人员伤亡，或许造成第三方的人员伤亡，或财富损失，或由此而惹起的其余全部伤害和损失，发包人均不担当责任。3.1.5设计人为实行本项工程，应参加发包人风险以外的其余有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。设计人应将所有保险费（如工程勘探的人身安全险和设备险等）计入合同报价中，发包人将不另行支付。设计人在勘探设计过程中，假如因其采纳的技术方案等方面发生入侵专利权的行为而惹起索赔或诉讼，则设计人应担当所有责任，并保障发包人免于担当由此造成的全部损害和损失。设计人采纳未中标人招标文件中技术方案的，应当征得该招标人的书面赞同，并支付合理的使用花费。发包人向设计人供给的所有资料均为保密资料，设计人除在执行本合同下义务时可向受雇于设计人的有关研究人员流露外，不可以在任何状况下（包含本合同有效期内及以后）向第三者流露。发包人及咨询单位、上司主管部门对勘探成就（包含研究试验成就）、设计文件的审察并难免去设计人的责任。设计人一定接受发包人的指示，积级配合咨询单位工作。3.2勘探的一般规定3.2.1设计人应当依照法律、法例和工程建设强迫性标准进行勘探，重视地质环境对安全的影响，提交的勘探文件应当真切、正确、靠谱，知足本工程安全生产的需要。设计人应当对有可能引起工程安全隐患的地质灾祸提出防治建议。设计人及勘探人员对勘探结论负责。工程勘探布点应参照发包人供给的资料。勘探点的数目、深度和地点可依据地质状况和现场条件依照规范进行调整，但应经发包人赞同和赞同。勘探过程中应仔细记录每天工作内容，保留原始记录资料与数据，以供发包人检查和剖析。在钻探进行中，如发包人依据规范需要改正取样间距与现场试验的要求，或改正钻孔深度，设计人应踊跃配归并安排实行。设计人在钻探过程中对付地下管线和修建物进行相应保护，碰到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门报告并妥当保护。设计人在进行外业勘探时，它公共设备或地上附着物造成破坏或伤害。应采纳有效举措防止对原有道路、桥梁、结构物及其如造成破坏或伤害而惹起的全部索赔、补偿、诉讼花费和其余花费，由设计人自行担当。3.3设计的一般规定3.3.1设计人应当依照法律、法例和工程建设强迫性标准进行设计，防备因设计不合理致使安全生产隐患或许生产安全事故的发生。采纳新结构、新资料、新工艺的工程和特别结构的工程，设计人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的举措建议。设计人及设计人员对其设计负责。3.3.2设计人一定贯彻“技术先进、安全靠谱、合用持久、经济合理”的基来源则，加强整体设计，重视与城镇建设整体规划、土地开发利用规划、农田水利、丛林植被、水土保持、生态环境、特别设备保护区、其余运输方式和其余建设工程的整体协调解配合，节俭资源、保护环境、合理采纳技术指标，建立全寿命周期成本的理念，充散发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。3.3.3设计文件一定切合以下要求：（1）设计文件的编制一定严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强迫性条则及有关工程建设的法律、法例、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；（2）设计文件的编制须切合公民经济、社会发展规划和家产政策，贯彻提升社会经济效益和促使技术进步的目标，推行资源综合利用，节俭资源和能源，切合国家自然景色区、城市、集镇、乡村规划和有关专业规划，切合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；（3）设计依照的基本资料应完好、正确、靠谱，设计方案论证充分，计算靠谱，并切合系统运转安全的要求；（4）设计文件的深度应知足相应设计阶段的有关规定，并切合有关规范的要求；（5）设计文件一定保证工程质量和安全的要求，切合安全、合用、持久、经济、雅观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设备的协调性和环境保护、水土保持的要求；（6）设计文件中对于工程建设资料、配件和设备的采纳，应当注明其性能及技术标准，其质量要求一定切合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供给商和产品品牌。3.3.4设计人一定依据批复的可行性研究报告达成初步设计工作。初步设计文件经审察批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依照。设计人的初步设计文件一定接受发包人、咨询单位及发包人的上司主管部门的审察，凡审察建议中提出的问题，设计人应逐条赐予仔细贯彻落实，提交书面的反应建议并免费改正初步设计文件。3.3.5设计人应按赞同的初步设计达成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上司主管部门对施工图设计文件的审察，而后按审察建议改正施工图设计文件。设计人应在发包人规定的时间内达成施工图估算的编制。施工图设计文件及施工图估算应按各施工标段进行编制。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招标文件的依照。3.3.6当发包人或咨询单位以为需调用设计人的设计计算书时，设计人一定实时供给。3.3.7设计人应按发包人要求的数目（切合规范要求）供给所有为达成勘探设计所必需的研究试验阶段性或成就性报告，接受发包人或上司主管部门的审察，并对有关问题作出澄清和解答。3.3.8设计人应依据设计需要展开专题研究工作，提交相应专题研究报告，并经过发包人或上司主管部门的审察。3.4后续服务3.4.1设计人应踊跃配合发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间供给各标段施工招标资审所需的工程数目和工程说明；按发包人规定的时间供给各标段的施工招标图纸、工程量清单和参照资料；按发包人要求安排有关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑；3.4.2设计人应在施工现场建立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：（1）动工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；（2）在发包人规定的时间内有能力实时办理与解决施工中与设计有关的问题；（3）在发包人规定的时间内踊跃配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；（4）参加工程质量事故剖析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术办理方案；（5）参加本工程的中间交接、交工、完工查收，提交设计工作报告，并配合质量监察部门校核工程能否按施工图设计施工。发包人对设计代表的数目和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中商定。设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，不然按违约办理。若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违纪行为时，有权提出改换，设计人应在发包人提出改换通知的7天内达成改换工作并使发包人满意。计改正文件，并对设计改正文件担当相应责任，因为不行预示要素或发包人增添的设计项目或发包人原由造成的设计改正，由发包人与设计人另行磋商支付花费；除此以外的设计改正，其花费就视为已含入合同报价中，发包人不再另行支付。所有设计改正一定供给估算金额并由设计代表署名确认。3.5履约保函3.5.1在签订合同前，设计人应按专用合同条款规定的金额和形式向发包人提交履约担保。如履约担保采纳履约保函，则应切合招标文件规定的格式并由知足专用合同条款规定级其余银行开具。执行本条规定所需的花费由设计人担当。在发包人签收最后一批勘探设计成果文件从前，设计人应保证履约保函向来有效。3.5.2结合体的履约担保由结合体牵头人提交或出具。3.5.3发包人对履约担保提出的任何索赔要求，均应在履约担保有效期内提出。3.6转包和分包3.6.1设计人不得将本合同规定的勘探设计任务转包。3.6.2设计人不得将工程主体、重点性工作分包给第三人。经发包人赞同，设计人可将工程设计中跨专业或许有特别要求的勘探、设计工作进行分包。3.6.3分包人的资质和能力均应与其担当的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。3.6.4即便发包人赞同分包，也不该排除设计人依据合同规定应担当的所有责任和义务，设计人对付其分包人的工作负所有责任。3.6.5任何分包合同须在签订之日7天内报发包人存案。3.6.6发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠葛不担当当何责任和义务。3.7人员保证与改正3.7.1设计人应安排招标文件中许诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳固。在项目勘探设计时期，未经发包人赞同，项目经理、专业负责人及设计代表不得改换。3.7.2假如设计人员不可以胜任工作、渎职或从事其余违纪活动，发包人有权以书面形式提出改换要求，设计人应立刻派出不低于原设计人员相应资历的人员替代；若非因上述原由，设计人有权拒绝。设计人在预先获得发包人的赞同后能够改换其所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求。3.7.3设计人的工作进度没有达到设计人招标文件中许诺的进度计划时，发包人有权提出要求增添设计人员，设计人应立刻安排，其花费被以为已包含在合同价钱之中。3.7.4因为发包人提出加速设计进度，提早达成设计工作而增添人员时，其花费应此外计列。3.8结合体3.8.1结合体各方应共同与发包人签订合同协议书。结合体各方应为执行合同担当连带责任。3.8.2结合体协议经发包人确认后作为合同附件。在执行合同过程中，未经发包人赞同，不得改正结合体协议。3.8.3结合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织结合体各成员全面执行合同。发包人就本合同工程向结合体牵头人公布的任何指令、指示、通知等均春结合体其余成员拥有同样效劳。3.8.4结合体牵头人应按本合同规定代表结合体向发包人提交所有合格的勘探报告和设计文件。3.8.5未经发包人预先赞同，结合体的构成、结构与业务分工均不得改动。3.9其余义务设计人应执行专用合同条款商定的其余义务。4．勘探设计周期及提交成就4.1勘探设计周期及提交成就设计人应依据发包人要求分批、分阶段供给所需勘探设计成就资料。本工程勘探设计周期安排及设计人需提交的勘探设计成就在专用合同条款中商定。4.2勘探设计详尽工作纲领及进度计划的提交设计人应在接到中标通知书后14天内，针对勘探设计各个阶段工作内容向发包人提交拥有可实行性、分项目的勘探设计详尽工作纲领及进度计划，以及为达成本计划而建议采纳的举措和说明（含电子文件一份），经赞同后作为勘探设计合同文件的构成部分，是发包人对勘探设计进行项目管理的依照之一。4.3专题研究详尽工作纲领设计人在展开专题研究从前，应针对专题研究的详细内容提交详尽的工作纲领（含电子文件一份），报发包人审察后实行，并作为勘探设计合同文件的构成部分。发包人对设计人勘探设计详尽工作纲领及进度计划、专题研究详尽工作纲领的审察，并难免去设计人对本项目勘探设计（含专题研究）应担当的责任。4.4设计进度报告设计人应在每个月月尾向发包人供给进度报告，说明该月工作进展状况及下月计划安排，并依据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。5．违约与补偿5.1发包人的违约5.1.1因为发包人改正勘探设计项目、规模、条件，或未按合同规定供给勘探设计必需的资料，而造成勘探设计的返工、歇工、窝工或改正设计，发包人应按设计人实质耗费的工作量增付花费；因为发包人要求提早达成勘探设计工作而致使增添的人员和费用，应另行计列。发包人超出合同规定的日期支付花费的，应偿付逾期的违约金。偿付方法与金额按本合同条款第7.2款的规定办理。5.1.3在合同执行时期，发包人要求停止或排除合同的（但并不是设计人原由造成），发包人除应按设计人达成的实质工作量支付花费外，还应按节余合同价的5%-10%向设计人支付违约金。5.2设计人的违约在执行合同过程中发生以下任何一种状况，均属设计人违约：（1）设计人将勘探设计任务转包，或许未经发包人赞同私自分包；（2）设计人未依照本合同规定的强迫性技术标准、规范和规程进行勘探设计，或未依据勘探成就资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定资料或设备生产厂、供给商；（3）设计人未能如期提交勘探成就、设计文件、专题研究报告（发包人赞同延伸限期的除外）；（4）在收到发包人或咨询单位或上司主管部门提出的审察建议后，设计人未在专用合同条款规定的限期内达成对勘探成就、设计文件、专题研究报告的改正；（5）因勘探设计深度不够、资料不足、方案缺点以及勘探设计质量劣质而被要求返工进而造成质量问题；（6）设计人未依照本合同第3.4.1项规定供给配合招标的后续服务；（7）设计人若未实时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人商定的时间内赐予答复、达成改正设计；（8）因勘探设计错误而造成一般质量事故；（9）因勘探设计错误而造成重要质量事故；（10）因勘探设计深度不够、资料不足、方案缺点或质量劣质而且未经过上司主管部门的审察；（11）因为设计人的过错或责任惹起本项目发生重要设计改正或较大设计改正，致使施工工期迟延或许给发包人造成经济损失；（12）设计人在招标文件中许诺投入本项目的主要勘探设计人员发生变化（包含项目经理、专业负责人、和其余主要设计人员的变化，但因不行抗力惹起的人员改动除外）。（13）专用合同条款中商定的设计人其余违约状况。设计人发生本款商定的违约状况时，不论发包人能否排除合同，发包人均有权向设计人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级建设主管部门。5.3责任的限期设计人与发包人两方的责任与义务限期为合同协议书中规定的时间范围。但设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终生责任。6．合同的奏效、推延与停止6.1合同的奏效合同文件自两方在合同协议书上署名盖单位章后奏效。设计人工作的开始和达成时间按照合同文件的规定执行。6.2合同文件的优先序次构成合同的各个文件应当被以为是一个整体，互为增补和解说，若有含义不清或相互矛盾处，以所列次序在前者为准：（1）合同协议书及各样合同附件（含评标时期和合同谈判过程中的澄清文件和增补资料；设计人提交的经发包人审察经过的勘探设计详尽工作纲领及进度计划、专题研究详尽工作纲领等）；（2）中标通知书；（3）招标函；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）勘探设计技术要求；（7）报价清单（若有）；（8）招标文件中许诺投入的项目主要人员；（9）结合体协议（若有）；（10）构成本合同构成部分的其余文件。6.3延迟6.3.1因为发包人或不行抗力等要素，致使服务增添和时间持续则：（1）设计人应将此状况与可能产生的影响赶快以书面形式通知发包人，并采纳合理举措使损失减少至最低；（2）设计人应保持详尽原始记录。因为发包人或不行抗力等要素，设计人没法执行合同的，设计人能够提出停止合同，并于28天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人依据合同单价和设计人实质达成的工作量予以补偿。6.4推延与停止6.4.1发包人能够在起码28天从前以书面通知设计人暂停所有或部分设计工作或停止本合同，一旦收到此类通知，设计人应立刻安排停止计划并将花费减到最小。发包人以为设计人无正当原由而未执行本合同规定的责任与义务时，应以书面通知设计人，并说明原由。若发包人在21天内没有收到满意的答复，发包人能够发出进一步的通知停止本合同，但此进一步的通知一定在第一个通知发出28天后发出。6.5合同停止不影响权益和责任不论何种原由，本合同的停止，不该伤害和影响各方应有的权益、索赔要乞降应负的责任。7.花费与支付7.1勘探设计花费7.1.1发包人应按合同规定准时向设计人支付勘探设计花费，以及设计人额外服务的费用。若设计人为结合体，则发包人应依据勘探设计工作进展分批向结合体牵头人支付勘探设计花费，由结合体牵头人依据结合体各成员及分包人（若有）实质达成的工作量及达成质量，向结合体各成员及分包人支付合同款，由此发生的税费等花费一致包含在合同总价内，发包人不另行支付。结合体牵头人提出版面申请时，发包人也可直接向结合体各成员支付合同款。7.1.2本合同的勘探设计工作计价模式在专用合同条款中商定。7.1.3发包人向设计人实质支付的勘探设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘探设计费的审批额，勘探设计费高出审批额部散发包人将予以扣除，合同总价则相应改正，不足部散发包人将不另行支付。7.2支付时间发包人应按专用合同条款规定的时间支付勘探设计花费。设计人应在每一阶段工作达成后的15日内提出付款申请函，发包人审察没有异议后，应在收到申请后30日内支付。如在规定的时间内设计人没有收到付款时，则发包人应按专用合同条款的规定向设计人支付滞纳金。7.3有异议的支付假如发包人对设计人提交的付款申请有异议时，发包人应在10日内发出版面通知要求设计人澄清，设计人应在15日内作出答复。发包人在收到设计人书面澄清（以发包人签收的日期为准）之日起30天内支付。假如设计人在收到发包人要求书面澄清的通知后15天内（以设计人确认收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到设计人作出版面澄清为止。7.4审察设计人应保留能清楚证明有关勘探设计工作时间和支付花费的记录，并在发包人有要求时赞同发包人指派的人员进行审察。7.5暂列金额本合同的暂列金额在专用合同条款中商定。暂列金额应按发包人的书面指示所有或部分地使用，或根本不予动用。假如使用暂列金额进行某项额外勘探设计工作、专题研究、审察和会务工作，其花费应按设计人招标报价中相应项目的基本单价和实质发生的工作量经发包人审定后支付，或许按实质发生的工作花费经发包人核实后支付。7.6勘探设计花费的调整在合同实行时期，若因为国家政策调整或新颁法律、法例、标准的公布或市场要素变化致使本项目勘探设计花费的变化，则应依据专用合同条款的规定进行相应调整。7.7质量保证金为保证设计人的设计质量和设计服务，在勘探设计费中拘留专用合同条款商定的金额作为本项目的质量保证金，待项目经过完工查收后28天内返还给设计人。7.8税费设计人应自行担当达成本项目勘探设计工作需缴纳的全部税费，并包含在报价清单各项目报价以内，发包人不另行支付。8．其余8.1法律和法例本合同一定听从中华人民共和国现行法律和法例，对合同的解说应以中华人民共和国的现行法律和法例为准。8.2版权发包人就本项目勘探设计及专题研究工作而向设计人供给的成就为发包人所拥有。人因受发包人拜托进行的本项目勘探设计及专题研究而产生的成就均为两方所共共享有，设计其中任何一方向第三方转让时须经另一方赞同，但若发包人因推行本项目的需要向第三者流露研究成就，则不必经过设计人的赞同。8.3利益的矛盾除合同还有规定外，设计人及其雇员不该接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和酬劳；设计人不得参加与发包人的利益相矛盾的任何活动。8.4争议的解决8.4.1本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠葛或因违犯、停止本合同而惹起的对损失、伤害的任何补偿，应预先磋商，设计人和发包人达成一致建议。如未能达成一致，可向专用合同条款中商定按以下一种方式解决：（1）向商定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向商定的有管辖权的人民法院提起诉讼。采纳仲裁方式最后解决争议的项目，仲裁判决是终局性的，并对发包人和设计人两方拥有拘束力。所有仲裁花费应由败拆方担当，或按仲裁委员会判决的比率分担。专用合同条款说明：1．专用合同条款是依据招标项目的详细特色和实质需要，对通用合同条款进行增补、细化。在专用合同条款中增补或细化的内容，不得违犯法律、行政法规的强迫性规定和同样、自发、公正和诚实信誉原则。2.专用合同条款的编号应与通用合同条款一致。1．定义和解说1.1本次进行勘探设计招标的项目为。1.2发包人：。1.10本合同包含的详细勘探设计内容：详尽勘探丈量，详尽设计及现场服务，完工丈量，完工图编制，施工图估算及工程量清单编制。1.11本合同包含的勘探报告：。1.12本合同包含的设计文件：详尽设计、施工图估算、工程量清单、完工图等。2．发包人的责任与义务2.2发包人向设计人供给展开工作所需有关基础资料及其供给时间为：序号资料名称份数提交日期1国家赞同文件1合同签订后2环评、安全、地震、地灾等专项评论1报告及有关部门批复文件3项目基础设计及其批复文件12.8发包人应执行的其余义务：。3．设计人的责任与义务3.4后续服务3.4.1设计人除执行本合同通用条款中的后续服务，还应负责以下工作：参加工程设备、资料采买招标技术规范书的编制、评标、合同技术谈判及技术配合工作；参加本工程有关的调研和采集资料工作，以及施工招标、监理招标的技术配合工作；参加设计联系会；配合设计审察。3.4.2本项目对设计代表的数目和资质条件要求：常驻施工现场的设计代表应许多于名，此中起码有专业工程师名，专业工程师名；设计代表应由负责本勘探设计项目的上述专业分项负责人担当。3.5履约保函乙方供给履约保函（许多于万元）。3.9设计人应执行的其余义务：。4．勘探设计周期及提交成就4.1勘探设计周期及提交成就本款商定为：5．违约与补偿5.2设计人的违约（13）设计人其余违约状况：设计人常驻施工现场的设计代表，在施工进行时期，每个月出勤日不满20日，或走开现场后，甲方现场代表与其联系不上的。当设计人发生本款商定的违约状况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体商定以下：每次支付违约金1000-5000元。7．花费与支付7.1勘探设计花费本合同的详尽设计工作为固定总价：万元整,该总价包干使用，设计改正、规划调整调整等任何原由惹起的工作量变化均不予调整。详尽勘探丈量采纳固定单价，分项单价见下表：序计量工作单价合价勘探丈量分项名称备注号单位量（元）（元）共计元7.2支付时间7.2.1固定总价部分（1）合同签订后28天内，发包人向设计人支付签约合同价中设计费的／％作为预支款（本合同执行后，预支款抵作设计费，不再扣回）；（2）初步设计文件如期达成后并送至发包人处，经发包人或上司主管部门审察、改正赞同后，支付签约合同价的／％；（3）主体工程施工图设计文件如期达成后并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审察、改正赞同后，支付至签约合同价中设计花费的60％；（4）施工招标图纸、参照资料、工程量清单及施工专用技术规范如期达成后并送至发包人处，发包人施工招标达成并与施工单位签订施工合同以后，支付至签约合同价中设计花费的80％；（5）所有工程施工图设计文件均如期达成并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审察、改正赞同后，向设计人支付至合同结算价中设计花费的95％。如发包人未按上述规定支付合同价款，在设计人书面催告后，仍未在30日内支付的，发包人对延迟支付部分按按中国人民银行公布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率加手续费计算违约金。7.2.2固定单价部分本项目勘探丈量花费支付阶段以下：（1）合同签订后28天内，发包人向设计人支付签约合同价中的勘探丈量花费的％作为预支款（本合同执行后，预支款抵作勘探丈量费，不再扣回）；（2）勘探丈量工作已达成部分，其应计金额达预估总价%以上时，支付预估总价的%。（3）主要勘探丈量工作达成后并形成正式报告送至发包人处，经发包人或上司主管部门审察、赞同后，支付至合同结算价中勘探丈量花费的80％；（4）所有工程施工图设计文件均如期达成并送至发包人处，经发包人或上司主管部门审察、改正赞同后，向设计人支付至合同结算价中勘探丈量花费的95％。发包人延迟付款违约责任合用专用条款7.2.1合商定。7.5暂列金额本款商定为：本合同的暂列金额为工程勘探设计费的／％。7.6勘探设计花费的调整本款商定为：当项目实行过程中因路由、地质等要素变化惹起勘探丈量工程量变化小于等于±10%不予调整；当项目实行过程中因路由、地质等要素变化引起勘探丈量工程量变化大于±10%以外面分，按发包人实质审定的实质增添或减少工程量及已合同单价，调整确立勘探丈量费。7.7质量保证金本款商定为：本项目的质量保证金为合同结算价的5%。在项目交工证书签发后28天内，发包人向设计人退还质量保证金。8．其余8.4争议的解决8.4.1项商定为：争议的最后解决方式：诉讼。诉讼机构名称：人民法院。',)